交通工程EPC合同协议范本

交通工程EPC合同协议范本发包人（以下简称“业主”）：法定代表人：注册地址：联系地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：承包人（以下简称“承包商”）：法定代表人：注册地址：联系地址：联系人：联系电话：统一社会信用代码：鉴于：1.业主拟建设交通工程项目（以下简称“项目”）；2.承包商具备承担本项目的设计、采购、施工、试运行（以下简称“EPC”）的能力和资质；3.双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就项目的EPC总承包事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目内容：本项目主要包括（但不仅限于）______的设计、设备材料的采购、土建工程施工、安装工程施工、调试及试运行等工作。1.4项目规模：______。第二条合同范围2.1设计：承包商负责提供本项目的设计服务，包括但不限于：(1)根据业主提供的要求和基础资料，进行项目方案设计，并通过业主批准；(2)根据批准的方案设计，进行初步设计，并提交业主审查；(3)根据批准的初步设计，进行施工图设计，并提交业主验收；(4)提供满足施工需要的全套设计文件、计算书、图纸及其他技术资料；(5)配合业主进行设计文件的报批工作；(6)负责设计相关的技术交底和设计变更服务。2.2采购：承包商负责本项目所需设备、材料及构配件的采购工作，包括但不限于：(1)设备、材料的选型、技术规格的确定；(2)供应商的资格预审、选择、谈判和合同签订；(3)设备、材料的制造、检验、运输、保险、接收和保管；(4)确保所采购的设备、材料符合设计要求和国家、行业的相关标准。2.3施工：承包商负责本项目的施工建设，包括但不限于：(1)按照设计文件和国家、行业施工规范、标准进行施工；(2)负责施工现场的管理，包括但不限于安全生产、文明施工、环境保护等；(3)负责施工人员的组织、管理和培训；(4)负责施工机械设备的配备、使用和维护；(5)负责工程质量的控制和检查，确保工程质量达到合同约定的标准；(6)负责工程进度的控制，确保项目按合同工期完成。2.4试运行：承包商负责本项目的试运行工作，包括但不限于：(1)制定试运行方案，并负责组织实施；(2)负责试运行期间的操作、监控和维护；(3)负责解决试运行过程中出现的问题，确保项目达到设计要求；(4)负责试运行报告的编制和提交。第三条合同价款3.1本项目合同总价为人民币（大写）______元整，其中包含设计费、设备材料费、施工费、管理费、利润、税金及其他费用。3.2合同价款已包含承包商为完成本项目所发生的一切成本、费用、利润和税金。3.3价格调整：除合同另有约定外，合同价款在项目实施过程中不进行调整。如遇国家政策法规变化导致成本重大变化时，双方可协商调整合同价款。第四条项目进度4.1项目总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。4.2承包商应编制详细的项目实施进度计划，并提交业主批准。承包商应按照批准的进度计划组织施工，并确保项目按期完成。4.3如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任，并赔偿业主由此造成的损失。因不可抗力或业主原因导致工期延误，经确认后工期可相应顺延。第五条质量标准5.1本项目的质量标准应符合国家、行业和地方的相关标准和规范，以及设计文件的要求。5.2承包商应建立完善的质量保证体系，并确保项目质量达到合同约定的标准。5.3承包商应接受业主和监理单位的质量监督检查，并积极配合相关工作。5.4如项目质量不符合合同约定的标准，承包商应负责无偿整改，并承担由此产生的全部费用。第六条设计变更6.1业主有权对项目进行设计变更，但应提前______天书面通知承包商。设计变更的提出应说明变更的原因、内容、影响和费用。6.2承包商应在收到设计变更通知后______天内，提交设计变更实施方案和费用评估报告。业主应在收到报告后______天内进行审核并批复。6.3设计变更的实施费用由提出变更方承担，因变更造成的工期延误由责任方承担。第七条风险管理7.1双方应识别本项目实施过程中可能存在的风险，并制定相应的应对措施。7.2承包商应自行承担因自身原因造成的风险损失。业主应承担因自身原因造成的风险损失。7.3承包商应按照合同约定购买工程一切险、第三方责任险等相关保险，并将保险单复印件提交业主备案。保险费用由承包商承担。第八条索赔与争议8.1承包商因非自身原因遭受损失，可向业主提出索赔。索赔应书面提出，并附相关证据。索赔报告应在知道或应当知道索赔事件发生之日起______天内提交。8.2业主对承包商的索赔申请应在收到后______天内进行审核，并给予答复。8.3双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可提交______仲裁委员会仲裁，或依法向______人民法院提起诉讼。第九条合同解除9.1发生下列情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：(1)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后______天内仍未纠正的；(2)承包商明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；(3)承包商进入破产、清算程序的；(4)业主明确表示不履行合同主要义务的；(5)因不可抗力导致合同目的无法实现的。9.2合同解除后，双方应妥善处理合同善后事宜，包括但不限于工程结算、财产返还、费用承担等。第十条违约责任10.1承包商未按合同约定的工期竣工，每逾期一天，应向业主支付合同总价______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的______%。逾期超过______天的，业主有权解除合同。10.2项目质量不符合合同约定的标准，承包商应负责无偿整改，并承担由此产生的全部费用。若造成业主重大损失的，承包商还应承担相应的赔偿责任。10.3业主未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向承包商支付应付未付款项______%的违约金。10.4任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币______元，并承担由此给对方造成的一切损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。11.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______天内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。第十二条保密条款12.1双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密义务自本合同签订之日起生效，并在合同终止后______年内持续有效。第十三条通知与送达13.1双方之间的所有通知、文件等均应以书面形式进行，并按照本合同首页所列的地址送达。任何一方变更地址，应提前______天书面通知对方。13.2通知在送达之日起生效。邮寄送达的，以挂号信发出后______天视为送达；电子邮件送达的，以发送成功时视为送达。第十四条合同生效14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式______份，业主执______份，承包商执______份，具有同等法律效力。第十五条附件15.1本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。15.2附件包括但不限于：______。第十六条其他16.1本合同未尽