2026年手术室建设工程合同

2026年手术室建设工程合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

甲方为实施手术室内外建设工程项目，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，拟委托乙方进行手术室的勘察、设计、施工、设备安装及调试等工作。乙方具备相应的资质和能力，愿意按照甲方的需求完成本合同项下的工程任务。双方经友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就手术室建设工程事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第四条标的物及服务内容

4.1标的物名称：手术室建设工程，包括但不限于手术室内外装修工程、空气净化系统安装工程、手术设备安装工程、消防系统安装工程、综合布线系统安装工程等。

4.2标的物规格、型号及数量：

（1）手术室内外装修工程：按照国家现行相关装修工程标准执行，具体材料规格、型号由双方另行签订专项协议约定。

（2）空气净化系统：采用XX品牌/型号，风量XX立方米/小时，洁净度达到XX级标准，数量XX套。

（3）手术设备安装工程：包括XX设备、XX设备等，具体型号及数量详见附件一《设备清单》。

（4）消防系统安装工程：按照国家《建筑设计防火规范》GB50016及相关消防技术标准执行，包括火灾自动报警系统、自动灭火系统等，数量按手术室实际面积计算。

（5）综合布线系统安装工程：按照国家《综合布线系统工程设计规范》GB50311及相关标准执行，包括网络布线、语音布线等，数量按手术室及辅助区域需求计算。

4.3计量单位：本合同项下各标的物的计量单位分别为：套、平方米、项、系统。

4.4质量标准：

（1）本合同标的物的整体质量应当符合国家及行业现行有效标准。

（2）具体质量标准如下：

①手术室内外装修工程：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210及相关标准。

②空气净化系统：达到XX级洁净度标准，符合《洁净手术部建设标准》GB50333及相关标准。

③手术设备安装工程：设备性能满足出厂标准及甲方实际使用需求。

④消防系统安装工程：符合国家《建筑设计防火规范》GB50016及相关消防技术标准，并通过相关部门验收。

⑤综合布线系统安装工程：符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311及相关标准，并通过测试验收。

4.5验收标准：

（1）各分部分项工程完工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后XX日内组织验收。

（2）验收标准以本合同第四条4.4款约定的质量标准为准。

（3）验收合格的，甲方应签署验收文件；验收不合格的，乙方应在XX日内修复并重新验收，直至合格。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

（1）人民币（大写）：________________________元整；

（2）人民币（小写）：￥________________________元。

5.2税费及发票：本合同总价为含税价格。乙方应向甲方开具符合国家税务规定的增值税专用发票。税率为________________________%。

5.3付款方式及节点：

（1）预付款：本合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价XX%的预付款，即人民币________________________元（大写：________________________元整）。

（2）进度款：

①乙方完成手术室内外装修工程XX%并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价XX%的进度款，即人民币________________________元（大写：________________________元整）。

②乙方完成空气净化系统、手术设备安装工程等主要设备安装并经甲方验收合格后，甲方再支付合同总价XX%的进度款，即人民币________________________元（大写：________________________元整）。

（3）尾款：工程竣工验收合格，并经甲方支付所有应付款项后XX日内，甲方支付剩余合同总价XX%的尾款，即人民币________________________元（大写：________________________元整）。

5.4支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方以下银行账户：

开户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

5.5履行时间、地点及方式：

（1）履行时间：乙方应于2026年____月____日前完成本合同项下全部工程内容，并达到合同约定的质量标准。

（2）履行地点：甲方提供的手术室内外建设工程项目现场，具体位置：________________________。

（3）履行方式：乙方负责按照合同约定及设计图纸，完成手术室内外装修、系统安装、调试及相关的技术支持等工作。

5.6运输费用：乙方负责将所有标的物及设备运输至合同约定的履行地点，并承担由此产生的全部运输费用、保险费用及其他相关费用。甲方不承担任何运输责任。

第六条双方权利与义务

6.1甲方的权利与义务：

（1）有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方遵守国家有关安全生产、消防、环保等法律法规；

（2）应按照合同约定及时提供施工所需场地、资料及条件，并保证乙方人员及设备的正常作业；

（3）应按照合同约定及时审核乙方提交的进度款支付申请，并在约定时间内足额支付款项；

（4）应组织或参与工程进度、质量及验收，并在验收合格后签署相关文件；

（5）应配合乙方办理相关施工许可或报批手续（若需甲方配合）；

（6）对乙方施工人员的人身安全及财产安全不承担保管责任，但应提供必要的施工环境保障。

6.2乙方的权利与义务：

（1）有权按照合同约定收取工程款；

（2）应具备相应的资质，组建合格的项目团队，严格按照设计图纸、国家及行业标准和合同约定施工；

（3）应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任及损失；

（4）应按时提交工程进度报告及付款申请，并配合甲方及监理（若有）进行工程检查和验收；

（5）应保证工程质量，保修期届满前，对出现的非乙方原因造成的质量问题负责免费维修；

（6）应自行承担施工期间的人员、设备管理及保险费用，并保证其施工人员的行为符合法律法规及职业道德规范。

第七条违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%；

（2）甲方未按合同约定支付进度款，每逾期一日，应向乙方支付当期应付款项总额XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%；

（3）因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的实际损失，包括但不限于设备闲置费、人员窝工费等。

7.2乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，损失金额不低于合同总价的XX%；

（2）工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方应在收到甲方通知后XX日内免费修复至合格标准。逾期未修复或修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担，并按修复费用XX%向乙方收取违约金；

（3）因乙方原因导致工程出现安全责任事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用，并应向甲方支付合同总价XX%的违约金。

7.3不可抗力：因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件，并根据不可抗力影响程度协商合同变更或解除。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向________________________（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

8.2争议管辖：若选择诉讼，由________________________人民法院管辖；若选择仲裁，由________________________（仲裁机构名称）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同生效及份数

9.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖本合同专用章（或公章）之日起生效。

9.2本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

9.3附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十条附件清单

附件一：设备清单

附件二：工程图纸

附件三：设计变更单

附件四：其他双方