城市绿化工程服务合同协议

城市绿化工程服务合同协议发包人：[发包人全称]地址：[发包人地址]法定代表人/负责人：[姓名]联系电话：[电话号码]承包人：[承包人全称]地址：[承包人地址]法定代表人/负责人：[姓名]资质证书编号：[资质证书编号]联系电话：[电话号码]鉴于发包人拟实施位于[工程地点]的城市绿化工程（下称“本项目”），承包人具备承接本项目的相应资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市绿化条例》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目内容与范围1.1本项目名称：[项目名称]。1.2本项目地点：[工程详细地址]。1.3服务范围与内容：(1)场地准备：包括但不限于场地清理、杂草清除、树根挖除、地面平整、测量放线等准备工作。(2)苗木种植：根据设计图纸要求，种植乔木[具体树种及数量，如：香樟15株（胸径15cm）]、灌木[具体树种及数量，如：红叶石楠200平方米]、地被[具体品种及面积，如：麦冬500平方米]等。所有苗木应保证健康、规格符合设计要求，来源合法。(3)土壤改良：根据土壤检测结果，进行必要的改良处理，确保满足植物生长要求。(4)灌溉系统：负责设计、安装、调试适合本项目需求的喷灌或滴灌系统。(5)路径与围护：修整场内步行路径，铺设透水砖或指定材料[具体要求]，根据需要设置临时或永久性围栏。(6)树木支撑：对所有新种植的乔木和灌木进行必要的支撑固定。(7)垃圾清运：负责工程过程中产生的所有建筑垃圾和绿化垃圾的及时清运处理。1.4技术标准与规范：本项目施工及验收应遵循《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2019及国家、地方现行的相关技术标准和规范。第二条合同文件构成除本协议书外，构成合同的文件包括：(1)中标通知书（如适用）。(2)投标书及其附件（如适用）。(3)专用合同条款（如有）。(4)通用合同条款。(5)本项目设计图纸及说明。(6)工程量清单（如采用）。(7)工程报价单或预算书。(8)双方确认的洽商、变更纪要或补充协议。第三条合同期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2本项目总工期为[天数]日历天，自发包人发出开工通知之日起计算。开工通知发出时间为[具体日期]。3.3工期延误：(1)因发包人原因（如提供资料延迟、场地条件未达要求等）导致工期延误，经确认后工期相应顺延。(2)因不可抗力导致工期延误，经确认后工期相应顺延。(3)承包人原因（如管理不善、资源投入不足等）导致工期延误，承包人应承担违约责任，工期不顺延。(4)任何一方要求提前竣工，需经对方书面同意，由此增加的费用由提出方承担。第四条报价与支付方式4.1本项目合同总价款为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。此价格为[固定总价/固定单价]合同。4.2付款方式：(1)预付款：合同签订后[天数]日内，发包人支付合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元，作为预付款。(2)进度款：a.承包人完成场地准备并通过验收后，发包人支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元。b.承包人完成所有苗木种植并通过阶段性验收后，发包人支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元。c.承包人完成灌溉系统安装并通过验收后，发包人支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元。d.竣工结算：本项目通过最终竣工验收后[天数]日内，发包人支付至结算总价的[百分比]%，即人民币[金额]元。(3)质保金：合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元，作为工程质量保证金。质保期满且无质量问题，发包人应在收到承包人申请后[天数]日内无息返还。(4)发包人付款前，承包人应提供等额发票及相应的付款申请文件。4.3支付账户：承包人指定收款账户信息如下：开户行：[银行名称及支行]账户名称：[承包人全称]账号：[银行账号]第五条双方权利与义务5.1发包人权利与义务：(1)负责提供施工所需场地，确保承包人能够顺利进场施工。(2)组织设计单位进行设计交底，解答承包人提出的设计疑问。(3)按照本协议第四条约定，及时足额支付工程款。(4)负责组织本项目竣工验收工作。(5)委托[监理单位名称或表明自行管理]对本项目施工进行监督和管理。(6)负责办理本项目施工可能需要的有关许可或批准文件（如需）。(7)承担因其原因导致合同无法履行或工期延误的责任。5.2承包人权利与义务：(1)按照合同约定、设计图纸及技术标准，精心组织施工，确保工程质量达到合同要求。(2)建立健全施工现场的质量、安全管理体系，严格遵守安全操作规程，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故的全部责任。(3)按照合同约定的工期完成全部工程内容，并承担因自身原因导致工期延误的违约责任。(4)负责所有用于本项目的苗木、材料等的采购、运输、保管，确保其质量符合设计要求和合同约定。(5)在施工场地采取有效措施，做好文明施工和环境保护工作，减少对周边环境的影响。(6)负责工程过程中及竣工验收前，对已完成的工程成品、半成品进行保护。(7)配合发包人、监理单位及相关部门的检查、检验和验收工作。(8)负责在工程竣工验收合格后，向发包人移交完整的竣工资料和工程实体。(9)承担因其原因导致的质量缺陷及工期延误的全部责任。第六条工程质量与验收6.1本项目工程质量必须达到[具体质量等级，如：合格/优良]标准。6.2承包人应严格执行自检制度，并应在关键工序或隐蔽工程覆盖前通知发包人或监理单位进行验收。6.3发包人或监理单位有权对工程进行旁站、巡视、平行检验和验收，相关费用由[发包人/承包人]承担。6.4本项目竣工验收应按照国家及地方相关规范和本协议约定进行。承包人应提交完整的竣工资料，发包人应在收到申请后[天数]日内组织竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包人应按要求整改，并承担由此产生的费用。6.5本项目自竣工验收合格之日起，进入质量保修期，保修期为[天数]日历天（自竣工验收合格之日起计算）。在此期间，承包人对工程出现的符合保修范围的质量问题负责免费维修或更换。第七条安全文明施工与环境保护7.1承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规及标准，制定并实施安全施工措施。7.2承包人应为其所有在施工现场的人员购买意外伤害保险，并提供保险单复印件给发包人备案。因承包人原因发生的安全事故，由承包人承担全部责任和费用。7.3承包人应采取有效措施，保持施工现场整洁，控制施工噪音和粉尘，保护施工场地及周边的文物、古树名木及环境。第八条违约责任8.1发包人违约责任：(1)发包人未按约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款部分千分之[百分比]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。(2)因发包人原因导致工期延误，每延误一日，发包人应向承包人支付合同总价款千分之[百分比]的工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。(3)发包人无正当理由拒绝或拖延办理相关批准文件，导致工期延误，应承担相应责任。8.2承包人违约责任：(1)承包人未能按合同约定的工期竣工（除发包人原因或不可抗力外），每逾期一日，应向发包人支付合同总价款千分之[百分比]的工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。(2)工程质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人无偿返工、修复，直至合格。因返工、修复造成的工期延误由承包人承担。若返工、修复后仍不合格，或造成发包人其他损失，承包人应承担相应的赔偿责任。(3)承包人擅自将承包的工程转包或违法分包，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在事件发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。9.3因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十条保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密义务在本协议终止后[年限]年内仍然有效。第十一条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称，如：发包人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与解除12.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3除本协议另有约定外，合同解除需经双方协商一致。发生下列情况之一时，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(1)一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[天数]日内仍未纠正的。(2)承包人明确表示或以其行为表明不履行主要合同义务的。(3)发包人无正当理由拒绝支付工程款，导致合同无法继续履行的。(4)因不可抗力致使合同目的无法实现的。(5)法律规定的其他情形。合同解除后，双方应就合同解除后的善后事宜（包括工程结算、财产返还、损失赔偿等）进行协商处理。第十三条通知与送达双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。按照上述地址发出的通知，视为有效送达。通过快递方式寄送的，以快递签收日为送达日。第十四条其他约定14.1本项目设计图纸由[设计单位名称]出具，是本合同附件的一部分，具有同等法律效力。14.2本项目涉及的苗木、材料等必须符合设计要求和相关质量标准，承包人应提供相应的产品合格证明文件。14.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。14.4本协议构成双方就本合同