2026年民爆物品监控系统建设工程合同

2026年民爆物品监控系统建设工程合同

甲方：中国XX民爆物品安全监督有限公司

地址：北京市朝阳区XX路XX号

联系方式：010-XXXXXXX

乙方：XX科技有限公司

地址：上海市浦东新区XX路XX号

联系方式：021-XXXXXXX

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方承担2026年民爆物品监控系统建设工程，包括但不限于系统设计、设备供应、安装调试、人员培训及售后服务等全部内容。乙方应按照国家相关法律法规及甲方提出的技术要求，完成指定范围内的监控系统建设，确保系统稳定运行，满足甲方安全监控需求。

第二条合同期限

本合同有效期为自合同签订之日起至2026年12月31日止。乙方应在合同生效后三十日内完成系统建设并交付甲方使用，自系统正式投用之日起满三年为质保期，质保期内乙方负责免费维护及故障排除。

第三条计费标准/价格

本合同总价款为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00），包括系统设计费、设备费、安装费、调试费、培训费及三年质保服务费。甲方应于合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款，系统验收合格后支付至合同总价款的70%，质保期满后支付剩余5%的质保金。乙方应向甲方开具等额发票，甲方凭发票支付相应款项。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方提供的系统设计方案、设备型号、施工质量及进度进行监督和检查，并要求乙方根据实际情况进行调整和优化。甲方应向乙方提供项目所需的相关场地、电源及网络等必要条件，并确保相关人员的配合。甲方有权要求乙方按照国家及行业相关标准进行建设，对不符合标准的部分，乙方应无条件整改。甲方应按时支付合同款项，并承担因自身原因导致的项目延误责任。甲方有权在合同期内或合同期满后，根据实际使用需求对系统进行升级或扩容，费用另行协商。

第五条乙方权利与义务

乙方有权要求甲方提供必要的项目信息和配合条件，并有权拒绝执行违反国家法律法规及安全标准的指令。乙方应组建专业的项目团队，配备满足项目要求的技术人员，并确保项目按照合同约定及国家相关标准完成建设。乙方应建立健全的质量管理体系，对项目全过程进行质量控制，确保系统运行稳定可靠。乙方应提供完整的竣工资料及操作维护手册，并负责对甲方相关人员进行系统操作和维护培训。乙方应遵守甲方的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露项目相关信息。

第六条项目验收/交付标准

项目验收应依据本合同约定、国家及行业相关标准、设计文件及施工图纸进行。验收内容包括系统功能测试、性能测试、安全测试及用户验收测试等。乙方应提前十五日通知甲方进行验收，并提交完整的验收申请资料。甲方应在收到验收申请后十日内组织验收，如发现不符合合同约定或标准的部分，应在五日内提出整改意见，乙方应在十日内完成整改并再次申请验收。项目验收合格后，乙方应向甲方交付所有相关资料及设备，并办理移交手续。自项目正式验收合格之日起，系统进入质保期。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息及项目资料承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等信息。保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年。如因履行本合同需要对外披露该等信息，披露方应事先征得接收方的书面同意，并要求接收方承担同等保密义务。任何一方违反本保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给对方造成的全部损失。

第八条违约责任

1.乙方未能按合同约定工期完成系统建设，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过三十日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担相当于合同总价款20%的违约责任。

2.乙方提供的系统或设备存在质量缺陷，影响甲方正常使用，乙方应在收到甲方通知后十五日内免费修复或更换。逾期未修复或更换的，甲方有权委托第三方进行修复或更换，费用由乙方承担，并按修复或更换部分的50%扣减合同价款。

3.甲方未能按时支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过三十日，乙方有权暂停项目施工或解除合同，甲方应支付已完成工程的相应费用，并承担相当于合同总价款20%的违约责任。

4.任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），若违约行为给对方造成实际损失超过违约金数额的，违约方还应赔偿全部实际损失。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。

2.发生不可抗力事件的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际情况协商处理。不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同。

第十条合同变更与解除

1.合同双方经协商一致，可以书面形式变更合同内容。变更内容需作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

2.发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：

(1)一方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；

(2)一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

(3)一方有其他严重违约行为致使合同目的无法实现。

3.合同解除后，双方应妥善处理已产生的权利义务关系，包括但不限于款项结算、资料返还、设备处置等。因合同解除给对方造成损失的，有过错方应承担赔偿责任。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。合同生效条件包括但不限于甲方支付首付款及乙方完成项目备案手续。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。各份合同文本内容一致，具同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲方应确保其提供的项目信息真实、准确、完整，因甲方提供信息有误导致项目延误或损失的，由甲方承担责任。

5.乙方承诺其提供的设备均为全新、未使用过的产品，并符合国家相关质量标准，自交付之日起六