2026年工程款支付保函合同

2026年工程款支付保函合同

本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

注册地址：[甲方注册地址]

联系地址：[甲方联系地址]

乙方：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

注册地址：[乙方注册地址]

联系地址：[乙方联系地址]

鉴于甲方拟投资建设[项目名称]工程（以下简称“本项目”），并已与[项目业主名称]签订了《[项目名称]工程施工合同》（以下简称“主合同”），根据主合同约定，甲方需向乙方支付工程款。为保障乙方在本项目工程款支付方面的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1工程款：指甲方根据主合同约定应支付给乙方的工程款，包括但不限于工程进度款、竣工结算款、质保金等。

1.2保函：指本合同项下甲方为保障乙方工程款支付权益而向乙方提供的书面保证文件。

1.3承包人：指根据主合同约定承接本项目工程的乙方。

1.4发包人：指根据主合同约定委托乙方承建本项目的[项目业主名称]。

第二条保函内容

2.1甲方同意为本合同项下乙方的工程款支付提供保函，保函金额为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额大写]）。

2.2保函期限：自本合同签订之日起至本项目工程竣工验收合格且甲方支付完毕所有应付工程款之日起[具体天数]日止。

2.3乙方应在需要甲方提供保函时，提前[具体天数]日向甲方发出书面申请，甲方应在收到申请后[具体天数]日内完成保函的出具和送达。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）有权要求乙方提供与本项目相关的必要文件和资料，包括但不限于主合同、工程进度报告、竣工验收报告等。

（2）在乙方未按主合同约定履行工程义务或存在违约行为时，甲方有权根据主合同约定采取相应措施，包括但不限于暂停支付工程款、要求乙方整改等。

（3）在乙方申请保函时，甲方有权要求乙方提供相关证明材料，以核实乙方的申请是否符合本合同约定。

3.2甲方的义务：

（1）按照主合同约定及时足额支付乙方工程款。

（2）在本合同项下，按照本合同约定出具和提供保函，保障乙方的工程款支付权益。

（3）在本合同有效期内，如发生任何可能影响乙方工程款支付权益的事件，甲方应及时通知乙方并采取有效措施予以解决。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

（1）有权要求甲方按照主合同约定及时足额支付工程款。

（2）在甲方未按主合同约定支付工程款时，乙方有权根据主合同约定采取相应措施，包括但不限于暂停施工、要求甲方支付违约金等。

（3）在需要甲方提供保函时，乙方有权按照本合同约定向甲方提出申请，并要求甲方在规定时间内完成保函的出具和送达。

4.2乙方的义务：

（1）按照主合同约定履行工程义务，确保工程质量和进度。

（2）在本合同项下，按照本合同约定向甲方提供相关证明材料，以支持乙方的保函申请。

（3）在本合同有效期内，如发生任何可能影响甲方工程款支付义务的事件，乙方应及时通知甲方并采取有效措施予以解决。

第五条违约责任

5.1若甲方未按照主合同约定及时足额支付乙方工程款，应向乙方支付违约金，违约金金额为未支付工程款金额的[具体比例]%，且每逾期一日，违约金增加未支付工程款金额的[具体比例]%。

5.2若甲方未按照本合同约定出具和提供保函，应向乙方支付违约金，违约金金额为保函金额的[具体比例]%，且每逾期一日，违约金增加保函金额的[具体比例]%。

5.3若乙方未按照主合同约定履行工程义务，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的[具体比例]%，且每逾期一日，违约金增加合同总价的[具体比例]%。

5.4若乙方未按照本合同约定向甲方提供相关证明材料，应向甲方支付违约金，违约金金额为保函金额的[具体比例]%，且每逾期一日，违约金增加保函金额的[具体比例]%。

第六条争议解决

6.1本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体法院名称]提起诉讼。

6.2在争议解决期间，双方应继续履行本合同项下未受争议影响的义务，且任何一方均不得单方面解除本合同。

第七条不可抗力

7.1若发生不可抗力事件（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等），导致本合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，并在合理期限内通知对方。

7.2因不可抗力事件导致本合同无法履行或履行困难的，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并在事件结束后尽快恢复履行本合同。

第八条其他

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.4本合同项下所有通知均应以书面形式送达至本合同首部列明的地址，以送达之日视为送达。

甲方（盖章）：[甲方盖章]

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026年[具体日期]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026年[具体日期]

**一、所需附件列表（示例性列举，具体需根据实际情况确定）**

本合同可能需要以下附件作为补充说明或证明文件：

1.**主合同（或其关键条款复印件）：**以证明本保函的背景、工程范围及甲方的基本付款义务依据。

2.**承包人（乙方）资质证明文件：**如营业执照、资质证书等，以证明乙方的合法承揽资格。

3.**工程进度计划或形象进度照片：**（如需要）用于证明工程进展情况，尤其是在支付进度款时。

4.**工程竣工验收报告及备案证明：**（如需要）用于证明工程是否合格，以及质保金支付的条件是否成就。

5.**保函格式文本（如适用）：**如果甲方提供的保函需要遵循特定格式（如银行格式），则该格式文本可作为附件。

6.**双方协商一致的补充协议：**如果在签订本合同后，双方就合同内容达成了变更或补充，应附上相关补充协议。

**二、违约行为罗列及认定**

**违约行为罗列：**

1.**甲方违约行为：**

*未按主合同约定或本合同约定的时间、金额向乙方支付工程进度款、竣工结算款。

*未按主合同约定或本合同约定扣除并支付质保金（在质保期届满且无遗留问题的情况下）。

*未按本合同约定及时出具和送达工程款支付保函。

*提供的保函内容与约定不符或存在虚假陈述。

*在应支付工程款时，恶意设置障碍（如无正当理由要求乙方提供超出合同约定的额外文件）。

2.**乙方违约行为：**

*未按主合同约定履行工程义务，导致工程延期、质量不合格等。

*未按本合同约定向甲方提供申请保函所需的、且属于乙方应准备的证明材料。

*提供给甲方的申请保函相关材料存在虚假信息。

**违约行为认定：**

违约行为的认定依据主要包括：

1.**合同约定：**首先依据主合同和本合同中关于付款时间、金额、条件以及保函出具义务的具体条款进行判断。

2.**事实证据：**结合双方提供的文件（如工程进度报告、验收报告、付款凭证、沟通记录等）以及相关事实（如工程实际完成情况、付款节点是否届至等）进行判断。

3.**法律规定：**参照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规关于合同履行、违约责任的规定。例如，明确约定了违约金的，按约定计算；未约定违约金的，可要求赔偿实际损失。

**三、文档所涉及的法律名词及解释**

1.**工程款(GōngchéngKuǎn-EngineeringPayment):**指发包人根据工程施工合同约定，应支付给承包人（施工方）的、因完成工程建设而应得的款项，包括进度款、结算款、质保金等。

2.**保函(Bǎoguǎn-Guarantee/SuretyBond):**指由银行、担保公司或保证人（在此合同中为甲方，但更典型的是第三方）向受益人（乙方）出具的一种书面承诺，保证义务人（甲方）会履行其特定的义务（如支付工程款），若义务人不履行，保证人将承担相应的责任（如代为支付）。

3.**主合同(ZhǔHétong-PrincipalContract):**指双方之间关于建设工程承包关系的核心合同，即《[项目名称]工程施工合同》。本合同是为保障主合同某项义务（工程款支付）而设立的从属性文件。

4.**承包人(BāochéngRén-Contractor):**指根据主合同约定，承接工程建设项目的乙方。

5.**发包人(FābāoRén-Employer/Client):**指根据主合同约定，委托乙方承建工程的项目业主（在此合同中是甲方，但通常指业主方）。

6.**不可抗力(BùkěKànglì-ForceMajeure):**指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、政府行为等，这些情况可能导致合同无法履行或难以履行。

7.**质保金(Zhìbǎojīn-RetentionMoney/WarrantyDeposit):**指在工程竣工验收合格后，发包人（甲方）根据合同约定从应付给承包人（乙方）的工程款中扣留的一部分款项，用于保证承包人在质保期内修复缺陷的责任履行。待质保期满且无遗留问题后，应予以支付。

8.**违约金(Wéiyuējīn-LiquidatedDamages/Penalty):**指合同中预先约定的，在一方违约时，应向对方支付的一定数额的金钱。其目的是补偿守约方的损失或惩罚违约行为。

9.**书面形式(ShūmiànXíngshì-WrittenForm):**指合同条款通过文字（包括打印、手写、盖章等）表达的形式，根据法律规定，某些合同或合同条款必须采用书面形式才具有法律效力。

**四、合同实际执行过程中遇到的相关问题及注意事项及解决办法**

**问题及注意事项：**

1.**保函效力与范围争议：**

***问题：**甲方提供的保函可能被乙方认为范围不足（如仅担保部分款项而非全部）、期限过短、条件苛刻等。

***注意：**保函应明确、完整地反映双方约定，特别是担保金额、期限、触发条件、免责条款等。

***解决办法：**签订合同时仔细谈判保函的具体条款；确保保函文本清晰无歧义；必要时可寻求银行或专业担保机构的协助拟定标准格式。

2.**主合同与保函约定不一致：**

***问题：**主合同可能发生变更，而保函未及时更新，导致冲突。

***注意：**主合同的任何重大变更，可能影响保函的效力或履行，应及时通知对方并协商修改保函。

***解决办法：**建立主合同变更的沟通和确认机制；在主合同变更后，对保函进行相应的修改或重新出具。

3.**付款节点与工程实际进度脱节：**

***问题：**甲方可能因资金原因延迟支付工程款，即使已到合同约定的付款节点。

***注意：**甲方需确保自身资金安排，按约付款；乙方需及时提供符合要求的付款申请材料。

***解决办法：**合同中可设定付款前提条件（如乙方提供合格资料）；加强沟通，提前预警资金问题；利用保函作为履约担保，减少乙方的直接风险。

4.**竣工验收及质保金扣留与返还争议：**

***问题：**发包人可能无理由拖延竣工验收，或对缺陷修复要求不合理，导致质保金返还延迟。

***注意：**遵循合同约定的竣工验收程序；明确缺陷修复的标准和时限；保留好沟通和修复证据。

***解决办法：**严格按照合同约定进行验收；对于缺陷修复，双方协商确定方案和期限，并书面确认；若发包人拖延，乙方可依据合同主张权利，甚至利用保函寻求救济。

5.**保函提供的滞后性：**

***问题：**乙方可能因急需资金而要求提供保函，但甲方因流程或审批原因未能及时提供。

***注意：**甲方应认识到保函的重要性，优化内部流程，确保在乙方需要时能及时出具。

***解决办法：**在合同中明确保函的提供时限；甲方应提前准备相关材料，提高响应速度。

6.**争议解决方式的不可行性：**

***问题：**约定的法院可能因地域管辖等原因不便，或双方难以达成一致。

***注意：**选择争议解决方式时应考虑实际可操作性和效率。

***解决办法：**可考虑约定更便捷的仲裁机构；或在合同中增加友好协商前置程序的条款。

**五、合同适用的所有场景总结**

本合同（2026年工程款支付保函合同）主要适用于以下场景：

1.**工程建设领域：**特别是在房屋建筑、土木工程、市政工程等大型或复杂工程项目中，承包人（乙方）需要确保发包人（甲方，即使是业主，但在此合同结构下甲方是付款方）能够按时足额支付工程款项的情况下。

2.**风险缓释需求：**当乙方（承包人）希望获得更可靠的付款保障，降低因甲方信用风险或履约能力问题导致工程款无法收回的风险时。

3.**融资或信用增级：**在某些情况下，甲方可能需要通过提供保函来增强其支付能力或信誉，以满足银行贷款或其他融资条件，或者作为获得其他利益（如参与其他招标）的必要条件。

4.**特定交易结构：**当甲乙双方在工程款支付方面存在信任不足，或希望将风险明确化、外部化时，可以通过签订此合同，引入保函机制来规范双方行为。

5.**政府项目或要求：**某些政府投资项目或遵循特定行业规范的工程，可能要求承包人必须获得发包人（或指定机构）的支付保函才能启动或继续工程。

总而言之，该合同是在工程建设主合同框架下，为保障工程款支付这一核心义务而设立的一种担保或保证机制，旨在促进交易的顺利进行，保障乙方（承包人）的合法权益。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

1.**场合：政府投资项目，且业主（甲方）为政府机关或事业单位**

***特点：**业主资金通常来源于财政拨款，支付流程可能更复杂、审批环节更多；政府可能对工程质量、进度有特殊要求；支付保函可能作为项目审批或实施的必要条件。

***应增加条款：**

***条款：财政支付保障衔接机制**

***内容：**明确当甲方因自身资金问题导致无法按时支付工程款时，应立即启动与财政部门或相关资金监管机构的沟通程序，说明情况，争取财政资金先行支付或提供支付保障。约定甲方在此过程中的配合义务（如提供所需报表、证明文件）及乙方在此期间的临时措施（如暂停施工的过渡方案）。明确若因甲方未能及时获得财政支付保障而导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。

***说明：**针对政府项目资金支付的特殊性，此条款旨在明确风险传导路径和应对措施，保障乙方基本权益。

***条款：政府政策变化风险承担**

***内容：**约定因国家或地方相关法律法规、政策调整（如工程计价标准、审批流程、环保要求等）导致工程成本增加或工期延误，且该变化非因乙方原因造成的，相关额外费用或工期由甲方承担，并相应调整付款节点或保函金额（如需）。

***说明：**政府项目受政策影响大，此条款明确政策风险归属，避免乙方承担不可控风险。

***条款：验收标准参照政府文件**

***内容：**明确工程竣工验收除依据主合同约定外，还应严格参照国家和地方现行的相关法律法规、技术标准和政府主管部门发布的专项文件或要求。

***说明：**确保验收标准的权威性和合规性，减少因标准争议导致的质保金扣留或返还问题。

2.**场合：海外工程或国际承包项目**

***特点：**涉及跨境交易，适用不同国家/地区的法律，存在汇率风险、政治风险、文化差异，支付通常通过国际银行进行。

***应增加条款：**

***条款：适用法律与争议解决**

***内容：**明确本合同及主合同适用哪个国家或地区的法律（如项目所在地法、合同签订地法、国际惯例如UNCITRAL规则），并明确争议解决方式（如是诉讼还是仲裁）及具体的法院或仲裁机构（需明确级别和地点）。

***说明：**这是国际合同的基础性条款，必须清晰明确，以避免法律适用和管辖权的冲突。

***条款：汇率风险承担**

***内容：**明确合同中涉及的外币金额及汇率计算基准日或汇率调整机制。约定汇率风险的承担方式，是固定汇率、由乙方承担、由甲方承担，还是通过购买汇率避险产品等。

***说明：**汇率波动可能显著影响成本和收益，明确风险归属至关重要。

***条款：外汇管制与支付安排**

***内容：**约定双方涉及外汇收支应遵守项目所在地及双方所在地国家关于外汇管制的法律法规。明确工程款的支付币种、支付路径（指定银行）、支付频率等国际结算细节。

***说明：**避免因不了解或不遵守当地外汇规定而导致支付障碍。

***条款：政治风险应对**

***内容：**约定如发生项目所在国政局动荡、战争、禁运、外汇管制升级等不可抗力事件，双方应如何应对（如暂停工程、调整合同、保险索赔等）。可考虑要求购买政治风险保险。

***说明：**海外项目政治风险高，需要有预案。

3.**场合：EPC（设计-采购-施工）总承包项目**

***特点：**乙方承担的责任范围广，风险高，涉及设计、采购、施工等多个环节，工程款支付可能根据不同阶段（设计、采购里程碑、施工节点）分阶段进行。

***应增加条款：**

***条款：设计变更与付款调整机制**

***内容：**详细约定因乙方合理设计建议或业主需求变更引起的设计修改，其费用如何确认、计入哪个付款节点，以及如何影响后续的工程款支付计划。

***说明：**EPC项目设计变更频繁，需要明确变更的计价和支付流程，避免后期结算争议。

***条款：采购风险与付款保障**

***内容：**约定乙方在采购过程中可能遇到的风险（如供应商违约、成本大幅上涨、许可证获取困难等）及其对工程进度和成本的影响，以及甲方应提供的相应支持或付款保障措施（如支付保函的调整）。

***说明：**采购是EPC项目风险的重要来源，此条款旨在分担风险。

***条款：项目范围变更处理**

***内容：**明确项目范围发生变更（无论是业主新增需求还是设计优化）时的估价、确认程序以及如何调整合同总价和付款计划，并涉及保函金额的相应调整。

***说明：**EPC项目范围调整可能频繁，需要一套清晰的处理流程。

4.**场合：工期特别紧张或采用快速路径施工的项目**

***特点：**工期压力大，可能采用并行施工、交叉作业等模式，对资源协调、风险管理要求更高。

***应增加条款：**

***条款：进度款支付节点细化与加速支付机制**

***内容：**将工程款支付节点根据实际施工进度进行更细化的划分，可能需要增加支付频率。约定在满足特定条件下（如关键节点提前完成、遇到不可预见困难等），甲方可以提前支付部分工程款以支持乙方加快进度。

***说明：**紧张工期下，及时的资金流对保证进度至关重要。

***条款：交叉作业与资源冲突协调**

***内容：**约定在并行或交叉作业中，若因甲方原因（如指令不清、协调不力）导致乙方资源闲置或窝工，甲方应承担相应损失。明确双方在资源使用冲突解决上的责任和程序。

***说明：**快速路径施工易产生协调问题，明确责任归属能减少纠纷。

***条款：赶工措施费用承担**

***内容：**约定因甲方要求或不可抗力导致工期延误，乙方为赶上工期而采取的赶工措施所产生的额外费用（如增加人力、设备投入），由谁承担。

***说明：**赶工通常意味着额外成本，明确费用承担方公平合理。

5.**场合：分期付款比例很高，乙方垫资风险较大的项目**

***特点：**甲方支付进度款的比例较低，乙方需要承担大量的前期投入和运营成本。

***应增加条款：**

***条款：甲方付款延迟的连锁赔偿**

***内容：**不仅是支付违约金，还应约定若甲方付款延迟，导致乙方资金链紧张、无法获得银行贷款、支付供应商款项延迟等产生额外费用或损失的，甲方也应承担赔偿责任。可以约定赔偿比例或具体计算方式。

***说明：**高垫资比例下，甲方延迟付款的负面效应巨大，需要加重其违约成本。

***条款：预付款（如有）及保证金返还保证**

***内容：**如果合同中有预付款条款，明确预付款的使用范围和回收机制。即使主合同有保证金，在此保函合同中也应强调甲方在工程合格后必须及时足额返还保证金的义务及违约责任，并可约定更快的返还时限。

***说明：**减少乙方前期的资金占用压力。

***条款：资金支持承诺（可选）**

***内容：**甲方可以承诺在特定情况下（如乙方资金极度困难但工程进展正常），在保函之外提供临时的、无息或低息的资金支持，作为对乙方垫资风险的补充缓解。

***说明：**这是一种更积极的风险分担方式，增加合作稳定性。

**二、特殊情况下的附件条款补充**

**1.当有第三方介入时（例如：银行作为保函出具人，或担保公司，或指定分包商/供应商等）**

***第三方（银行/担保公司）：款项（责权利）**

***责(Responsibility):**

***按约定出具保函：**在收到甲方（委托人）符合要求的指示和保证金（如适用）后，按照本合同及主合同的约定，向乙方（受益人）出具内容准确、有效的工程款支付保函。

***承担保证责任：**在甲方发生主合同约定的应保函承担的付款义务而未履行，且乙方依据保函向银行/担保公司提出索赔时，银行/担保公司应根据其与甲方签订的担保合同条款，在保函规定的金额和期限内，代为向乙方支付工程款。

***核实索赔资格：**有权要求乙方提供证明甲方未履行付款义务或存在违约行为的文件和证据，并有权核查主合同及相关工程文件。

***保守秘密：**对在履行保函业务过程中知悉的双方商业秘密承担保密义务。

***权(Right):**

***收取保证金/保费：**有权按照约定向甲方收取保函保证金或支付保函费。

***索要资料权：**如上所述，有权要求乙方提供索赔依据及相关文件。

***反索赔权：**如果银行/担保公司代为支付后，发现甲方存在抗辩理由或乙方索赔有误，有权向乙方进行追偿。

***单据审核权：**对乙方提交的索赔申请文件进行形式和基本内容的审核。

***指示权：**向甲方发出关于履行担保责任或提供补充材料的指示。

***利(Benefit/Interest):**

***获得报酬：**通过出具保函收取保证金或保费。

***业务拓展：**与甲乙双方建立合作关系，增加业务量。

***信用提升：**凭借可靠的履约能力获得市场声誉。

***第三方（如指定分包商/供应商）：款项（责权利）**

***责(Responsibility):**

***按合同履约：**依据其与甲方签订的合同，向甲方提供合格的产品或服务。

***配合付款：**在甲方根据主合同向乙方支付相应款项（作为代扣代缴或分包款）时，配合甲方完成款项的扣除或转移。

***权(Right):**

***获得结算款：**有权从甲方应支付给乙方的工程款中，按照合同约定扣除其应付金额（如进度款、材料款、服务费等）。

***付款催告权：**有权要求甲方按照主合同约定及时支付给乙方其应得的款项。

***利(Benefit/Interest):**

***获得报酬：**按合同约定从乙方的工程款中获利。

***保障收款：**通过参与工程款支付流程，增加自身应收账款的回收保障。

**2.当以上合同是以甲方为主导时，需要额外增加的甲方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

***条款：甲方主动提供付款保障措施**

***内容：**甲方承诺除提供本合同项下的工程款支付保函外，还将采取以下一项或多项措施，以确保乙方工程款的按时足额支付：

*（示例1）指令其关联公司或指定金融机构为本合同项下工程款支付提供额外的付款担保。

*（示例2）在本合同签订后[具体天数]日内，向乙方开具保函金额为[具体比例]%的无条件银行本票或支票，作为支付能力的初步证明和部分预付款。

*（示例3）承诺在本合同有效期内，其主体信用评级保持在本合同约定的水平之上，否则将无条件提高保函担保能力或提供新的担保。

***说明：**这体现了甲方更强的支付意愿和保障能力，旨在增强乙方的信任感。

***条款：甲方主动协调内部审批流程**

***内容：**甲方承诺将本合同项下的工程款支付及保函相关事宜，纳入其内部优先处理事项，指定专门部门和接口人负责，确保相关审批流程高效进行，承诺在收到乙方符合要求的付款申请后，于[具体天数]日内完成内部审批并支付/出具保函。

***说明：**明确甲方的内部责任和效率承诺，减少乙方因甲方内部流程问题导致的等待时间。

***条款：甲方主动披露影响支付的重大信息**

***内容：**约定若甲方知悉任何可能影响其履行工程款支付义务的重大负面信息（如重大诉讼、资产冻结、濒临破产、资金链危机等），应立即无条件通知乙方，并说明情况及预计影响，共同商议对策。

***说明：**增加透明度，让乙方能提前预判风险，共同寻求解决方案。

**3.当以上合同是以乙方为主导时，需要额外增加的乙方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

***条款：乙方主动提供履约进度证明的便捷化义务**

***内容：**乙方承诺建立高效的项目信息管理系统，能够及时、准确、便捷地向甲方（或其指定第三方银行/担保公司）提供符合要求的工程进度报告、质量验收记录、成本核算证明等文件。约定甲方（或其指定方）可在合理时间内提出信息查阅或证明要求，乙方应在收到要求后[具体天数]日内响应。

***说明：**虽然提供资料是乙方的义务，但此条款强调其提供的便利性和及时性，以配合甲方或担保方履行职责。

***条款：乙方主动维护自身资质与信誉**

***内容：**乙方承诺在本合同有效期内，维持其作为承包人的必要资质等级有效，并保持良好的商业信誉和财务状况。如发生资质降级、失去履约能力或严重负面舆情等影响其收款能力的情况，应立即通知甲方。

***说明：**这是乙方对自身履约能力和收款基础负责的体现。

***条款：乙方主动参与争议的友好解决**

***内容：**除非争议涉及本合同保函本身的效力或甲方未按主合同约定支付工程款的核心事实，乙方承诺在发生争议时，首先积极与甲方进行友好协商，尝试通过谈判解决分歧，减少对诉讼或仲裁的依赖。

***说明：**体现了乙方的合作态度，有助于维护长期合作关系。

**4.再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景：涉及环保、安全生产等特别强调的领域（如核电站、大型化工项目）**

***特殊条款：**

***条款：合规保证与违约处罚**

***内容：**明确乙方有责任确保工程建设和运营符合所有适用的环保、安全生产法规标准。若因乙方违反这些规定导致事故、处罚或工程停工，除承担相应责任外，还应视为甲方主合同项下付款义务的障碍，甲方有权相应暂停支付相关款项，且乙方在此期间的索赔可能因甲方行使抗辩权而受阻。

***说明：**强调在特定高风险领域，合规是履约的基础，也是保障收款的前提。

***条款：第三方索赔的相互担保**

***内容：**约定若因乙方原因（如环保、安全责任）导致第三方（如居民、政府部门）向甲方提出索赔，且该索赔与主合同约定的工程款支付挂钩，乙方应在收到甲方合法要求时，提供必要的协助并承担由此产生的责任，否则甲方有权从应付工程款中直接抵扣。

***说明：**将乙方的责任风险直接与工程款支付联系起来，保护甲方利益。

***注意事项：**此类项目监管严格，风险高，甲方在签订合同时需充分评估乙方的资质和管理能力，相关条款需非常具体和严格。

**三、原始合同所需要的所有的详细的附件列表（根据总结补充）**

1.**主合同（或其关键条款复印件）：**包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、双方权利义务、违约责任等核心内容。

2.**承包人（乙方）资质证明文件：**如企业法人营业执照、建筑企业资质证书（及等级证明）、安全生产许可证、相关资格证书等。

3.**（如适用）设计文件：**尤其在EPC项目中，可能需要提供设计图纸或设计方案的证明文件。

4.**（如适用）主要设备/材料采购合同或发票：**证明乙方投入的成本。

5.**工程进度计划或形象进度照片/记录：**证明工程按计划进行，尤其是在支付进度款时。

6.**工程竣工验收报告及备案证明：**证明工程是否合格，以及质保金支付的条件是否成就。

7.**（如适用）第三方检验报告或认证文件：**证明工程质量符合标准。

8.**（如适用）分包合同及履约情况证明：**如果存在分包，需要证明分包商的资质和履约情况。

9.**（如适用）政府部门关于项目立项、用地、规划等的批准文件：**在政府项目中尤其重要。

10.**（如适用）银行出具的保函格式文本：**如果甲方委托银行出具，需附上最终确认的保函正本。

11.**双方协商一致的补充协议：**如果在签订本合同后，双方就合同内容达成了变更或补充，应附上相关补充协议。

12.**（如适用，针对特定场景）**环保验收报告、安全评估报告、特定行业的许可批准文件等。

**四、原始合同所涉及到的法律名词及名词解释（根据总结补充）**

1.**工程款(GōngchéngKuǎn-EngineeringPayment):**指发包人根据工程施工合同约定，应支付给承包人（施工方）的、因完成工程建设而应得的款项，包括但不限于工程进度款、结算款、质保金、竣工款、违约金、索赔款等。

2.**保函(Bǎoguǎn-Guarantee/SuretyBond):**指由银行、担保公司或保证人（在此合同中为甲方，但更典型的是第三方）向受益人（乙方）出具的一种书面承诺，保证义务人（甲方）会履行其特定的义务（如支付工程款），若义务人不履行，保证人将承担相应的责任（如代为支付）。

3.**主合同(ZhǔHétong-PrincipalContract):**指双方之间关于建设工程承包关系的核心合同，即《[项目名称]工程施工合同》。本合同是为保障主合同某项义务（工程款支付）而设立的从属性文件。

4.**承包人(BāochéngRén-Contractor):**指根据主合同约定，承接工程建设项目的乙方。

5.**发包人(FābāoRén-Employer/Client):**指根据主合同约定，委托乙方承建工程的项目业主（在此合同中是甲方，但通常指业主方）。

6.**不可抗力(BùkěKànglì-ForceMajeure):**指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、政府行为（如颁布新的法律法规导致合同无法履行）、流行病疫情等，这些情况可能导致合同无法履行或履行困难。

7.**质保金(Zhìbǎojīn-RetentionMoney/WarrantyDeposit):**指在工程竣工验收合格后，发包人（甲方）根据主合同约定从应付给承包人（乙方）的工程款中扣留的一部分款项，用于保证承包人在质保期内（缺陷责任期）修复缺陷的责任履行。待质保期届满且无遗留问题或遗留问题已妥善处理（经甲方确认）后，应予以支付。

8.**违约金(Wéiyuējīn-LiquidatedDamages/Penalty):**指合同中预先约定的，在一方违约时，应向对方支付的一定数额的金钱。其目的是补偿守约方的损失或惩罚违约行为。违约金的数额由双方约定，但不得超过法律规定的上限，且不应过分高于实际损失。

9.**书面形式(ShūmiànXíngshì-WrittenForm):**指合同条款通过文字（包括打印、手写、盖章、电子数据交换等）表达的形式。根据法律规定，某些合同或合同条款必须采用书面形式才具有法律效力。

10.**履约保证金(LǚyuēBǎozhèngjīn-PerformanceGuarantee):**（虽然原始合同未明确，但在实践中可能涉及）指合同当事一方（通常是承包人）为保证自身履行合同义务而向对方（通常是发包人）缴纳的一定金额的保证金。与质保金不同，履约保证金通常在合同履行期间或因特定违约行为而返还。

11.**付款节点(FùkuǎnJiédiǎn-PaymentMilestone):**指主合同中约定的、根据工程进展情况（如完成分部分项工程、通过验收等）划分的、甲方应向乙方支付工程款的具体时间点或条件。

12.**索赔(Sǔpéng-Claim):**指合同一方（通常是乙方）因对方（通常是甲方）的违约行为或合同约定的事件，按照合同程序向对方提出的权利主张，要求获得额外的款项、工期延长或其他利益。

**五、本合同在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项进行罗列，并给出具体的解决办法**

1.**问题：保函与主合同约定不一致或不明确**

***注意：**保函是主合同的补充，应相互协调一致。模糊的条款是主要风险源。

***解决办法：**签订合同时仔细核对保函条款与主合同相关条款，确保意思表示一致、无冲突；对于可能产生歧义的地方，使用清晰、无歧义的语言；如有必要，可请专业法律顾问审阅。

2.**问题：付款延迟，违约金计算争议**

***注意：**甲方可能对违约金的起算时间、计算基数、逾期天数等产生争议。

***解决办法：**合同中明确约定付款日期、逾期起始时间、违约金计算方式（年化利率、固定比例等）、计算基数（是否包含税费）、逾期天数计算方法；明确违约金的上限（如法律规定的上限）。

3.**问题：工程验收标准争议，影响质保金返还**

***注意：**甲方可能以工程存在质量问题为由，无理拖延竣工验收或拒绝返还质保金。

***解决办法：**明确约定竣工验收的标准依据（如国家规范、行业标准、设计图纸、双方确认的技术文件等）；约定验收程序、时限；明确缺陷修复的责任、标准和时限；约定质保金返还的条件和时间，避免无限期扣留。

4.**问题：保函有效期不足**

***注意：**乙方可能需要较长的