2025年b2b电商平台建设工程合同

2025年b2b电商平台建设工程合同

合同编号：__________________

签订地点：__________________

签订日期：2026年________月________日

甲方：

名称：__________________

地址：__________________

法定代表人：__________________

联系方式：__________________

乙方：

名称：__________________

地址：__________________

法定代表人：__________________

联系方式：__________________

鉴于：

甲方因业务发展需要，拟建设b2b电商平台，并希望委托乙方进行相关工程的建设。乙方具备承接该工程所需的专业能力、技术水平和资质条件。甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就b2b电商平台建设工程事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第八条标的物及服务内容

8.1标的物/服务名称：b2b电商平台建设工程（包括但不限于平台主机架设、网络布线、服务器安装调试、系统软件部署、数据库建设、用户界面设计、后台管理系统开发、安全防护系统配置等）。

8.2规格型号：

（1）硬件设备：服务器配置需符合甲方业务高峰期承载需求，具体参数详见附件一《硬件设备清单》；网络设备采用品牌为[具体品牌]的[具体型号]交换机及路由器；存储设备采用[具体品牌]的[具体型号]存储阵列。

（2）软件系统：操作系统为[具体名称及版本]，数据库为[具体名称及版本]，开发语言为[具体语言]，需支持[具体功能模块]，符合国家信息安全等级保护[具体级别]要求。

8.3数量：

（1）硬件设备：按附件一《硬件设备清单》所列清单及数量交付；

（2）软件系统：一次性完成全部平台功能的开发、部署与调试，达到设计容量[具体数量]concurrentusers。

8.4计量单位：

（1）硬件设备：以台、套、个为单位；

（2）软件系统：以功能模块、系统接口、部署点位为单位。

第九条质量标准及验收

9.1质量标准：

（1）硬件设备：须符合国家强制性标准GB/T[具体标准号]及相关行业规范，外观完好，功能运行正常；

（2）软件系统：须满足甲方提供的《需求规格说明书》V[版本号]的全部功能及性能要求，通过国家软件质量检测中心认证（如适用），并达到[具体行业标准或ISO标准等级]要求。

9.2验收标准：

（1）外观验收：设备包装完整，标识清晰，无运输损坏；

（2）功能验收：系统按设计文档实现全部功能模块，测试用例通过率≥99%；

（3）性能验收：系统响应时间≤[具体毫秒数]，并发处理能力达到[具体TPS数]；

（4）文档验收：交付完整的竣工图纸、操作手册、维护手册、测试报告等，符合附件二《交付文档清单》要求；

（5）验收方式：采用分阶段验收与最终验收相结合方式，具体流程参见第十四条。

第十条价款及支付

10.1合同总价：人民币________元整（大写：人民币________元整）。

10.2税费：本合同总价为含税价格，适用税率_____%，由乙方承担相关税费。

10.3发票：乙方应在甲方支付款项后____日内，向甲方开具等额增值税[普通/专用]发票。

10.4付款方式及节点：

（1）预付款：合同生效后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的款项，即人民币________元（大写：人民币________元整），作为项目启动预付款；

（2）进度款：

①主体工程完成验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的款项，即人民币________元（大写：人民币________元整）；

②系统测试完成并通过甲方最终验收后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的款项，即人民币________元（大写：人民币________元整）；

（3）尾款：项目整体交付并运营稳定____个月后，经甲方确认无质量问题后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的款项，即人民币________元（大写：人民币________元整），作为工程质量保证金，期满无质量问题后____日内无息返还。

所有款项均通过银行转账方式支付至乙方指定账户：

开户名称：__________________

开户银行：__________________

银行账号：__________________

10.5交付与履行

（1）履行时间：乙方应于合同生效后____日内完成全部建设工作，具体节点安排详见附件三《项目进度计划表》；

（2）履行地点：甲方指定的[具体地点，如：甲方数据中心]；

（3）交付方式：乙方负责将全部硬件设备运输至履行地点，并承担设备卸货及现场安装调试责任；软件系统通过远程部署及现场验收方式交付；

（4）运输费用：硬件设备的运输、保险及卸货费用由乙方承担，但甲方应提供必要的卸货条件。

第十一条风险控制与违约责任

11.1甲乙双方主要权利与义务

（1）甲方权利与义务：

①有权对乙方履约过程进行必要的监督，并要求乙方按合同约定提交阶段性成果报告；

②按合同约定及时足额支付款项，提供乙方履行合同所需的必要条件（包括但不限于场地、电力、网络接口等）；

③有权依据合同约定及附件对工程成果进行验收，验收不合格有权要求乙方限期整改、返工或部分/全部拒付款项。

（2）乙方权利与义务：

①有权要求甲方按时支付合同款项；

②保证按照合同约定的质量标准、进度计划完成工程建设，并承担因自身原因导致的质量问题及返工费用；

③对建设成果拥有合法知识产权，保证交付成果不侵犯任何第三方合法权益；

④配合甲方进行验收，对验收中提出的问题应在____日内完成整改，逾期未整改的，甲方有权采取相应措施。

11.2违约责任

（1）甲方逾期付款：每逾期一日，应按逾期支付金额的____‰向乙方支付违约金，逾期超过____日的，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付合同总价____%的违约金；

（2）乙方逾期交付：每逾期一日，应按合同总价（扣除已付款项）的____‰向甲方支付违约金，逾期超过____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价____%的违约金；乙方承担因此给甲方造成的直接损失；

（3）质量不合格：若工程成果经甲方验收不合格，乙方应在收到通知后____日内免费整改，整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方承担由此产生的一切费用，直至合格为止，并有权根据不合格程度扣减相应款项，情节严重时甲方有权解除合同；

（4）知识产权侵权：如因乙方交付成果存在知识产权纠纷导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。

11.3争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：人民法院起诉或仲裁委员会申请仲裁]，选择诉讼的，管辖法院为[具体写明法院名称，如：甲方所在地有管辖权的人民法院]；选择仲裁的，管辖机构为[具体写明仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]，仲裁规则适用[具体仲裁规则名称]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条合同生效与效力

12.1生效条件：本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

12.2合同份数：本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

12.3法律效力：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、承诺及谅解。

第十三条附件清单

附件一：硬件设备清单

附件二：交付文档清单

附件三：项目进度计划表

附件四：[如有其他附件，请列明名称]

第十四条签署

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

____________________________

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

_____