光伏发电epc总承包工程合同书合同合同三篇

光伏发电epc总承包工程合同书合同合同三篇篇一合同协议书本合同由以下双方于____年____月____日在____市____区签订：发包人（以下简称“业主”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________承包人（以下简称“承包商”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____市____区____光伏发电epc总承包工程项目（项目名称）协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：____市____区____光伏发电epc总承包工程项目1.2项目地点：____省____市____区____镇____村1.3项目规模：装机容量____兆瓦，主要技术参数如下：光伏组件____（型号规格），逆变器____（型号规格），支架形式____，系统采用____并网方式。1.4工程范围：本合同范围包括但不限于本工程所需的设计（含可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计）、设备材料采购（含光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、开关柜、支架、电缆、金具等所有主设备及主要材料）、工程施工（含土建、电气安装、调试）、工程试运行、竣工验收、移交以及缺陷责任期内的维修和质保服务。第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（若有）；（3）投标函及其附录（若有）；（4）技术规格书；（5）工程量清单；（6）设计文件（含图纸、说明等）；（7）设备材料清单；（8）合同附件（含履约保函、预付款保函等）；（9）标准通用条款；（10）专用条款；（11）经双方确认的洽商、变更等书面文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条约定处理。第三条合同价款3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/可调价格）合同。3.2合同总价款（含税）：人民币____元整（大写：____元整）。3.3价格组成：合同价款包括设计费、设备费、材料费、施工费、管理费、利润、税金及风险费用等。3.4计价依据：工程量按双方确认的工程量清单及合同约定的计价原则进行计算。第四条付款方式4.1预付款：合同签订后____日内，业主按合同总价款的____%支付预付款，即人民币____元整（大写：____元整）。4.2进度款：（1）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（2）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后____日内，业主支付至合同总价款减去已支付款项及质保金后的____%。4.3竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，承包商提交完整的竣工结算资料，经业主审核确认后____日内支付至结算总价的____%。4.4质保金：合同总价款的____%，即人民币____元整（大写：____元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。4.5支付账户：业主指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________承包商指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.6支付货币：人民币。第五条工期5.1开工日期：____年____月____日，或业主发出开工通知之日起____日。5.2竣工日期：____年____月____日。5.3合同工期总日历天数为____天。5.4工期延误：因承包商原因造成工期延误，每逾期一日，承包商向业主支付合同总价款____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。因业主原因或不可抗力造成工期延误，经确认后工期相应顺延。5.5工期提前：若承包商提前竣工，业主可给予承包商____元整（大写：____元整）的奖励。第六条设计6.1承包商应具备相应的设计资质，按照国家及行业相关设计规范和标准，结合现场实际情况完成本工程的设计工作。6.2承包商应提交完整的设计文件，包括但不限于可行性研究报告（若需）、初步设计文件、施工图设计文件、竣工图文件等，并满足合同技术规格书的要求。6.3设计文件需经业主（或共同委托的监理单位）审核确认后方可使用。承包商应配合业主完成相关的设计审查及审批工作。6.4如因设计变更引起费用增减，双方应协商确定变更费用，并作为合同价的调整部分。第七条设备材料采购7.1承包商负责本合同范围内的所有设备、材料的采购、运输、保险、卸货及保管等工作，确保所采购设备、材料的品牌、规格、型号、质量符合合同约定和技术规格书的要求。7.2主要设备材料进场前需向业主（或监理）提交出厂合格证、检测报告等相关技术文件，并经检验合格后方可使用。隐蔽工程覆盖前，相关设备材料需进行验收。7.3承包商应优先选用符合国家强制性标准、性能可靠、信誉良好的设备材料。未经业主书面同意，不得更换合同约定的设备材料。7.4承包商应负责办理设备材料的进口（若需）及其他相关手续，并承担由此产生的所有费用和风险。第八条施工与工程质量8.1承包商应按照合同约定、设计文件、技术规格书以及国家、行业现行的施工规范、标准和安全文明施工要求组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。8.2承包商应制定详细的施工组织设计和专项施工方案，并报业主（或监理）审批。8.3承包商应建立健全质量保证体系，加强对施工过程的质量控制，接受业主（或监理）的质量监督检查。8.4承包商应按时完成工程进度，确保工程按期竣工验收。8.5承包商应严格遵守安全生产法规，制定安全施工措施，确保施工安全。承包商承担因其原因造成的人员伤亡和财产损失的全部责任。第九条验收9.1承包商应按合同约定及国家相关规定，分段进行自检，自检合格后报业主（或监理）验收。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。第十条缺陷责任期与保修10.1本工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起____个月（或____年）。10.2在缺陷责任期内，承包商应负责对工程出现的缺陷进行免费维修，直至缺陷修复完毕。因承包商原因造成的缺陷，承包商应承担全部费用。10.3缺陷责任期满后，承包商仍需承担对工程正常使用所需的合理维修义务。第十一条违约责任11.1业主违约责任：（1）未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包商支付逾期支付金额____%的违约金。逾期超过____日的，承包商有权暂停施工或解除合同，并要求业主赔偿损失。（2）因业主原因导致工期延误，承包商工期相应顺延，并有权要求业主支付相应的工期延误损失。11.2承包商违约责任：（1）工程质量不符合合同约定，承包商应负责无偿返工、修理，直至符合要求。因返工、修理造成的工期延误，业主有权要求承包商承担相应责任。（2）工期延误：除不可抗力及业主原因外，承包商未能按合同工期竣工，每逾期一日，应向业主支付合同总价款____%的违约金。累计违约金不超过合同总价款的____%。（3）承包商擅自更换合同约定的设备材料，业主有权要求其恢复原状或更换合格材料，并承担由此造成的损失。（4）承包商违反安全文明施工规定，造成安全事故或环境污染，承包商承担全部责任，并赔偿由此给业主及第三方造成的所有损失。（5）缺陷责任期内未能履行维修义务，业主有权自行或委托第三方维修，费用由承包商承担。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。12.3因不可抗力导致合同无法履行或延误履行，双方应根据事件影响协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十三条保险13.1承包商应自行办理工程一切险、第三方责任险，并投保金额不低于合同总价款的____%。业主可要求承包商提供相关保险单复印件。13.2承包商应负责办理施工人员意外伤害保险，覆盖所有在施工现场工作的员工。13.3保险费用由承包商承担。第十四条知识产权14.1承包商提交的设计文件及为本项目开发的专用技术，其知识产权归承包商所有，但业主有权在本项目范围内使用。14.2业主提供的资料和知识产权，承包商仅限于为本合同项目使用，不得用于其他用途。第十五条保密15.1双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。15.2本保密义务不因合同的终止而失效。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向____市____区人民法院提起诉讼。第十七条合同生效与终止17.1本合同自双方签字盖章并收到承包商提交的履约保函（若有）之日起生效。17.2合同在以下条件下终止：（1）工程竣工验收合格，缺陷责任期满，业主支付完全部工程款项（含质保金）；（2）双方协商一致解除；（3）因不可抗力致使合同无法履行；（4）一方严重违约，致使合同目的无法实现。第十八条通知18.1双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄或传真即视为有效送达。18.2任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。第十九条合同的变更19.1对本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十条其他20.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。20.2本合同一式____份，业主执____份，承包商执____份，具有同等法律效力。20.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）发包人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日承包商（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日篇二合同协议书本合同由以下双方于____年____月____日在____市____区签订：发包人（以下简称“业主”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________承包人（以下简称“承包商”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____市____区____光伏发电epc总承包工程项目（项目名称）协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：____市____区____光伏发电epc总承包工程项目1.2项目地点：____省____市____区____镇____村1.3项目规模：装机容量____兆瓦，主要技术参数如下：光伏组件____（型号规格），逆变器____（型号规格），支架形式____，系统采用____并网方式。1.4工程范围：本合同范围包括但不限于本工程所需的设计（含可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计）、设备材料采购（含光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、开关柜、支架、电缆、金具等所有主设备及主要材料）、工程施工（含土建、电气安装、调试）、工程试运行、竣工验收、移交以及缺陷责任期内的维修和质保服务。第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（若有）；（3）投标函及其附录（若有）；（4）技术规格书；（5）工程量清单；（6）设计文件（含图纸、说明等）；（7）设备材料清单；（8）合同附件（含履约保函、预付款保函等）；（9）标准通用条款；（10）专用条款；（11）经双方确认的洽商、变更等书面文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条约定处理。第三条合同价款3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/可调价格）合同。3.2合同总价款（含税）：人民币____元整（大写：____元整）。3.3价格组成：合同价款包括设计费、设备费、材料费、施工费、管理费、利润、税金及风险费用等。3.4计价依据：工程量按双方确认的工程量清单及合同约定的计价原则进行计算。第四条付款方式4.1预付款：合同签订后____日内，业主按合同总价款的____%支付预付款，即人民币____元整（大写：____元整）。4.2进度款：（1）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（2）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后____日内，业主支付至合同总价款减去已支付款项及质保金后的____%。4.3竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，承包商提交完整的竣工结算资料，经业主审核确认后____日内支付至结算总价的____%。4.4质保金：合同总价款的____%，即人民币____元整（大写：____元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。4.5支付账户：业主指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________承包商指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.6支付货币：人民币。第五条工期5.1开工日期：____年____月____日，或业主发出开工通知之日起____日。5.2竣工日期：____年____月____日。5.3合同工期总日历天数为____天。5.4工期延误：因承包商原因造成工期延误，每逾期一日，承包商向业主支付合同总价款____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。因业主原因或不可抗力造成工期延误，经确认后工期相应顺延。5.5工期提前：若承包商提前竣工，业主可给予承包商____元整（大写：____元整）的奖励。第六条设计6.1承包商应具备相应的设计资质，按照国家及行业相关设计规范和标准，结合现场实际情况完成本工程的设计工作。6.2承包商应提交完整的设计文件，包括但不限于可行性研究报告（若需）、初步设计文件、施工图设计文件、竣工图文件等，并满足合同技术规格书的要求。6.3设计文件需经业主（或共同委托的监理单位）审核确认后方可使用。承包商应配合业主完成相关的设计审查及审批工作。6.4如因设计变更引起费用增减，双方应协商确定变更费用，并作为合同价的调整部分。第七条设备材料采购7.1承包商负责本合同范围内的所有设备、材料的采购、运输、保险、卸货及保管等工作，确保所采购设备、材料的品牌、规格、型号、质量符合合同约定和技术规格书的要求。7.2主要设备材料进场前需向业主（或监理）提交出厂合格证、检测报告等相关技术文件，并经检验合格后方可使用。隐蔽工程覆盖前，相关设备材料需进行验收。7.3承包商应优先选用符合国家强制性标准、性能可靠、信誉良好的设备材料。未经业主书面同意，不得更换合同约定的设备材料。7.4承包商应负责办理设备材料的进口（若需）及其他相关手续，并承担由此产生的所有费用和风险。第八条施工与工程质量8.1承包商应按照合同约定、设计文件、技术规格书以及国家、行业现行的施工规范、标准和安全文明施工要求组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。8.2承包商应制定详细的施工组织设计和专项施工方案，并报业主（或监理）审批。8.3承包商应建立健全质量保证体系，加强对施工过程的质量控制，接受业主（或监理）的质量监督检查。8.4承包商应按时完成工程进度，确保工程按期竣工验收。8.5承包商应严格遵守安全生产法规，制定安全施工措施，确保施工安全。承包商承担因其原因造成的人员伤亡和财产损失的全部责任。第九条验收9.1承包商应按合同约定及国家相关规定，分段进行自检，自检合格后报业主（或监理）验收。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。第十条缺陷责任期与保修10.1本工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起____个月（或____年）。10.2在缺陷责任期内，承包商应负责对工程出现的缺陷进行免费维修，直至缺陷修复完毕。因承包商原因造成的缺陷，承包商应承担全部费用。10.3缺陷责任期满后，承包商仍需承担对工程正常使用所需的合理维修义务。第十一条违约责任11.1业主违约责任：（1）未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包商支付逾期支付金额____%的违约金。逾期超过____日的，承包商有权暂停施工或解除合同，并要求业主赔偿损失。（2）因业主原因导致工期延误，承包商工期相应顺延，并有权要求业主支付相应的工期延误损失。11.2承包商违约责任：（1）工程质量不符合合同约定，承包商应负责无偿返工、修理，直至符合要求。因返工、修理造成的工期延误，业主有权要求承包商承担相应责任。（2）工期延误：除不可抗力及业主原因外，承包商未能按合同工期竣工，每逾期一日，应向业主支付合同总价款____%的违约金。累计违约金不超过合同总价款的____%。（3）承包商擅自更换合同约定的设备材料，业主有权要求其恢复原状或更换合格材料，并承担由此造成的损失。（4）承包商违反安全文明施工规定，造成安全事故或环境污染，承包商承担全部责任，并赔偿由此给业主及第三方造成的所有损失。（5）缺陷责任期内未能履行维修义务，业主有权自行或委托第三方维修，费用由承包商承担。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。12.3因不可抗力导致合同无法履行或延误履行，双方应根据事件影响协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十三条保险13.1承包商应自行办理工程一切险、第三方责任险，并投保金额不低于合同总价款的____%。业主可要求承包商提供相关保险单复印件。13.2承包商应负责办理施工人员意外伤害保险，覆盖所有在施工现场工作的员工。13.3保险费用由承包商承担。第十四条知识产权14.1承包商提交的设计文件及为本项目开发的专用技术，其知识产权归承包商所有，但业主有权在本项目范围内使用。14.2业主提供的资料和知识产权，承包商仅限于为本合同项目使用，不得用于其他用途。第十五条保密15.1双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。15.2本保密义务不因合同的终止而失效。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向____市____区人民法院提起诉讼。第十七条合同生效与终止17.1本合同自双方签字盖章并收到承包商提交的履约保函（若有）之日起生效。17.2合同在以下条件下终止：（1）工程竣工验收合格，缺陷责任期满，业主支付完全部工程款项（含质保金）；（2）双方协商一致解除；（3）因不可抗力致使合同无法履行；（4）一方严重违约，致使合同目的无法实现。第十八条通知18.1双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄或传真即视为有效送达。18.2任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。第十九条合同的变更19.1对本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十条其他20.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。20.2本合同一式____份，业主执____份，承包商执____份，具有同等法律效力。（以下无正文）发包人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日承包商（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日篇三合同协议书本合同由以下双方于____年____月____日在____市____区签订：发包人（以下简称“业主”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________承包人（以下简称“承包商”）：________________________法定代表人或授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________统一社会信用代码：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____市____区____光伏发电epc总承包工程项目（项目名称）协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：____市____区____光伏发电epc总承包工程项目1.2项目地点：____省____市____区____镇____村1.3项目规模：装机容量____兆瓦，主要技术参数如下：光伏组件____（型号规格），逆变器____（型号规格），支架形式____，系统采用____并网方式。1.4工程范围：本合同范围包括但不限于本工程所需的设计（含可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计）、设备材料采购（含光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、开关柜、支架、电缆、金具等所有主设备及主要材料）、工程施工（含土建、电气安装、电气接线、系统调试、工程试运行、竣工验收、移交以及缺陷责任期内的维修和质保服务。第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（若有）；（3）投标函及其附录（若有）；（4）技术规格书；（5）工程量清单；（6）设计文件（含图纸、说明等）；（7）设备材料清单；（8）合同附件（含履约保函、预付款保函等）；（9）标准通用条款；（10）专用条款；（11）经双方确认的洽商、变更等书面文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条约定处理。第三条合同价款3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/可调价格）合同。3.2合同总价款（含税）：人民币____元整（大写：____元整）。3.3价格组成：合同价款包括设计费、设备费、材料费、施工费、管理费、利润、税金及风险费用等。3.4计价依据：工程量按双方确认的工程量清单及合同约定的计价原则进行计算。第四条付款方式4.1预付款：合同签订后____日内，业主按合同总价款的____%支付预付款，即人民币____元整（大写：____元整）。4.2进度款：（1）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（2）主体工程完成____%经双方确认后，业主支付至合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后____日内，业主支付至合同总价款减去已支付款项及质保金后的____%。4.4竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，承包商提交完整的竣工结算资料，经业主审核确认后____日内支付至结算总价的____%。4.5质保金：合同总价款的____%，即人民币____元整（大写：____元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。4.6支付账户：业主指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________承包商指定收款账户如下：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.6支付货币：人民币。第五条工期5.1开工日期：____年____月____日，或业主发出开工通知之日起____日。5.2竣工日期：____年____月____日。5.3合同工期总日历天数为____天。5.4工期延误：因承包商原因造成工期延误，每逾期一日，承包商向业主支付合同总价款____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。因业主原因或不可抗力造成工期延误，经确认后工期相应顺延。5.5工期提前：若承包商提前竣工，业主可给予承包商____元整（大写：____元整）的奖励。第六条设计6.1承包商应具备相应的设计资质，按照国家及行业相关设计规范和标准，结合现场实际情况完成本工程的设计工作。6.2承包商应提交完整的设计文件，包括但不限于可行性研究报告（若需）、初步设计文件、施工图设计文件、竣工图文件等，并满足合同技术规格书的要求。6.3设计文件需经业主（或共同委托的监理单位）审核确认后方可使用。承包商应配合业主完成相关的设计审查及审批工作。6.4如因设计变更引起费用增减，双方应协商确定变更费用，并作为合同价的调整部分。第七条设备材料采购7.1承包商负责本合同范围内的所有设备、材料的采购、运输、保险、卸货及保管等工作，确保所采购设备、材料的品牌、规格、型号、质量符合合同约定和技术规格书的要求。7.2主要设备材料进场前需向业主（或监理）提交出厂合格证、检测报告等相关技术文件，并经检验合格后方可使用。隐蔽工程覆盖前，相关设备材料需进行验收。7.3承包商应优先选用符合国家强制性标准、性能可靠、信誉良好的设备材料。未经业主书面同意，不得更换合同约定的设备材料。7.4承包商应负责办理设备材料的进口（若需）及其他相关手续，并承担由此产生的所有费用和风险。第八条施工与工程质量8.1承包商应按照合同约定、设计文件、技术规格书以及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。8.2承包商应制定详细的施工组织设计和专项施工方案，并报业主（或监理）审批。8.3承包商应建立健全质量保证体系，加强对施工过程的质量控制，接受业主（或监理）的质量监督检查。8.4承包商应按时完成工程进度，确保工程按期竣工验收。8.5承包商应严格遵守安全生产法规，制定安全施工措施，确保施工安全。承包商承担因其原因造成的人员伤亡和财产损失的全部责任。第九条验收9.1承包商应按合同约定及国家相关规定，分段进行自检，自检合格后报业主（或监理）验收。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家相关规定，分段进行自检，自检合格后报业主（或监理）验收。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包人应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.5工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.4工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，直至验收合格。9.3承包商应按合同约定及国家、行业及地方标准规范组织施工，确保工程质量达到____（合格/优良）标准。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包商应提前通知业主（或监理）检查验收，验收合格后方可进行下道工序。9.3分部分项工程验收：重要分部分项工程完成后，承包商应组织业主（或监理）进行验收。9.4竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的