2026年上海市建设工程合同（1篇）

2026年上海市建设工程合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等有关规定，就乙方承建甲方建设工程项目事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、工程规模：建筑面积_______平方米，结构类型_______，层数_______层，高度_______米。

5、工程设计单位：__________________，设计文件名称及编号：__________________。

6、工程批准文件：__________________，批准文号：__________________。

7、工程合同价款：人民币_______元整（大写：__________________元整），其中暂列金额_______元，暂估价_______元，计日工_______元，总承包服务费_______元。

二、合同文件及解释顺序

1、组成合同的文件包括但不限于：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书（如适用）；

（3）投标函及其附录（如适用）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）工程规范及有关技术文件；

（10）合同约定的其他文件。

2、上述文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，上述文件序号不得随意更改，解释顺序按上述排列顺序为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。

三、合同工期

1、合同工期自____年____月____日开工至____年____月____日竣工，总工期_______天。

2、开工日期以甲方或其授权代表签发的开工通知日期为准。

3、因甲方原因导致工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。甲方责任工期延误包括但不限于：

（1）甲方未能按合同约定提供图纸或工作条件；

（2）甲方指令或变更导致工期延误；

（3）甲方未能按时支付工程进度款；

（4）不可抗力事件影响。

4、因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并采取措施加快进度。乙方责任工期延误包括但不限于：

（1）乙方未能按合同约定配备足够的劳动力、设备、材料；

（2）乙方施工组织不当；

（3）乙方违反施工规范导致返工；

（4）乙方责任的安全事故导致停工。

5、非甲乙双方责任导致的工期延误，经双方确认后工期相应顺延，包括但不限于：

（1）设计变更；

（2）政府行为；

（3）不可抗力事件。

四、质量要求

1、工程质量必须符合国家现行施工验收规范、质量标准和设计文件要求，达到_______等级。

2、乙方应建立健全质量保证体系，配备专职质量管理人员，严格按照施工规范和质量标准进行施工。

3、乙方应积极配合甲方及监理单位的质量检查和验收工作，对提出的质量问题及时整改。

4、工程隐蔽工程验收应按照国家相关规定执行，乙方应在隐蔽工程覆盖前通知甲方或监理单位验收，验收合格后方可覆盖。

5、工程质量保修期为工程竣工验收合格之日起_______年，其中防水工程为_______年，供热和供冷系统为_______个采暖期或供冷期，其他工程为_______年。

五、材料设备供应

1、甲方供应的材料设备：__________________，供应时间：__________________，供应地点：__________________。

2、乙方采购的材料设备：__________________，采购标准：__________________。

3、所有材料设备必须符合设计文件和合同约定的质量标准，并具有出厂合格证、检测报告等质量证明文件。

4、材料设备的进场验收：材料设备运抵施工现场后，乙方应通知甲方或监理单位进行验收，验收合格后方可使用。甲方供应的材料设备，乙方应在到货后_______日内提出验收申请。

5、因材料设备质量问题导致工程质量问题的，由责任方承担相应责任。

六、工程变更

1、任何一方提出工程变更，应提前_______日以书面形式通知对方，并附变更方案及有关文件。

2、工程变更应经双方协商一致后方可实施，变更费用由责任方承担。

3、工程变更超过合同价款_______%的，双方应重新签订补充协议。

4、因工程变更导致工期延误或增加费用的，经双方确认后工期和费用相应调整。

七、工程款支付

1、工程预付款：合同签订后_______日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币_______元整。

2、工程进度款：按月支付，乙方应在每月_______日前提交工程进度款支付申请，并附工程量清单、发票等文件。甲方在收到申请后_______日内审核完毕，并支付当月应付款项的_______%。

3、工程竣工款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至合同总价款的_______%，即人民币_______元整。

4、结算款：工程竣工验收合格后_______日内，双方完成工程结算，甲方支付至结算总价的_______%，即人民币_______元整。

5、质保金：结算总价的_______%，即人民币_______元整，于工程竣工验收合格后_______日内支付。

6、甲方支付工程款应按照合同约定支付至乙方指定账户，乙方应提供合法有效的发票。

7、甲方逾期支付工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之_______向乙方支付违约金。

八、竣工验收

1、工程竣工验收应按照国家相关规定执行，由甲方组织，乙方配合。

2、竣工验收应包括以下内容：

（1）检查工程是否符合设计文件和合同约定的质量标准；

（2）检查工程是否完整；

（3）检查工程资料是否齐全；

（4）检查工程是否达到使用条件。

3、竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

4、竣工验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用，整改后重新组织验收。

九、安全文明施工

1、乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，制定安全生产措施，并做好安全教育培训工作。

2、乙方应配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作。

3、乙方应做好施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序，并采取措施减少对周围环境的影响。

4、发生安全事故的，乙方应立即采取措施抢救，并报告甲方和有关部门，承担由此产生的一切费用和责任。

5、因乙方原因发生的安全事故，甲方有权扣减相应工程款。

十、保修

1、工程竣工验收合格后，乙方应向甲方出具保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任。

2、在保修期内，乙方应履行保修义务，及时修复出现的质量问题，并承担修复费用。

3、甲方应积极配合乙方进行保修工作。

4、保修期满后，乙方不再承担保修责任，但乙方应承担因自身原因造成的质量问题。

十一、违约责任

1、甲方违约责任：

（1）甲方未能按合同约定提供图纸或工作条件，导致工期延误的，每延误一日，应向乙方支付合同总价款万分之_______的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的_______%。

（2）甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额万分之_______的违约金。

（3）甲方无故解除合同的，应向乙方支付合同总价款_______%的违约金。

2、乙方违约责任：

（1）乙方工程质量不符合合同约定的，应负责返工，并承担由此产生的一切费用。

（2）乙方工期延误的，每延误一日，应向甲方支付合同总价款万分之_______的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的_______%。

（3）乙方无故解除合同的，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。

（4）因乙方原因发生的安全事故，乙方应承担全部责任。

3、双方其他违约责任：

（1）任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

（2）双方应相互配合，共同完成工程建设任务，任何一方不配合的，应承担相应责任。

十二、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2、协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。

2、发生不可抗力事件时，双方应立即采取措施减少损失，并及时通知对方。

3、不可抗力事件持续超过_______日的，双方可以协商解除合同。

4、因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。

十四、合同生效及份数

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

十五、其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同解释顺序：本合同协议书、中标通知书（如适用）、投标函及其附录（如适用）、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已