城市照明工程施工合同

城市照明工程施工合同甲方：[建设单位名称]法定代表人（或授权代表人）：[姓名]地址：[甲方注册地址/项目所在地地址]乙方：[施工单位名称]法定代表人（或授权代表人）：[姓名]地址：[乙方注册地址]资质等级：城市及道路照明工程专业承包[壹/贰/叁]级（资质复印件作为附件）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，遵循平等自愿原则，甲乙双方就[XX市XX路城市照明提升工程]施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[XX市XX路（XXK+000至XXK+800）城市照明工程]1.2工程地点：[XX市XX区XX路]1.3工程范围：包含旧照明设施拆除清运、路灯基础浇筑、电缆敷设（含顶管）、LED路灯/智能控制箱安装调试、场地清理等，具体以《施工图纸》《工程量清单》为准。1.4工程内容：（1）旧灯杆、灯具、管线拆除及垃圾清运；（2）路灯基础（含预埋件）开挖、C25混凝土浇筑及养护；（3）YJV-4×16mm²电缆敷设（过路采用φ110PE管顶管）；（4）6米LED路灯（100W）、智能单灯控制器、集中控制箱安装调试；（5）施工期间临时交通警示及场地清理。二、合同价款与支付2.1合同价款：固定总价人民币[XX]元（大写：[人民币XX元整]），含人工、材料、机械、税金、保修及所有风险费用（市场波动、政策性调整等），仅工程变更可调整。2.2支付节点：（1）预付款：合同签订+乙方提交履约保函后7个工作日内，支付合同总价10%；（2）进度款1：基础浇筑+电缆敷设验收合格后10个工作日内，支付至已完工程量60%（扣预付款）；（3）竣工款：竣工验收合格+提交完整资料后15个工作日内，支付至合同总价95%；（4）质保金：预留5%，质保期满14个工作日内无息返还。2.3付款前提：乙方每次申请需提供增值税发票及验收证明，否则甲方顺延付款。三、工期3.1开工日期：以甲方《开工通知书》为准（预计[YYYY年MM月DD日]）；3.2竣工日期：开工后60日历天（预计[YYYY年MM月DD日]）；3.3工期顺延：乙方需在事件发生3个工作日内提交申请，甲方5个工作日内确认，顺延情形包括：（1）甲方未提供施工场地/图纸；（2）设计变更；（3）不可抗力（地震、政府管制等）；（4）第三方管线迁改延误。四、质量与验收4.1质量标准：符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《LED道路照明应用技术要求》（GB/T24907-2020）及甲方技术要求。4.2验收程序：（1）隐蔽工程（电缆、基础）：乙方提前24小时通知甲方/监理验收，合格后方可覆盖；（2）分项验收：灯杆安装、控制箱调试完成后自检报甲方；（3）竣工验收：乙方提交《竣工申请》及资料（竣工图、检测报告等），甲方组织监理、质监验收，合格签署《竣工验收报告》。4.3整改：验收不合格，乙方7个工作日内无偿整改，逾期按工期延误处理。五、双方权利义务5.1甲方义务：（1）提供施工场地（协调交通封闭、管线交底）及水电接口；（2）提供图纸及技术交底；（3）委派[姓名]为现场代表，负责协调验收；（4）按约定付款。5.2乙方义务：（1）配备二级建造师项目经理及特种作业人员（电工、焊工），资质报甲方备案；（2）材料需提前3个工作日报甲方确认（提供合格证、检测报告），不合格立即更换；（3）编制《施工组织设计》《安全方案》，报甲方审批；（4）承担施工安全责任（设置警示、办理许可），发生事故全额赔偿；（5）竣工后提交完整资料4套。六、工程变更6.1甲方出具《变更通知单》，乙方5个工作日内提交变更预算（按合同单价，无单价协商市场价），甲方5个工作日内审批；6.2变更价款纳入竣工结算，工期顺延需双方确认。七、质量保修7.1保修期限：24个月（自竣工验收合格之日起）；7.2保修责任：乙方接到通知2小时内到场，24小时内修复（漏电、坠落等紧急情况立即到场），费用由责任方承担；7.3质保金返还：保修期满后，乙方提交《保修确认单》，甲方14个工作日内无息返还。八、违约责任8.1甲方违约：未按约定付款，每逾期1天按应付未付金额0.5‰支付违约金；逾期15天以上，乙方有权停工并索赔窝工损失。8.2乙方违约：（1）工期延误：每逾期1天按合同总价0.5‰支付违约金；逾期10天以上，甲方有权解除合同，乙方承担10%违约金及损失；（2）质量不合格：无偿整改，逾期按工期延误处理；整改仍不合格，甲方解除合同，乙方返还已收工程款；（3）转包分包：甲方有权解除合同，乙方承担20%违约金。九、争议解决协商不成的，提交[工程所在地仲裁委员会]仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）。十、其他11.1合同自双方签字盖章生效；11.2附件（图纸、清单、资质等）与本合同具有同等效力；11.3本合同一式6份，甲方3份、乙方2份、质监部门1份。甲方（盖章）：__________法定代表人签字：__________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______