2026年期货交易系统建设工程合同

2026年期货交易系统建设工程合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

甲方为推进期货交易系统建设，提升交易效率与风险管理能力，经友好协商，决定委托乙方承建期货交易系统建设工程。乙方具备相应的资质和技术能力，同意按照本合同约定完成项目建设。为明确双方权利义务，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第四条标的物及服务内容

4.1标的物名称：期货交易系统建设工程。

4.2标的物规格、型号及功能要求：

（1）系统功能需满足《期货交易管理条例》及相关法律法规要求，具备交易、结算、风控、行情展示、数据管理、系统监控等功能模块；

（2）系统性能指标：交易指令处理延迟不超过____毫秒，并发用户数支持____同时在线交易，数据存储容量不低于____TB，系统可用性达到____小时/年；

（3）系统安全标准：符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中____级要求，具备数据加密、访问控制、异常监测及灾备恢复功能；

（4）系统兼容性：需兼容主流操作系统（如WindowsServer2022、LinuxCentOS8及以上版本）及浏览器（如Chrome、Firefox最新版本）；

（5）其他特定需求：________________________。

4.3数量：一套完整的期货交易系统建设工程，包括但不限于硬件设备、软件系统、源代码、技术文档及培训服务。

4.4计量单位：套。

4.5质量标准：

（1）系统开发与交付需符合国家及行业相关标准，主要包括但不限于《电子政务工程和安全保密要求》、《信息系统安全等级保护基本要求》等；

（2）双方约定标准：系统性能、功能及安全指标具体技术参数详见附件一《技术规格书》，该附件为本合同不可分割组成部分。

4.6验收标准：

（1）验收依据：本合同条款、附件一《技术规格书》、国家及行业相关标准；

（2）验收程序：乙方完成系统部署后，甲方组织验收小组进行测试验收，验收合格需获得甲方书面确认；

（3）验收内容：系统功能完整性、性能指标达标性、安全防护有效性、文档完整性及培训效果等；

（4）异议处理：如甲方在验收中提出异议，乙方应在____日内完成整改，直至满足约定标准。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

（1）人民币（大写）：________________________元整；

（2）人民币（小写）：________________________元（¥__________）。

5.2税费说明：本合同总价为含税价格，税率按国家现行相关税收政策执行。乙方应在收到甲方款项后，开具合法有效的增值税____税专用发票或普通发票（根据甲方需求及国家税收政策确定），发票内容应与合同约定一致。

5.3付款方式及节点：

（1）预付款：本合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款，即人民币____元（¥__________）；

（2）进度款：

a.系统核心功能模块开发完成并通过甲方初步验收后____日内，甲方支付合同总价____%作为进度款，即人民币____元（¥__________）；

b.系统整体测试完成并通过甲方最终验收前____日内，甲方支付合同总价____%作为进度款，即人民币____元（¥__________）；

（3）尾款：系统通过最终验收合格，并全部交付相关资料后____日内，甲方支付合同总价____%作为尾款，即人民币____元（¥__________）；

（4）支付方式：甲方通过银行转账方式支付至乙方以下账户：

开户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

5.4交付时间、地点及方式：

（1）交付时间：乙方应于2026年____月____日前完成系统建设并交付至甲方指定地点；

（2）交付地点：甲方位于________________________的场所；

（3）交付方式：乙方负责将系统安装、调试并交付于甲方，确保系统正常运行；运输及相关费用由乙方承担。

（4）逾期交付：若乙方未能按约定时间交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%，逾期超过____日，甲方有权解除合同。

第六条风险控制与违约责任

6.1双方主要权利与义务

6.1.1甲方权利与义务：

（1）有权对乙方的建设工作进行监督，并依据合同约定及附件标准进行验收；

（2）应按合同约定及时支付合同款项，提供必要的开发环境及配合乙方进行系统测试；

（3）应保证其提供的资料真实、合法，如因甲方原因导致系统无法正常运行，责任由甲方承担。

6.1.2乙方权利与义务：

（1）有权要求甲方按时支付合同款项，并依据合同约定收取项目款项；

（2）应保证按合同约定的时间、质量完成系统建设，并承担系统的安装、调试及培训责任；

（3）应遵守国家相关法律法规，确保系统安全可靠，对因乙方原因导致的数据泄露、系统瘫痪等直接损失，乙方应承担赔偿责任。

6.2违约责任

6.2.1甲方逾期付款：若甲方无正当理由逾期支付任何一期款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额____%的违约金；逾期超过____日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及合同总价____%的违约金。

6.2.2乙方逾期交付：若乙方无正当理由逾期交付系统，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金；逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付合同总价____%的违约金。

6.2.3系统质量不合格：若系统最终验收不合格，或存在合同约定及附件中明确的质量缺陷，乙方应在收到甲方书面通知后____日内免费修复或更换，直至满足合同约定的质量标准；若乙方未能按时有效修复，甲方有权委托第三方进行整改，费用由乙方承担，并从应付尾款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。因系统质量问题给甲方造成的直接经济损失，乙方应予以赔偿，赔偿上限不超过合同总价。

6.2.4其他违约：任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

6.3争议解决

6.3.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

6.3.2争议管辖：选择诉讼的，由____（填写具体法院名称，如：合同签订地有管辖权的人民法院）管辖；选择仲裁的，由____（填写具体仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在____，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第七条合同生效与效力

7.1本合同自双方授权代表签字并加盖本合同首部载明的单位公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力，另有约定除外。

7.3本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解及承诺。

第八条附件清单

附件一：技术规格书

附件二：双方承诺函

附件三：系统安全等级保护备案证明（如适用）

（其他附件根据实际情况列明）

附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条签署栏

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

______________________________________________________

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

___________________________