建筑工程合同履行风险分担协议

建筑工程合同履行风险分担协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（以下简称“甲方”）：法定代表人：注册地址：统一社会信用代码：承包人（以下简称“乙方”）：法定代表人：注册地址：统一社会信用代码：鉴于甲方拟建设位于______的______（项目名称，以下简称“本项目”），并已与乙方签订了编号为______的《建筑工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建本项目的______（工程名称）工程（以下简称“本工程”）。为明确双方在本工程履行过程中对各类风险的承担责任，确保本工程顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规和主合同约定，经双方友好协商，达成如下风险分担协议：第一条主合同引用本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，适用主合同相关约定；主合同与本协议有不同约定的，以本协议为准。第二条风险定义与分类本协议所称“风险”是指在本工程建设和履行主合同过程中，双方无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，以及合同约定由一方承担的市场价格波动、政策法规变化等风险。风险主要分类包括但不限于：（一）自然风险，即地震、洪水、台风、暴雨、大雪、冰雹等不可抗力事件；（二）政策法规风险，即国家或地方颁布的新法律、新法规、新标准、计价依据调整等；（三）市场风险，即主要建筑材料（如钢材、水泥、混凝土等）价格非因承包人原因导致的异常大幅波动；（四）设计风险，即因勘察设计错误、遗漏、深度不够或发包人确认的设计变更导致工程量增加、工期延误或施工方案重大调整；（五）管理风险，即发包人未能按主合同约定提供必要资料、指令、条件或协调工作导致延误；承包人施工组织管理不善、资源调配不当导致工期延误、质量缺陷或安全事故；（六）技术风险，即采用合同未约定的新技术、新工艺过程中出现的非承包人原因导致的意外技术问题；（七）第三方风险，即与本项目无关的第三方侵权、索赔或干扰施工；（八）不可预见施工条件风险，即工程地质条件与合同附件中地质勘察报告或图纸明确内容存在重大差异，且非承包人过错或责任。第三条风险分担原则双方就本工程的风险分担遵循以下原则：（一）可预见性原则：由更有能力预见和防范风险的一方承担；（二）控制力原则：由对风险发生及影响具有更大控制力的一方承担；（三）公平合理原则：综合考虑双方在合同关系中的地位、投入、风险承受能力及履约行为；（四）合同约定优先原则：优先适用主合同及本协议的具体约定。第四条具体风险分担根据风险分类和分担原则，双方就以下风险明确承担责任：（一）自然风险（不可抗力）：因不可抗力事件直接造成的本工程实体损失、承包人人员伤亡、设备损坏以及由此导致的合理工期延误，由甲方承担；非因不可抗力导致的承包人停工损失，由乙方自行承担（但甲方应協调解决外部条件限制问题）。（二）政策法规风险：因国家或地方计价依据、税费标准调整等政策法规变化，导致承包人工程成本增加的，由甲方承担；因其他相关政策法规变化导致合同履行条件发生重大变化的，双方应协商解决。（三）设计风险：1.因发包人提供的设计文件错误或遗漏，导致乙方返工、停工或增加成本的，由甲方承担由此造成的损失并相应顺延工期。2.因发包人确认的设计变更（指承包人在收到设计变更指令后认为合理且必要的调整）导致工期延误和（或）费用增加的，由甲方承担。3.因承包人自身理解错误、设计优化或提出合理化建议引起的设计变更，其后果由乙方承担。（四）管理风险：1.因甲方原因未能按时提供施工所需的水、电、道路等必要条件或相关资料（以主合同约定为准），导致乙方工期延误的，由甲方承担延误责任。2.因甲方指令错误、指令延误或未及时进行设计变更审批等管理问题导致工期延误或乙方损失的，由甲方承担。3.因乙方施工组织不力、人员设备投入不足、管理混乱、安全措施不到位等自身管理原因导致的工期延误、质量缺陷、安全事故、人员伤亡、第三方索赔等，由乙方承担全部责任。（五）技术风险：在本工程常规施工技术范围内，因技术难题导致的风险由乙方承担；因采用合同外新工艺、新技术且非因乙方选择或实施不当导致的风险，由双方根据具体情况协商分担或由甲方承担主要风险。（六）第三方风险：因甲方原因导致第三方提出索赔或诉讼的，由甲方负责处理并承担相应责任；因乙方原因导致第三方索赔或诉讼的，由乙方负责处理并承担相应责任。（七）不可预见施工条件风险：在合同范围和图纸所示的场地内，如遇地质条件与勘察报告有重大差异（非承包人原因造成），由此增加的工程量按主合同约定的变更程序处理，工期相应顺延；如遇地下障碍物（非承包人已认知或合理应认知），由甲方承担处理责任和费用。（八）市场风险（材料价格波动）：对于本工程主要建筑材料，其市场价格在合同签订时可预见范围内波动的风险由乙方承担；若市场价格因国家政策调控、全球性供应链中断等非乙方原因导致出现异常、非正常的大幅上涨，双方应就合同价款调整方案协商确定，具体调整方式按主合同约定执行。第五条损失补偿与保险（一）除本协议已明确由一方承担的风险损失外，双方均应自行承担因其自身原因导致的损失。（二）承担风险责任的一方，应根据主合同约定或本协议约定，向另一方支付相应的补偿费用或采取补救措施（如增加合同价款、顺延工期、支付违约金等）。（三）乙方应按照主合同约定购买工程一切险、第三者责任险等必要保险，保险范围和金额应满足项目需求。保险事故发生后，乙方应负责办理理赔，所得保险赔偿不足以弥补其损失的部分，由乙方自行承担；保险赔偿超过乙方应承担损失的部分，归乙方所有。甲方根据主合同约定购买的相关保险，其赔付后的责任处理按主合同执行。第六条不可抗力本协议中关于不可抗力的定义、通知义务、持续时间、合同解除条件等，均适用主合同相关约定。发生不可抗力后，双方应相互提供证明文件，并积极采取措施减少损失。第七条争议解决因本协议履行发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向主合同约定有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条生效与变更（一）本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（二）对本协议内容的任何修改或补充，须经双方书面同意。第九条其他（一）本协议构成双方就本工程风险分担事项的完整协议，取代双方此前就此事项的任何口头或书面约定。（二）本协议未尽事宜，遵照主合同约定执行。（三）本协议