2025年生产管理系统建设工程合同

2025年生产管理系统建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_________________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_________________________

鉴于：

甲方因生产经营需要，拟建设一套先进的生产管理系统，以提高生产效率、优化资源配置、保障产品质量。乙方具备承接生产管理系统建设工程的专业能力、技术水平和丰富的实践经验。为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就2025年生产管理系统建设工程事宜达成一致，特订立本合同。

第八条标的物及服务内容

8.1标的物名称：2025年生产管理系统

8.2标的物规格、型号：详见附件一《生产管理系统技术规格书》，该技术规格书为本合同不可分割的一部分。

8.3标的物数量：一套（含硬件设备、软件系统、安装调试及后续培训服务）

8.4计量单位：套

8.5服务内容：

（1）按照附件一《生产管理系统技术规格书》及附件二《项目实施计划》的要求，完成生产管理系统的设计、软件开发、硬件设备采购与集成、安装、调试、测试及验收；

（2）提供系统操作人员培训，确保甲方相关人员能够熟练操作系统；

（3）提供自验收合格之日起____年的免费维护服务，包括但不限于系统故障排除、性能优化建议等；

（4）提供必要的技术支持文档，包括但不限于用户手册、系统管理员手册、网络拓扑图、数据库设计文档等。

第九条质量标准及验收

9.1质量标准：本合同项下生产管理系统的质量标准应符合以下要求：

（1）硬件设备：符合国家及行业相关质量标准，外观完好，功能正常，性能稳定；

（2）软件系统：功能符合附件一《生产管理系统技术规格书》的要求，代码规范，文档齐全，通过严格测试，无重大BUG；

（3）系统集成：系统各模块之间接口顺畅，数据传输准确，符合工业标准及甲方实际生产流程需求。

9.2验收标准：

（1）系统功能验收：系统各项功能均符合附件一《生产管理系统技术规格书》的约定，运行稳定，满足甲方生产管理需求；

（2）性能验收：系统响应时间、处理能力、并发用户数等性能指标达到合同约定的标准或附件一《生产管理系统技术规格书》的要求；

（3）文档验收：提供完整、准确、清晰的技术文档，符合合同约定；

（4）培训验收：经过培训，甲方人员能够独立完成系统的日常操作和维护；

（5）验收程序：按照本合同第十四条规定的程序进行验收。如甲方在收到乙方书面验收通知后____日内未提出书面异议，视为通过验收。

第十条价款及支付

10.1合同总价：人民币____________________元整（大写：人民币____________________元整）。

10.2价格说明：本合同总价为含税价格，包含本合同项下所有标的物、服务费用以及税费。

10.3税率：按照国家现行相关税收法律、法规及政策规定的税率缴纳增值税。

10.4发票：乙方应在甲方根据本合同约定支付款项后____日内，向甲方开具合法有效的增值税专用发票或普通发票（根据甲方要求及发票类型选择），发票内容应与实际交易相符。

10.5付款方式及节点：

（1）预付款：本合同生效后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的预付款，即人民币____________________元整（大写：人民币____________________元整）。乙方在收到预付款后应开具等额发票给甲方。

（2）进度款：

a.系统完成____%（或具体里程碑节点，如：完成核心软件开发）并经甲方初步验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的进度款，即人民币____________________元整（大写：人民币____________________元整）。乙方在收到进度款后应开具等额发票给甲方。

b.系统完成____%（或具体里程碑节点，如：完成全部安装调试并试运行）并经甲方初步验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的进度款，即人民币____________________元整（大写：人民币____________________元整）。乙方在收到进度款后应开具等额发票给甲方。

（3）尾款：本合同项下生产管理系统通过最终验收合格，且乙方提交全部符合合同要求的竣工资料、技术文档及发票后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的尾款，即人民币____________________元整（大写：人民币____________________元整）。

10.6支付账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

10.7逾期付款：若甲方未按本合同约定按时支付任何款项，每逾期一日，应按当期人民银行公布的贷款基准利率向乙方支付逾期付款部分____%的违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停工作，由此造成的损失由甲方承担。

第十一条交付及履行

11.1交付时间：乙方应于____年____月____日前完成生产管理系统的交付（包括硬件设备安装、软件系统部署、调试及初步验收）。

11.2交付地点：甲方位于_________________________的生产现场。

11.3交付方式：乙方负责将标的物运输至交付地点，并负责现场的安装、调试工作。

11.4运输费用：标的物的运输费用、保险费用及在交付地点卸货前的相关费用均由乙方承担。卸货后，标的物毁损、灭失的风险由甲方承担。

第十二条双方主要权利与义务

12.1甲方的权利与义务：

（1）有权对乙方的履约过程进行必要的监督和检查，并要求乙方按照合同约定的技术标准和进度要求完成建设任务；

（2）应按照合同约定及时提供履行合同所需的必要条件（包括但不限于场地、设备接口、技术资料等）并保证其真实、合法；

（3）应按照合同约定及时审核乙方提交的验收申请及竣工资料，并在约定时限内完成验收工作；

（4）应按照合同约定按时支付合同款项；

（5）对乙方提供的商业秘密和技术信息负有保密义务，非因乙方过错或合同约定，不得向任何第三方泄露。

12.2乙方的权利与义务：

（1）有权要求甲方按照合同约定提供履行合同所需的必要条件；

（2）应按照合同约定的技术规格、质量标准和进度计划，完整、合格地完成生产管理系统的设计、开发、集成、安装、调试、测试、培训及相关服务；

（3）保证所提供的产品和成果是原创的或已获得合法授权，不侵犯任何第三方的合法权益；

（4）应配备专业的项目团队负责合同履行，并接受甲方的合理监督；

（5）应按照合同约定的时间和要求提交项目进展报告、验收申请、竣工资料及合格发票；

（6）对在履行合同过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息负有保密义务，并在合同终止后继续履行保密义务；

（7）承担因自身原因导致的质量缺陷责任及修复费用。

第十三条违约责任

13.1甲方违约责任：

（1）甲方未按本合同第十条约定支付款项的，除按照第十条10.7款承担违约金外，每逾期一日，还应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。逾期超过____日，乙方有权解除合同，甲方应承担由此给乙方造成的损失（包括但不限于利润损失、已投入成本等）。

（2）甲方未按本合同第十二条12.1款第（2）项约定提供必要条件，导致乙方进度延误或无法履约的，应承担相应的延误责任或损失赔偿责任，具体赔偿金额由双方协商确定，或按实际延误时间对应的合同价款比例承担。

13.2乙方违约责任：

（1）乙方未能按本合同第十一条约定的时间交付标的物，每逾期一日，应按合同总价（或未付款部分金额）的____%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。

（2）交付的生产管理系统存在本合同第九条约定的质量缺陷，甲方有权要求乙方在合理期限内免费修复或更换，并承担由此产生的费用。若乙方修复或更换后仍不符合约定，或逾期未修复/更换，甲方有权解除合同，要求乙方赔偿损失，损失赔偿额不超过合同总价。

（3）乙方提供的产品或服务侵犯第三方合法权益，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（4）乙方未按本合同第十条约定开具发票，导致甲方无法获得付款或造成其他损失的，应承担相应责任并赔偿甲方损失。

13.3不可抗力：因地震、洪水、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明，根据不可抗力影响程度协商解除合同或部分免除责任。

第十四条争议解决

14.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

14.2争议管辖：若选择诉讼，由本合同签订地有管辖权的人民法院管辖；若选择仲裁，由____（填写具体仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为____，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

14.3仲裁/诉讼前保密：在争议解决期间，除为寻求法律救济所必需外，双方应对本合同内容及争议本身保持保密。

第十五条合同生效与份数

15.1生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖本合同首页所示的公章（或合同专用章）之日起生效。

15.2合同份数：本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

15.3效力声明：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解及承诺。任何对本合同的修改或补充，均须经双方书面同意。

第十六条附件清单

附件一：生产管理系统技术规格书

附件二：项目实施计划

附件三：乙方资质证明文件（复印件）

附件四：其他双方约定的文件

（以下无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

___________