2026年水下爆破施工合同（1篇）

2026年水下爆破施工合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等相关法律法规，就乙方向甲方提供水下爆破施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________，具体水域范围及爆破区域以双方确认的图纸及测量数据为准。

3、工程内容：乙方向甲方提供水下爆破施工服务，包括但不限于爆破方案设计、爆破器材采购、爆破作业实施、爆破后水域清理及安全评估等全部施工内容。

4、工程期限自____年____月____日起至____年____月____日止，总工期为____日历天，如遇不可抗力或双方同意延期除外。

二、技术要求与标准

1、乙方应按照国家及行业相关标准编制爆破方案设计，包括爆破参数计算、爆破网络设计、安全距离确定、环境保护措施等，并经甲方及相关行业主管部门审核批准后方可实施。

2、乙方使用的爆破器材必须符合国家强制性标准，并具有生产许可证、产品合格证及检测报告，爆破前需向甲方提供器材检验报告及安全使用说明。

3、爆破作业前，乙方应进行详细的水下地形勘测及水文条件调查，明确障碍物分布情况，并制定相应的处理措施。

4、爆破施工过程中，乙方应设置明显安全警示标志，并在爆破前后进行安全检查，确保周边水域人员及设施安全。

5、爆破效果应达到甲方要求的____标准，如爆破后需要二次处理，费用由____方承担。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供工程所需的地质资料、水域使用许可证明及相关行业主管部门的审批文件，并确保资料真实有效。

2、甲方应为乙方爆破作业提供必要的现场协调，包括但不限于与当地渔业、航运、旅游等部门的沟通，确保施工顺利进行。

3、甲方应指定专人负责与乙方对接，及时解决施工过程中出现的问题，并对乙方的施工质量进行监督。

4、甲方应在爆破作业前向乙方提供施工区域的水下障碍物分布图，并承担提供资料的准确性责任。

5、甲方应按照合同约定支付爆破服务费，如因甲方原因导致工程延期，应承担相应的工期延误责任。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施水下爆破业务的合法资质，并组建符合要求的爆破施工团队，施工人员应持有相应的特种作业操作证。

2、乙方应严格按照爆破方案设计施工，如需调整爆破参数或方案，必须经甲方书面同意，并重新履行审批程序。

3、乙方应配备先进的爆破监测设备，对爆破过程中的振动、噪音、水流等参数进行实时监测，并做好数据记录。

4、爆破施工结束后，乙方应负责清理爆破区域的水下残骸及废弃物，确保水域环境符合环保要求，并提交清理报告。

5、乙方应购买爆破施工相关责任险，保险金额不得低于____万元，并将保险单复印件提交甲方备案。

四、费用与支付

1、本合同爆破服务费总额为人民币____元整（大写：__________________），含税价。

2、费用支付方式：

（1）合同签订后____日内，甲方支付合同总额的____%作为预付款，即人民币____元整；

（2）爆破作业完成并通过甲方验收后____日内，甲方支付合同总额的____%，即人民币____元整；

（3）剩余____%作为质保金，即人民币____元整，于工程竣工后____个月内验收合格后支付。

3、乙方应在收到甲方付款后开具等额发票，发票开具时间为收到甲方款项后____日内。

五、安全责任与保险

1、乙方应建立健全安全生产责任制，制定详细的安全操作规程，并对施工人员进行安全教育培训，确保爆破作业零事故。

2、爆破施工过程中如发生安全事故，由乙方承担全部责任，并承担由此产生的全部费用，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿及行政处罚。

3、乙方应购买工程一切险及第三方责任险，保险期间自爆破作业开始至工程竣工验收合格止，并将保险单复印件提交甲方备案。

4、如因第三方原因导致爆破作业中断或延误，相关损失由责任方承担，乙方应协助甲方协调解决相关事宜。

六、违约责任

1、若甲方未按合同约定支付爆破服务费，每逾期一日，应按逾期金额的____‰向乙方支付违约金，逾期超过____日，乙方有权暂停施工或解除合同。

2、若乙方未按合同约定完成爆破施工，每延期一日，应按合同总额的____‰向甲方支付违约金，延期超过____日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

3、爆破施工过程中如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、财产损失及第三方索赔费用。

4、任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失及合理的维权费用。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格且质保金支付完毕后自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：