光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇_第1页
光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇_第2页
光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇_第3页
光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇_第4页
光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

光伏电站建设EPC整体承包合同合同三篇篇一合同双方基本信息发包人(以下简称“甲方”):[甲方法定全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系方式:[甲方联系人电话]承包人(以下简称“乙方”):[乙方法定全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系方式:[乙方联系人电话]项目概况本项目名称为[项目具体名称]光伏电站建设项目,项目位于[项目具体地点],项目总装机容量为[项目装机容量,如:XX兆瓦],主要建设内容包括光伏组件[XX容量/数量]套、逆变器[XX容量/数量]台、汇流箱[XX数量]台、变压器[XX容量]台、开关柜[XX数量]台、电缆[XX规格/长度]等设备及土建工程、电气安装工程、系统调试等。本项目旨在建设一个符合国家及行业规范、能够稳定并网发电的光伏电站。合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电力法》、国家及地方有关光伏发电产业发展的法律法规、政策文件、行业标准(如:GB/TXXXX-XXXX光伏发电系统设计规范等)、[项目备案/核准文件名称及文号]、[项目环评文件名称及文号]、[项目土地使用批准文件名称及文号]、[项目电网接入系统批复文件名称及文号]及其他相关批准文件签订。合同文件构成本合同构成的整体文件包括但不限于本合同协议书、中标通知书(如适用)、本EPC合同条款、项目技术规格书、项目初步设计文件、施工图设计文件、主要设备材料清单、工程量清单(如适用)等,各构成文件互为补充,构成对双方具有约束力的整体。本合同文件序号为:一、二、三……(按实际顺序填写)。承包范围乙方根据甲方要求,负责本光伏电站项目的设计、采购、施工、调试、直至并网发电及通过最终竣工验收的全过程EPC总承包。具体工作范围包括:1.完成本项目的可行性研究(如需)、初步设计、施工图设计,确保设计文件符合国家及行业相关法律法规、标准规范,并通过甲方或其授权代表的审批。设计成果包括但不限于电气设计图纸、机械设计图纸、土建基础设计图纸、防雷接地设计图纸、监控系统设计图纸及相关计算书、说明文件等。2.负责本合同技术规格书及设备材料清单中列明(或根据设计文件确定)的全部设备(包括但不限于光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、高低压开关柜、电缆桥架及电缆、支架、汇线柜、监控系统设备、站内照明、防雷接地系统材料等)和主要材料的合格采购、运输、保险、仓储保管及交付。确保所采购设备材料符合合同约定的技术参数、质量标准,并取得必要的出厂合格证、认证证书(如CE、UL等)。3.负责本项目的土建工程施工,包括但不限于基础工程、设备基础、支架基础等的施工,确保施工符合设计文件及国家现行相关施工规范和质量标准。4.负责本项目的电气设备安装工程,包括但不限于光伏组件支架安装、设备基础施工、逆变器安装、汇流箱安装、变压器安装、高低压开关柜安装、电缆敷设、接地系统安装等,确保安装工程符合设计文件及国家现行相关施工规范和质量标准。5.负责本项目的系统调试和试运行工作,包括设备单体调试、系统联动调试、性能测试等,直至电站能够稳定、安全地并网发电,并满足合同约定的发电性能指标。6.负责配合甲方或其委托的监理单位、相关政府部门进行本项目的分部分项工程验收和最终竣工验收。7.负责将符合合同约定标准并通过最终验收的光伏电站完整移交给甲方,包括电站主体工程、所有设备、工具、备品备件、竣工图纸、设计文件、操作维护手册、产品合格证、相关许可证复印件等全部资料。8.在缺陷责任期内,承担电站出现的符合合同约定缺陷的修复责任。9.根据甲方要求,提供项目相关的技术支持、主要设备操作和维护人员培训等服务。10.办理与本项目施工相关的施工许可等必要手续(除甲方负责获取的前期关键许可外)。11.负责投保本合同约定的保险种类及保额,并将甲方列为共同被保险人。合同工期本项目计划开工日期为[具体日期],计划竣工日期为[具体日期],总工期为[具体天数]日历天。合同工期自甲方发出开工通知之日起计算,或自本合同生效之日起计算,以较早者为准。非因乙方原因导致工期延误(如发包人原因、设计变更、不可抗力、政府行为等),工期相应顺延,经甲方确认后,合同工期自动调整。合同价格本合同采用固定总价方式定价。合同总价为人民币[具体金额]元(大写:[金额大写])。该价格包含乙方为完成本合同项下全部承包范围工作所需的一切成本、费用、利润、税金、保险费、保函费及其他所有费用。合同价格包含但不限于设计费、勘察费(如需)、材料费、设备费、施工费、机械使用费、管理费、利润、税金(按国家规定税率计算)、质量监督费、安全文明施工费、保险费、履约保函费、缺陷责任期费用等。此价格为完成本合同全部承包范围的最终价格,在合同有效期内固定不变,除非发生合同约定的价格调整情形。支付方式1.预付款:本合同签订后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款,即人民币[具体金额]元。乙方需提供等额发票。2.进度款:*乙方完成[里程碑节点一,如:基础工程验收合格],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*乙方完成[里程碑节点二,如:主要电气设备安装完成],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*乙方完成[里程碑节点三,如:系统调试完成并初步验收合格],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*(可根据项目实际情况增加或修改里程碑节点及对应付款比例)3.设备款:对于合同约定的部分高价值设备,可在采购交付并验收合格后分期支付设备款项,具体支付节点、比例及发票要求由双方另行协商并在合同中明确(或在此处明确具体条款)。4.质保金:合同总价款的[百分比]%作为缺陷责任期质保金,即人民币[具体金额]元,在缺陷责任期结束后,经甲方确认无遗留缺陷后支付。5.最终结算:质保金支付完成后,如无其他争议,本合同款项支付完毕。6.所有付款均需乙方提供符合要求的发票,甲方在收到付款申请及发票后[具体天数]日内审核确认,并支付相应款项。甲方付款账户信息如下:开户行:[开户行名称],账号:[账号],户名:[甲方账户名]。价格调整1.本合同价格为固定总价,原则上不作调整。2.下列情况发生时,可以调整合同价格:*因国家或地方政府发布法律、法规、规章或政策变化,导致本合同项下工程成本发生重大增加或减少的。*因甲方原因导致项目设计重大变更或工程范围增加,经双方确认增加的费用。*发生不可抗力事件,导致合同工期延误超过[具体天数]天,且由此发生额外费用的。*合同约定的其他可调价格情形。3.价格调整的具体计算方法为:由乙方提交详细的成本增加或减少说明及相关证明文件,经甲方审核确认后,按照[具体计算方法,如:原合同单价或成本加合理利润]进行调整。双方权利与义务甲方的权利与义务1.有权对乙方的履约情况进行监督、检查和管理。2.有权审批乙方提交的设计文件、施工组织设计等文件。3.有权组织或委托监理单位对工程进度、质量、安全进行监督和验收。4.有权根据合同约定及时向乙方支付合同款项。5.负责提供本项目所需的前期基础资料,包括但不限于项目可行性研究报告、核准/备案文件、土地使用证明、环境评估报告、电网接入系统批复等,并保证资料的合法性和真实性。6.负责办理本项目所需的主送电网接入等甲方负责获取的许可或批准手续,并承担相关费用。7.负责协调本项目实施过程中与当地政府、相关部门及其他相关单位的关系。8.有权按照合同约定收取质保金。9.有权要求乙方提交项目进展报告、月度报表、财务报表及审计报告(如需要)。10.有权在乙方违约时,根据合同约定解除合同并追究其违约责任。乙方的权利与义务1.有权按照合同约定收取工程款项。2.有权要求甲方提供必要的履约条件,包括但不限于基础资料的提供、许可的办理、施工场地的移交等。3.有权获得与履行合同相关的必要指令和批准。4.有权按照合同约定对工程进行分包,但必须符合国家法律法规及本合同约定,并将分包单位情况书面通知甲方,由甲方确认。分包单位需具备相应资质,并承担其行为的法律责任。乙方对分包单位的管理责任不因分包而免除。5.应建立健全质量管理体系,严格按照设计文件、国家及行业施工规范、标准进行设计、采购、施工、调试,确保工程质量和安全。对工程质量和安全负全面责任。6.应制定并实施详细的施工组织设计和安全文明施工措施,确保工程按期、保质、安全完成。7.应按时提交项目进展报告、月度报表、财务报表及审计报告(如需要)。8.应负责办理本项目施工相关的一切手续(除甲方负责获取的前期关键许可外),并承担相关费用。9.应负责投保本合同约定的保险种类及保额,并将甲方列为共同被保险人,确保保险有效期间覆盖合同履行期间。10.应负责组建项目管理团队,配备满足项目需要的管理人员、技术人员和施工人员。11.应负责工程材料、设备的采购、运输、保管,确保其质量符合合同要求。12.应负责工程完工后的清理、成品保护工作。13.应在缺陷责任期内承担电站出现的符合合同约定缺陷的修复责任,直至通过甲方验收。14.应配合甲方或其委托的监理单位、相关政府部门进行工程验收。15.应将符合合同约定标准并通过最终验收的光伏电站完整移交给甲方,并提交完整的竣工资料。16.应遵守国家及地方的法律法规,做到文明施工,并承担因自身原因造成的环境污染治理费用。17.应在合同履行过程中对甲方保密,未经甲方书面同意,不得泄露任何商业秘密或技术信息。18.应在合同履行过程中遵守安全生产规定,发生安全事故时,应立即采取应急措施,保护现场,并通知甲方,同时承担由此产生的一切责任和费用。质量与验收1.工程质量必须达到国家及行业现行强制性标准和本合同技术规格书、设计文件所要求的合格标准。2.乙方应建立完善的质量保证体系,并提交质量保证计划。乙方对其提交的设计文件、采购的设备材料、施工安装的质量负全部责任。3.乙方应按要求进行各阶段的自检,并主动邀请甲方或其委托的监理单位进行检查和验收。4.甲方或其委托的监理单位有权对工程进行平行检验和见证取样,检验结果作为评定工程质量的依据。检验费用由[约定承担方,如:甲方/乙方]承担。5.工程验收分为分部分项工程验收和最终竣工验收。*分部分项工程验收:在关键工序或分项工程完成后进行,乙方应提交验收申请,甲方或其委托的监理单位应在收到申请后[具体天数]内组织验收。验收合格后方可进行下道工序。*最终竣工验收:电站通过初步验收,且所有工程缺陷已修复完毕,乙方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料后,甲方应在收到申请后[具体天数]内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的,签署竣工验收报告。竣工验收应依据本合同、设计文件、国家及行业规范标准、相关批准文件及测试报告等进行。6.如任何检验或验收结果表明工程或设备不符合合同约定标准,乙方应立即采取有效措施进行整改,直至符合要求为止,并承担由此产生的全部费用。若整改后仍不合格,甲方有权要求乙方承担违约责任,甚至解除合同。工程变更1.任何一方提出工程变更,均应提前[具体天数]以书面形式通知对方。变更内容应明确具体。2.变更需要设计修改的,乙方应在收到变更通知后[具体天数]内完成设计修改,并提交新的设计文件供甲方审批。3.变更引起合同价款增减的,由双方根据变更内容协商确定变更价款。协商不成的,按本合同价格调整条款执行。4.变更引起工期影响的,工期相应顺延或缩短,经双方确认后调整合同工期。5.甲方提出的变更,若对乙方有利,其收益应由双方另行协商分享;若对乙方不利,甲方应给予乙方合理的经济补偿。6.乙方提出的合理化变更建议,若为甲方带来直接经济效益,甲方应在变更被采纳后给予乙方相应的经济奖励,具体奖励标准由双方另行协商确定。索赔与争议1.因甲方原因(如未及时提供资料、未及时批准文件、指令错误、未按时支付款项、发生不可抗力等)导致乙方工期延误、费用增加或损失时,乙方应在发生索赔事件后[具体天数]日内,向甲方提交书面的索赔申请报告,详细说明索赔理由、依据、计算方法和要求。乙方应随报告提交相关证据材料。2.甲方应在收到索赔报告后[具体天数]日内进行审核,并给予答复或要求乙方进一步补充证据。双方应就索赔事宜进行友好协商。3.若协商不成,任何一方均可向[约定仲裁委员会名称]申请仲裁;或向[约定有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。仲裁或诉讼适用中华人民共和国法律。安全文明施工与保险1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和标准,建立健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,设置安全管理部门,配备专职或兼职安全管理人员,对施工人员进行安全教育和培训。2.乙方应采取有效措施,确保施工安全,防止发生安全事故。因乙方原因发生安全事故,由乙方承担全部责任和由此产生的一切费用。3.乙方应遵守文明施工相关规定,保持施工现场整洁有序,减少对周边环境的影响。4.乙方应按照本合同约定,足额投保下列险种及保额:*建筑工程一切险及安装工程一切险,保险金额应不低于合同总价的[百分比]%,并覆盖整个合同履行期间及缺陷责任期。*职业责任险,保险金额应足以覆盖因乙方原因造成的人身伤害或财产损失的赔偿责任。*第三方责任险,保险金额应足以覆盖因乙方原因造成对第三方的人身伤害或财产损失的赔偿责任。*(其他根据需要约定的险种)5.乙方应将投保的保险单复印件提交给甲方备案,并将甲方列为合同项下各项保险的共同被保险人。保险期间应覆盖合同履行及缺陷责任期。保险费用的承担方为本合同约定。违约责任1.若甲方未能按时支付合同款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的[万分之几]向乙方支付违约金。逾期支付超过[具体天数]日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工程量相应比例的款项及赔偿损失。2.若乙方未能按合同工期竣工(非因甲方原因或不可抗力),每逾期一日,应按合同总价款的[万分之几]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。违约金总额不超过合同总价款的[百分比]%。3.若乙方提交的设计文件、设备材料或施工安装质量不符合合同约定标准,甲方有权要求乙方承担返工、修复费用,并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。若质量问题严重,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿全部损失。4.若乙方违反本合同关于分包、保密、安全生产、保险等方面的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。5.任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应赔偿对方的直接损失和可预见的间接损失。不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为等。2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时,应在事件发生后[具体天数]日内通知对方,并提供相关证明文件。3.因不可抗力事件直接造成的损失,由发生方自行承担。4.因不可抗力事件导致合同无法继续履行的,经双方协商一致或根据事件影响,可以变更合同或解除合同。因不可抗力解除合同的,双方互不承担违约责任,已支付的款项(扣除因不可抗力造成的损失后)应予以退还。保密条款1.甲乙双方应对在合作过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、经营信息等(以下简称“保密信息”)承担保密义务。保密信息包括但不限于技术方案、设计图纸、设备参数、报价、客户信息、财务数据等。2.未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露、披露或使用对方的保密信息,但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。3.本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。即使合同终止,双方仍应对在合作期间获悉的保密信息继续履行保密义务,直至该信息成为公开信息为止。4.一方违反本保密义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。通知与送达1.双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式,应提前[具体天数]日书面通知对方。2.双方之间的所有通知、请求、要求、文件等均应以书面形式,通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达至本合同首部载明的地址或联系方式。以专人递送方式送达的,签收日为送达日;以挂号信方式送达的,寄出后[具体天数]日为送达日;以传真或电子邮件方式送达的,发出当日为送达日。任何一方使用上述方式送达的,视为已有效送达。合同生效、变更与终止1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。合同生效条件包括但不限于本合同经双方授权代表签字盖章、中标通知书(如适用)生效、乙方提交履约保函(如约定)等,需满足所有约定条件。2.对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,作为本合同不可分割的一部分。3.本合同在下列情况下终止:*合同约定的工程竣工验收合格,并完成全部款项支付。*双方协商一致解除。*一方严重违约,导致另一方根据合同约定解除合同。*依法被解除。4.合同终止或解除后,双方应在[具体天数]日内进行结算。乙方应向甲方提交最终结算报告,甲方应在收到后[具体天数]日内审核确认。结算款项(包括质保金)应按合同约定支付。因一方违约导致的损失赔偿,应另行处理。争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向[约定仲裁委员会名称]申请仲裁;或向[约定有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。仲裁或诉讼适用中华人民共和国法律。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。诉讼由[约定起诉方]提起。适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。合同附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件清单如下:(此处列出附件名称,若无附件则删除此条目)(以下无正文)篇二合同双方基本信息发包人(以下简称“甲方”):[甲方法定全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系方式:[甲方联系人电话]承包人(以下简称“乙方”):[乙方法定全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系方式:[乙方联系人电话]项目概况本项目名称为[项目具体名称]光伏电站建设项目,项目位于[项目具体地点],项目总装机容量为[项目装机容量,如:XX兆瓦],主要建设内容包括光伏组件[XX容量/数量]套、逆变器[XX容量/数量]台、汇流箱[XX数量]台、变压器[XX容量]台、开关柜[XX数量]台、电缆[XX规格/长度]等设备及土建工程、电气安装工程、系统调试等。本项目旨在建设一个符合国家及行业规范、能够稳定并网发电的光伏电站。合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电力法》、国家及地方有关光伏发电产业发展的法律法规、政策文件、行业标准(如:GB/TXXXX-XXXX光伏发电系统设计规范等)、[项目备案/核准文件名称及文号]、[项目环评文件名称及文号]、[项目土地使用批准文件名称及文号]、[项目电网接入系统批复文件名称及文号]及其他相关批准文件签订。合同文件构成本合同构成的整体文件包括但不限于本合同协议书、中标通知书(如适用)、本EPC合同条款、项目技术规格书、项目初步设计文件、施工图设计文件、主要设备材料清单、工程量清单(如适用)等,各构成文件互为补充,构成对双方具有约束力的整体。本合同文件序号为:一、二、三……(按实际顺序填写)。承包范围乙方根据甲方要求,负责本光伏电站项目的设计、采购、施工、调试、直至并网发电及通过最终竣工验收的全过程EPC总承包。具体工作范围包括:1.完成本项目的可行性研究(如需)、初步设计、施工图设计,确保设计文件符合国家及行业相关法律法规、标准规范,并通过甲方或其授权代表的审批。设计成果包括但不限于电气设计图纸、机械设计图纸、土建基础设计图纸、防雷接地设计图纸、监控系统设计图纸及相关计算书、说明文件等。2.负责本合同技术规格书及设备材料清单中列明(或根据设计文件确定)的全部设备(包括但不限于光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、高低压开关柜、电缆桥架及电缆、支架、汇线柜、监控系统设备、站内照明、防雷接地系统材料等)和主要材料的合格采购、运输、保险、仓储保管及交付。确保所采购设备材料符合合同约定的技术参数、质量标准,并取得必要的出厂合格证、认证证书(如CE、UL等)。3.负责本项目的土建工程施工,包括但不限于基础工程、设备基础、支架基础等的施工,确保施工符合设计文件及国家现行相关施工规范和质量标准。4.负责本项目的电气设备安装工程,包括但不限于光伏组件支架安装、设备基础施工、逆变器安装、汇流箱安装、变压器安装、高低压开关柜安装、电缆敷设、接地系统安装等全部施工活动。确保安装工程符合设计文件及国家现行相关施工规范和质量标准。5.负责本项目的系统调试和试运行工作,包括设备单体调试、系统联动调试、性能测试等,直至电站能够稳定、安全地并网发电。6.负责配合甲方或其委托的监理单位进行本项目的分部分项工程验收和最终竣工验收。7.负责将符合合同约定标准并通过最终验收的光伏电站完整移交给甲方,包括电站主体工程、所有设备、工具、备品备件、竣工图纸、设计文件、操作维护手册、产品合格证、相关许可证复印件等全部资料。8.在缺陷责任期内,承担电站出现的符合合同约定缺陷的修复责任。9.根据甲方要求,提供项目相关的技术支持、主要设备操作和维护人员培训等服务。10.办理与本项目施工相关的施工许可等必要手续(除甲方负责获取的前期关键许可外),并承担相关费用。11.负责投保本合同约定的保险种类及保额,并将甲方列为共同被保险人。保险期间应覆盖合同履行及缺陷责任期。合同工期本项目计划开工日期为[具体日期],计划竣工日期为[具体日期],总工期为[具体天数]日历天。合同工期自甲方发出开工通知之日起计算,或自本合同生效之日起计算,以较早者为准。非因乙方原因导致工期延误(如发包人原因或不可抗力、政府行为等),工期相应顺延,经甲方确认后,合同工期自动调整。合同价格本合同采用固定总价方式定价。合同总价为人民币[具体金额]元(大写:[金额大写])。该价格包含乙方为完成本合同项下全部承包范围工作所需的一切成本、费用、利润、税金、保险费、保函费及其他所有费用。合同价格包含但不限于设计费、勘察费(如需)、材料费、设备费、施工费、机械使用费、管理费、利润、税金(按国家规定税率计算)、质量监督费、安全文明施工费、保险费、履约保函费、缺陷责任期费用等。此价格为完成本合同全部承包范围的最终价格,在合同有效期内固定不变,除非发生合同约定的价格调整情形。支付方式1.预付款:本合同签订后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款,即人民币[具体金额]元。乙方需提供等额发票。2.进度款:*乙方完成[里程碑节点一,如:基础工程验收合格],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*乙方完成[里程碑节点二,如:主要电气设备安装完成],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*乙方完成[里程碑节点三,如:系统调试完成并初步验收合格],并提交相关证明文件及发票后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*(可根据项目实际情况增加或修改里程碑节点及对应付款比例)3.设备款:对于合同约定的部分高价值设备,可在采购交付并验收合格后分期支付设备款项,具体支付节点、比例及发票要求由双方另行协商并在合同中明确(或在此处明确具体条款)4.质保金:合同总价款的[百分比]%作为缺陷责任期质保金,即人民币[具体金额]元,在缺陷责任期结束后,经甲方确认无遗留缺陷后支付。5.最终结算:质保金支付完成后,如无其他争议,本合同款项支付完毕。6.所有付款均需乙方提供符合要求的发票,甲方在收到付款申请及发票后[具体天数]日内审核确认,并支付相应款项。甲方付款账户信息如下:开户行:[开户行名称],账号:[账号],户名:[甲方账户名]。价格调整1.本合同价格为固定总价,原则上不作调整。2.下列情况发生时,可以调整合同价格,如发生重大设计变更、发包人提出额外需求、国家政策法规重大变化导致成本显著增减、不可抗力事件,导致合同工期延误超过[具体天数]天,且由此发生额外费用的。3.价格调整的具体计算方法为:由乙方提交详细的成本增加或减少说明及相关证明文件,经甲方审核确认后,按照[具体计算方法,如:原合同单价或成本加合理利润]进行调整。双方权利与义务甲方的权利与义务1.有权对乙方的履约情况进行监督、检查和管理。2.有权审批乙方提交的设计文件、施工组织设计等文件。3.有权组织或委托监理单位对工程进度、质量、安全进行监督和验收。4.有权根据合同约定及时向乙方支付合同款项。5.负责提供本项目所需的基础资料,包括但不限于项目可行性研究报告、核准/备案文件、土地使用证明、环境评估报告、电网接入系统批复等,并保证资料的合法性和真实性。6.负责办理本项目所需的主送电网接入等甲方负责获取的许可或批准手续,并承担相关费用。7.负责协调本项目实施过程中与当地政府、相关部门及其他相关单位的关系。8.有权按照合同约定收取质保金。9.有权要求乙方提交项目进展报告、月度报表、财务报表及审计报告(如需要)。10.有权在乙方违约时,根据合同约定解除合同并追究其违约责任。乙方的权利与义务1.有权按照合同约定使用场地和设施权、获得进度款和最终结算款权、要求发包人履行合同义务权、工程变更确认权、工程索赔权、工程保险受益权等。2.有权要求甲方提供必要的履约条件,包括但不限于基础资料的提供、许可的办理、施工场地的移交等。3.有权获得与履行合同相关的必要指令和批准。4.应负责办理本项目施工相关的一切手续(除甲方负责获取的前期关键许可外),并承担相关费用。5.应负责投保本合同约定的保险种类及保额,并将甲方列为共同被保险人。保险期间应覆盖合同履行及缺陷责任期。6.应负责组建项目管理团队,配备满足项目需要的管理人员、技术人员和施工人员。7.应负责工程材料、设备的采购、运输、保管,确保其质量符合合同约定的技术规格、质量标准,并取得必要的认证(如CE、UL等)。8.应负责工程材料、设备的采购、运输、保险、仓储保管及交付。确保所采购设备材料符合合同约定的技术参数、质量标准,并取得必要的认证(如CE、UL等)。9.应负责土建工程施工(基础、支架安装等)、电气设备安装、线路敷设、设备调试、系统联调、接地系统安装等全部施工活动。确保施工符合设计文件、国家及行业施工规范和质量标准。10.应负责电站的整套启动调试、性能测试、试运行,直至电站能够稳定、安全地并网发电。11.应配合甲方或其委托的监理单位进行本项目的分部分项工程验收和最终竣工验收。12.应向发包人完整移交符合合同约定标准并通过最终验收的光伏电站,包括所有设备、资料、操作手册、维护手册等。质量与验收1.工程质量必须达到国家及行业现行强制性标准和合同约定的合格标准。2.乙方应建立完善的质量保证体系,并提交质量保证计划。3.乙方应按要求进行各阶段的自检,并主动邀请甲方或其委托的监理单位进行检查和验收。4.甲方或其委托的监理单位有权对工程进行平行检验和见证取样,检验结果作为评定工程质量的依据。检验费用由[约定承担方,如:甲方/乙方]承担。5.工程验收分为分部分项工程验收、竣工验收。*分部分项工程验收:在关键工序或分部分项工程完成后进行,乙方应提交验收申请,甲方或其委托的监理单位应在收到申请后[具体天数]内组织验收。验收合格后方可进行下道工序。*最终竣工验收:电站通过初步验收,且所有工程缺陷已修复完毕,乙方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料后,甲方应在收到申请后[具体天数]内组织相关单位进行竣工验收。验收应依据本合同、设计文件、国家及行业规范标准、相关批准文件及测试报告等进行。工程变更1.若甲方未能按时支付合同款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的[万分之几]向乙方支付违约金。逾期支付超过[具体天数]日历天,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工程量相应比例的款项及赔偿损失。2.若乙方未能按合同工期竣工(非因甲方原因或不可抗力),每逾期一日,应按合同总价款的[万分之比]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日历天,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。违约金总额不超过合同总价款的[百分比]%。3.若乙方提交的设计文件、设备材料或施工安装质量不符合合同约定标准,甲方有权要求乙方承担返工、修复费用,并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。4.若乙方违反本合同关于分包、保密、安全生产、保险等方面的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。安全文明施工与保险1.乙方应建立健全安全生产责任制,配备安全人员,落实安全措施,确保施工安全。发包人需提供必要的安全施工条件。2.乙方应遵守文明施工规定,保持现场整洁。3.乙方应按照本合同约定的险种及最低保额,如建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险、职业责任险等,并要求将发包人列为共同被保险人。保险费用的承担方为本合同约定。违约责任1.如未按时支付款项、未提供必要条件、无正当理由拒绝批准设计或拒绝验收、导致工期延误等,应承担的违约责任(如支付违约金、赔偿损失)。2.如工期延误(除承包人责任外)、工程质量不符合要求、未按约定履行义务、泄露商业秘密、未履行保修义务等,应承担的违约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论