2026年码头建设工程合同

2026年码头建设工程合同

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：2026年_________月_________日

甲方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

甲方因建设码头工程项目，需要乙方提供相应的工程建设服务。乙方具备相应的资质和能力，愿意按照本合同约定的条款和条件承建该码头工程项目。为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第四条标的物及服务内容

4.1标的物名称：码头建设工程

4.2标的物规格、型号：

（1）码头岸线长度：_________米；

（2）码头结构形式：_________；

（3）码头堆场面积：_________平方米；

（4）泊位数量及吨位：_________个，每个_________吨级；

（5）其他技术规格：详见本合同附件一《技术规格书》。

4.3标的物数量：_________（大写）_________（小写）元人民币；

4.4计量单位：人民币元（元）。

4.5质量标准：本项目工程建设应严格按照国家及行业相关标准执行，具体包括但不限于：

（1）《港口工程技术规范》（JTSXXXX-XXXX）；

（2）《码头结构设计规范》（JTSXXXX-XXXX）；

（3）其他约定标准：_________。

除非本合同另有约定，所有工程材料、工艺及工程实体质量均应达到上述标准。

4.6验收标准：

（1）竣工验收应依据本合同约定、国家及行业相关标准、设计文件、技术规格书以及工程变更洽商记录进行；

（2）甲方有权根据上述标准对工程进行验收，验收合格后，乙方方可申请竣工验收；

（3）竣工验收的具体程序及要求，详见本合同附件二《竣工验收标准及程序》。

第五条价款及支付

5.1合同总价：甲方应向乙方支付本合同项下码头建设工程的价款为人民币_________元整（大写：人民币_________元整）（小写：人民币_________元）。该价格为含税价格，其中增值税税率为_________%。

5.2发票：乙方应在每个付款节点收到甲方付款后_________日内，向甲方开具等额、合法的增值税专用发票。

5.3付款节点及方式：

（1）预付款：合同生效后_________日内，甲方支付合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：人民币_________元整），支付方式为_________；

（2）进度款：

①工程完成_________%经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：人民币_________元整），支付方式为_________；

②工程完成_________%经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：人民币_________元整），支付方式为_________；

（3）尾款：工程通过竣工验收，且乙方提交完整结算资料后_________日内，甲方支付合同总价款剩余的_________%，即人民币_________元（大写：人民币_________元整），支付方式为_________。

5.4交付及履行：

（1）履行时间：乙方应于_________年_________月_________日前完成本合同项下全部工程建设内容；

（2）履行地点：_________省_________市_________区甲方指定地点；

（3）履行方式：乙方负责将竣工工程运至履行地点，并承担至该地点的全部运输费用；

（4）交付：乙方应于工程竣工后_________日内向甲方提交竣工图纸、验收资料及其他必要文件。甲方应在收到上述文件后_________日内组织竣工验收。

第六条双方权利义务

6.1甲方的权利与义务：

（1）有权对乙方的工程建设过程进行监督，并要求乙方按合同约定及标准施工；

（2）应按合同约定及时向乙方支付合同价款；

（3）应提供必要的施工条件及协调相关方关系，非因乙方原因造成的延误，甲方不承担违约责任；

（4）有权根据合同约定组织工程验收，验收结果作为结算及付款的依据；

（5）应按时提供乙方施工所需的设计文件、技术资料等。

6.2乙方的权利与义务：

（1）有权按照合同约定及图纸要求获得工程款；

（2）应保证工程建设符合合同约定的质量标准，并承担因自身原因导致的质量问题及修复费用；

（3）应合理组织施工，确保工程按期完成；

（4）应遵守施工所在地的法律法规，承担因自身原因造成的罚款或处罚；

（5）应负责工程成品、半成品的保管，直至交付或验收合格；

（6）应配合甲方的验收工作，并承担因竣工验收不合格而需返工的损失。

第七条违约责任

7.1若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额_________%的违约金，逾期超过_________日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

7.2若乙方未能按合同约定的时间交付工程（非甲方原因或不可抗力所致），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款_________%的违约金，逾期超过_________日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

7.3若工程经竣工验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至验收合格。因返工造成的工期延误，视为乙方违约，按7.2条的约定承担违约责任。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

7.4任何一方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的直接经济损失。

第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向_________（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

8.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他未受争议影响的条款。

8.4若选择诉讼，管辖法院为_________省_________市_________区人民法院。若选择仲裁，仲裁机构为_________（具体仲裁委员会名称），按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同生效及其他

9.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

9.2本合同一式_________份，甲方执_________份，乙方执_________份，具有同等法律效力。

9.3本合同及其附件构成双方完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、承诺及协议。

第十条附件清单

附件一：技术规格书

附件二：竣工验收标准及程序

附件三：工程量清单（如有）

附件四：_______（其他附件）

第十一条签署栏

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

______________________

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

______________________

负责人（签字）：