公路防护工程施工合同

公路防护工程施工合同甲方（建设单位）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]乙方（施工单位）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方注册地址]资质等级：[公路工程施工总承包三级及以上/防护工程专业承包二级及以上]安全生产许可证号：[乙方安全生产许可证号]第一条工程概况1.1工程名称：[具体公路防护工程名称，如XX公路K12+300-K15+500段防护工程]1.2工程地点：[工程具体地点，如XX市XX县XX镇XX公路沿线]1.3工程范围：本合同涵盖以下防护工程内容：（1）路基边坡防护：K12+300-K13+100左侧边坡浆砌片石挡土墙（墙高2-5m，长度800m）；K13+100-K14+500右侧边坡锚杆框架梁防护（框架尺寸2m×2m，锚杆长度4-6m，数量约1200根）；K14+500-K15+500两侧边坡三维植被网+客土喷播防护（面积约15000㎡）；（2）涵洞进出口防护：K13+800涵洞进出口浆砌片石铺砌（面积约200㎡）；（3）临时防护：施工期间边坡临时覆盖土工布（面积约5000㎡）；1.4工程内容：包括但不限于土石方开挖（边坡修整）、基础施工、浆砌片石砌筑、锚杆钻孔安装、框架梁浇筑、植被网铺设、客土喷播、土工布覆盖等所有与本工程相关的施工内容，以及材料采购、运输、检验、施工、验收、质保期内维修等全部工作。第二条合同工期2.1计划开工日期：[YYYY年MM月DD日]2.2计划竣工日期：[YYYY年MM月DD日]2.3总日历天数：[XX]天（含法定节假日及雨季施工影响，乙方需合理安排工期）2.4工期顺延情形：（1）甲方未按约定提供施工图纸、地质资料或施工场地（三通一平）导致停工的；（2）甲方提出工程变更导致工期调整的；（3）不可抗力（地震、洪水、政府指令停工等，需提供县级以上政府或相关部门证明）；（4）监理单位未按约定时间进行隐蔽工程验收导致无法施工的；工期顺延需乙方在事件发生后7日内提交书面申请，甲方/监理单位在10日内审核确认，逾期未确认视为认可。第三条合同价款3.1合同形式：固定单价合同（工程量按实结算，单价不因市场价格波动调整，除非波动超过±10%，具体调整方法见3.3）3.2合同单价组成：包含人工费、材料费（含采购、运输、检验）、机械使用费、管理费、利润、规费、税金（按现行税率），不含暂列金额（暂列金额为[XX]元，用于工程变更）3.3材料价格波动调整：主要材料（水泥、钢筋、砂石料）价格波动超过±10%时，超出部分按实际采购价调整，调整需提供有效采购发票及市场价格对比资料，经甲方确认后纳入结算3.4暂列金额使用：需经甲方书面批准后方可使用，结算时按实际发生金额调整3.5合同暂定总价：[XX]元（大写：人民币[XX]元整），最终结算价以实际完成工程量×合同单价+变更价款为准第四条价款支付4.1预付款：（1）支付比例：合同暂定总价的10%（2）支付条件：乙方提交履约保函（合同总价10%，有效期至竣工后6个月）及预付款保函（等额预付款金额，有效期至预付款扣完）、施工组织设计经甲方/监理批准后15日内（3）预付款扣回：从进度款支付中按完成工程量的比例扣回，扣完为止4.2进度款：（1）支付周期：按月支付（每月25日为计量截止日）（2）支付比例：按已完合格工程量的80%支付（3）支付流程：乙方每月25日前提交进度款支付申请及计量资料→监理单位5日内审核→甲方10日内审核确认→确认后15日内支付4.3竣工结算款：（1）支付条件：工程竣工验收合格、乙方提交完整竣工资料（含结算资料）、结算审核完成（2）支付比例：结算总价的97%（扣除已支付的预付款、进度款）（3）结算审核：甲方在收到完整结算资料后30日内审核完毕，逾期未审核视为认可乙方提交的结算金额4.4质保金：（1）比例：结算总价的3%（2）返还：质保期满后15日内无息返还（质保期内无质量问题），若有维修费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前7日内提供完整施工图纸、地质勘察报告及相关技术资料；（2）开工前10日内完成施工场地三通一平（通水至施工现场100m内，通电至施工现场50m内，场地平整至设计标高）；（3）办理施工许可、临时占地等相关手续（费用由甲方承担）；（4）组织图纸会审、技术交底（开工前5日内）；（5）协调施工周边关系（如村民干扰、交通管制等）；（6）按约定时间支付工程款；（7）组织隐蔽工程验收、竣工验收（隐蔽工程验收需提前24小时通知甲方/监理，甲方/监理未按时到场视为合格）5.2乙方责任：（1）具备本工程所需资质及安全生产许可证，配备合格施工人员（特种作业人员持证上岗）；（2）按施工图纸、现行公路工程规范（JTGF80/1-2017、JTGD30-2015等）及甲方要求施工；（3）编制详细施工组织设计、专项安全方案（如边坡开挖专项方案），经甲方/监理批准后实施；（4）负责材料采购、检验（主要材料需提供出厂合格证、检验报告，进场前报甲方/监理验收，不合格材料立即退场）；（5）建立质量自检体系，每道工序完成后自检合格报甲方/监理验收，隐蔽工程必须验收合格后方可覆盖；（6）负责施工安全，设置安全警示标志，配备安全员，购买施工人员意外伤害保险（费用由乙方承担），发生安全事故立即报告甲方及有关部门，承担全部责任及费用；（7）文明施工，采取扬尘、噪音控制措施（如洒水降尘、夜间施工不超过22:00），保护周边植被，施工结束后清理场地（费用由乙方承担）；（8）按约定工期完成施工，若因乙方原因延误工期承担违约责任；（9）质保期内负责免费维修（人为损坏除外），接到维修通知后24小时内到场，7日内完成维修第六条工程质量与验收6.1质量标准：符合国家及行业现行公路工程质量检验评定标准，达到合格等级6.2质量检验：（1）乙方自检：每道工序完成后填写自检记录；（2）监理抽检：按10%比例抽检，不合格工序立即返工至合格，费用由乙方承担，工期不予顺延；（3）隐蔽工程验收：乙方提前24小时书面通知甲方/监理，验收合格后签字确认方可覆盖，否则不得施工；6.3竣工验收：（1）乙方完成全部施工内容后，提交竣工报告及完整竣工资料（含施工记录、检验报告、结算资料等）；（2）甲方在收到竣工报告后20日内组织竣工验收，验收合格出具竣工验收报告，不合格则乙方返工至合格，费用及工期由乙方承担第七条工程变更7.1变更程序：（1）甲方/监理提出变更：需出具书面变更通知及设计变更图纸；（2）乙方提出变更：需提交变更申请及方案，经甲方/监理审核同意后方可实施；（3）所有变更必须以书面形式确认，口头变更无效7.2变更价款：（1）有合同单价的，按合同单价计算；（2）无合同单价的，由乙方提出报价，甲方按市场价审核确认；（3）变更价款纳入竣工结算第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）逾期支付工程款：按逾期金额的日万分之五支付违约金，逾期超过30天，乙方有权停工，停工期间损失由甲方承担；（2）未按约定提供施工条件导致停工：按乙方实际窝工人数×[XX]元/人/天支付窝工损失，工期顺延；（3）未按时组织验收：逾期超过10天，按合同暂定总价的日万分之三支付违约金8.2乙方违约责任：（1）质量不合格：返工至合格，承担全部费用，工期不予顺延，若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价20%的违约金；（2）工期延误：按逾期天数×合同暂定总价的万分之五支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%；（3）安全事故：承担全部责任及费用，若造成甲方损失，全额赔偿；（4）未按约定进行隐蔽工程验收：每发现一次罚款[XX]元，若造成质量问题，承担全部责任；（5）质保期内未及时维修：甲方有权委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担第九条不可抗力9.1不可抗力范围：地震、洪水、台风、政府指令停工等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况9.2责任承担：（1）工期顺延：经甲方确认后工期相应顺延；（2）损失承担：各自承担自身损失，乙方已完成的合格工程量价款甲方按实支付；（3）通知义务：不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在7日内提供有效证明第十条争议解决10.1本合同履行中发生争议，双方应首先协商解决；10.2协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条其他条款11.1履约保函：乙方需在合同签订后7日内提交履约保函，竣工后6个月内退还；11.2材料设备：主要材料（水泥、钢筋、砂石料）需使用甲方指定品牌，否则甲方有权要求更换；11.3文明施工：乙方需在施工现场设置明显标识牌（工程名称、施工单位、责任人、工期等），否则罚款[XX]元；11.4合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效；11.5合同份数：本合同一式[XX]份，甲方执[XX]份，