沥青混凝土路面施工合同解除协议范本

沥青混凝土路面施工合同解除协议范本甲、乙双方于____年____月____日在____地签订了《沥青混凝土路面施工合同》（合同编号：____），以下简称“原合同”。因____（详细说明解除原因，如：乙方未能按原合同约定工期完成路面铺设工作，经甲方催告后仍未在合理期限内整改；或甲方未能按时支付工程进度款，导致乙方无法继续施工等），依据《中华人民共和国民法典》第____条及相关法律规定，或依据原合同第____条约定，经双方友好协商，达成如下解除协议：鉴于原合同项下工程已进行至____（描述工程进度，如：已完成基层施工，沥青面层尚未铺设），工程实体现状及质量情况如附件____（如有附件，写明名称）所示，双方确认已完工程量及质量。据此，双方一致同意，自____年____月____日（以下简称“解除生效日”）起，原合同正式解除。一、工程结算1.双方确认，截至解除生效日，甲方已向乙方支付工程款共计人民币____元（大写：____元整），支付凭证为附件____（如有）。2.乙方已完成并经甲方确认（或根据现场实际情况确认）的工程量，按照原合同第____条及附件____（如工程量清单）的约定，结算工程款为人民币____元（大写：____元整）。此金额已扣除按原合同约定应扣除的款项____元（如：材料价格调整款、质保金预留____元等），扣除依据为____。3.甲方同意，在本协议生效后____日内，向乙方支付剩余应付工程款人民币____元（大写：____元整）。支付方式为银行转账，收款账户信息如下：开户名：____开户行：____账号：____逾期付款违约责任：若甲方逾期支付，每逾期一日，应按未付金额的____‰向乙方支付违约金。4.原合同约定的质保金人民币____元（大写：____元整）暂不予支付，待工程质保期届满且无质量问题后，根据原合同约定支付给乙方。二、已完成工程处理1.双方确认，除____（描述不合格或需处理的部位）外，已完工程部分质量符合原合同约定的____标准。2.对于____（不合格部位），双方约定如下处理方式：____（如：乙方应在____日内负责修复至合格标准，修复费用由乙方承担，甲方有权进行检查验收；或：按该部分合同价格的____折结算；或：甲方有权要求乙方拆除重建，费用由____承担）。3.乙方应在____日前完成场地清理工作，清理范围包括____。清理费用由____承担。三、质保期与保修责任1.原合同约定的质保期自____年____月____日起至____年____月____日止。本协议解除后，剩余质保期内，如因乙方施工原因造成路面出现质量问题，乙方仍应按照原合同约定履行保修义务，负责免费维修，直至质保期满。2.甲方有权要求乙方在保修期内承担保修责任，乙方不得以任何理由推诿。四、双方责任与义务1.甲方责任：（1）按照本协议约定支付剩余工程款。（2）负责提供或确认与工程相关的资料（如：最终设计文件、验收标准等）。（3）配合乙方进行工程结算和资料移交工作。（4）按照约定时间向乙方支付质保金。2.乙方责任：（1）确保已完工程符合约定标准，配合甲方完成不合格部分的整改（如约定）。（2）在约定时间内完成场地清理工作。（3）按照约定时间向甲方提交完整的竣工资料及结算资料。（4）在质保期内履行保修义务。（5）对因解除原合同给甲方造成的损失（如有），在违约责任部分承担相应责任。五、资料移交乙方应在____日内，将以下资料完整移交给甲方：（1）全套竣工图纸（包括电子版）。（2）工程验收记录及相关文件。（3）主要材料、设备的合格证、检测报告。（4）工程结算文件及审核报告。（5）原合同及本协议的全部过程文件。移交方式为____（如：现场移交、邮寄等），甲方在收到并核对无误后应予以签收确认。六、违约责任1.若甲方未按照本协议第五条第3款约定支付质保金，每逾期一日，应按未付质保金额的____‰向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议第四条第2款约定履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方维修，费用由乙方承担，并按实际维修费用的____倍向甲方支付违约金。3.除上述违约责任外，任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择仲裁或诉讼）解决。如选择仲裁，则提交____（具体仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如选择诉讼，则向____（具体法院名称，如：原合同约定的人民法院或本协议签订地/工程所在地有管辖权的人民法院）提起诉讼。八、协议生效与其他1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议是原合同的终止文件，自解除生效日起，原合同中与本协议约定不一致的条款，以本协议为准；本协议未约定的事项，原合同中有约定的，继续有效。3.本协议构成双方就解除原合同事宜的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。4.本协议附件是本协议不可分割的一部分。5.双方保证按照各自所在地的法律法规履行本协议。