沥青混凝土路面施工合同纠纷诉讼和解协议

沥青混凝土路面施工合同纠纷诉讼和解协议甲方（发包人/业主）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人/施工单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲乙双方曾就位于[工程地点]的[项目名称]沥青混凝土路面工程（以下简称“本项目”）签订了编号为[原合同编号]的《沥青混凝土路面工程施工合同》（以下简称“原合同”），在合同履行过程中发生争议，双方就该争议提起了诉讼（或：双方经协商决定），现经友好协商，达成如下和解协议：第一条纠纷概述双方确认，就原合同项下的沥青混凝土路面工程施工质量、工程款结算、工期延误等事宜产生争议，并[已向[法院名称]提起诉讼，案号为[案号]]（或：经友好协商），现就上述争议达成一致解决方案。第二条和解方案2.1工程结算确认双方经友好协商，一致确认本项目的最终工程结算总价款为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整）。该结算金额已包含但不限于工程直接费、间接费、利润、税金以及因合同履行产生的所有费用和报酬（或：根据[附件名称]经双方核对确认的结算金额）。2.2工程款支付2.2.1甲方同意在本协议生效后[具体天数]日内，向乙方支付工程款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整），支付方式为银行转账，乙方收款账户信息如下：开户名：[乙方全称]开户银行：[银行名称]银行账号：[银行账号]2.2.2甲方同意在本项目沥青混凝土路面工程通过[约定验收方式，如：双方共同验收合格/经[第三方检测机构名称]检测合格]后[具体天数]日内，向乙方支付剩余工程款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整），支付方式同上。2.2.3乙方应在收到甲方支付的工程款后，按照甲方要求提供等额、合法的增值税发票。2.3工程质量与验收2.3.1双方确认，本项目沥青混凝土路面工程主体已按原合同约定及国家相关规范施工。双方同意，[选择一项并删除另一项：本项目路面工程整体验收合格，无需进一步处理/项目存在部分非主体、不影响安全使用的轻微质量问题，由乙方在本协议生效后[具体天数]日内完成修复，修复费用由[甲方/乙方]承担，修复完成后由[双方/甲方]组织验收]。2.3.2如需乙方进行修复，乙方应提供详细的修复方案，经甲方书面确认后执行。甲方应配合乙方修复工作。修复完成后，双方应在[具体天数]日内进行验收。验收合格，甲方应按本协议第二条第2.2款约定支付相应款项；验收不合格，乙方应承担全部责任并再次修复，直至合格。2.4工期确认与延误责任双方确认，本项目的实际工期已达到[约定或实际]的竣工日期。双方同意，原合同中关于工期的违约金条款[予以免除/作如下调整：即双方互不主张因工期延误产生的违约金]。2.5保修责任2.5.1乙方承诺，对本项目沥青混凝土路面工程承担保修责任，保修期为自本项目整体验收合格之日起[具体年限]年。2.5.2保修期内，如因乙方施工质量原因出现质量问题，由乙方负责免费维修或更换，并承担由此产生的所有费用。甲方应及时通知乙方，乙方应在收到通知后[具体天数]日内到达现场处理。第三条双方权利义务3.1甲方的权利义务：（1）按照本协议约定按时足额支付工程款。（2）负责提供施工所需场地，并保证乙方施工便利，配合乙方完成相关报批报建工作（如原合同约定）。（3）组织或参与工程验收。（4）按照本协议约定履行保密义务。（5）承担因甲方原因导致的乙方额外费用。3.2乙方的权利义务：（1）按照本协议约定收取工程款。（2）确保工程质量和工期（如适用，即修复期），遵守安全生产规定。（3）配合甲方或第三方进行工程验收。（4）按照本协议约定履行保密义务。（5）负责在保修期内履行保修责任。（6）保证所使用材料符合合同约定及国家标准。第四条保密条款双方确认，在本协议的协商、订立、履行以及之后可能产生的联系中，获悉的对方的商业秘密（包括但不限于价格、成本、技术信息、客户信息等）均属于保密信息。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。此保密义务不因本协议的终止而解除。第五条法律效力与履行5.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议生效（或：法院调解书生效）前，双方就本协议所涉原合同纠纷均不得再向任何法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁。5.2双方应按照本协议约定的期限和内容全面履行各自义务。任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第六条不可抗力因地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。第七条通知与送达双方在本协议中载明的联系地址、电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[具体天数]日视为送达）或直接送达该地址，或发送至本协议载明的电子邮箱。按此方式发出的通知，视为有效送达。第八条其他8.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就该标的达成的所有口头或书面约定。8.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。8.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.4本协议附件（如有）是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。8.5本协议一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，[如需报法院备案或制作调解书，可在此说明份数用途]。第九条争议解决因本协议履行产生的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何