2026年互动投影系统建设工程合同

2026年互动投影系统建设工程合同

甲方：[甲方公司全称]

地址：[甲方详细地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方：[乙方公司全称]

地址：[乙方详细地址]

联系方式：[乙方联系电话]

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方承建2026年互动投影系统建设工程，包括但不限于互动投影系统的设计、设备采购、安装调试、系统测试及交付使用。乙方应按照甲方提出的技术要求和功能需求，完成互动投影系统的建设，并确保系统运行稳定、功能完善。

第二条合同期限

本合同项下互动投影系统建设工程的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体工期为[具体工期天数]日历天。如遇不可抗力或非乙方原因导致的延误，工期相应顺延，经甲方书面确认后生效。

第三条计费标准/价格

本合同项下互动投影系统建设工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。该价格包含但不限于设计费、设备费、安装费、调试费、税费及其他相关费用。付款方式按以下约定执行：合同签订后支付总价的[百分比]%作为预付款，工程进度达到[具体节点]后支付总价的[百分比]%，竣工验收合格后支付剩余款项。乙方应提供等额发票，甲方凭发票支付相应款项。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方遵守国家相关法律法规及行业规范，确保施工安全。甲方应按时提供施工所需场地、电源及其他必要条件，并配合乙方完成现场勘查及施工准备工作。甲方有权对乙方提交的阶段性成果进行验收，并有权要求乙方根据验收意见进行整改。甲方应按照合同约定支付工程款，并负责协调项目周边相关单位的关系，为项目顺利实施提供必要支持。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建专业的项目管理团队，明确项目负责人及各环节责任人，确保工程按合同约定的技术标准、进度要求和质量标准完成。乙方应提供完整的设计方案及设备清单，并提交甲方审核确认。乙方应确保所使用的设备材料符合国家相关标准，并提供设备的出厂合格证及相关技术文件。乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量问题及安全责任，并承担相应的违约责任。

第六条项目验收/交付标准

工程竣工验收应依据本合同附件一《技术规格书》、附件二《施工图纸》及国家现行相关验收标准进行。乙方应于工程完工后[具体天数]日内书面通知甲方进行验收，并配合甲方及第三方检测机构进行现场测试。验收合格的，由甲方出具书面验收合格文件。如验收不合格，乙方应在[具体天数]日内完成整改，并重新提交验收申请。逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等保密信息。保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年止。本条款独立于合同其他条款，即使合同终止，保密义务依然有效。违反本保密约定的，应承担相应的法律责任。

第八条违约责任

1.乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[百分比]%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，并支付合同总价款[百分比]%的违约金。

2.乙方所建工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在[具体天数]日内免费修复至合格。逾期未修复或修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，并按修复费用[倍数]倍向乙方收取违约金。若缺陷严重影响系统使用，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项[百分比]%的违约金。逾期超过[具体天数]日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

4.任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿由此给对方造成的全部经济损失。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[具体天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第十条合同变更与解除

1.合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.发生以下情况之一，守约方有权解除合同：(一)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的；(二)一方进入破产、清算程序的；(三)因不可抗力导致合同目的无法实现的。

3.合同解除后，乙方应妥善保管工程资料及剩余设备，并在甲方要求时移交。甲方已支付的款项，除已完成的合格工程部分外，应予以退还；乙方因合同解除造成的损失，有权向甲方索赔。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]，仲裁地点为[具体城市]，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：任何一方均有权向[具体法院，如：甲方所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。

第十二条其他约定事项

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。如需本合同生效附加条件，应另行书面约定。

2.本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。

3.本合同附件