公路桥梁工程施工合同

公路桥梁工程施工合同甲方（建设单位）：[建设单位全称]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]地址：[甲方注册地址]法定代表人/授权委托人：[姓名]职务：[职务]乙方（施工单位）：[施工单位全称]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]资质等级：[公路工程施工总承包XX级、桥梁工程专业承包XX级]地址：[乙方注册地址]法定代表人/授权委托人：[姓名]职务：[职务]第一条工程概况1.1工程名称：[XX公路XX段XX桥工程]1.2工程地点：[XX市XX县XX镇XX路段]1.3工程结构：[预应力混凝土连续梁桥，主跨XX米，引跨XX米，下部结构为钻孔灌注桩基础、矩形承台、双柱式桥墩，上部结构为预制T梁，桥面系含沥青铺装、波形护栏、伸缩缝、搭板]1.4工程范围：包含本桥主体工程（桩基、承台、墩台、梁体预制/安装、支座）、附属工程（桥面铺装、护栏、伸缩缝、搭板、锥坡防护）、临时工程（施工便道、临时用电、临时排水）及施工图纸明确的所有内容。第二条工期2.1总工期：[XX日历天]（自甲方书面开工令签发之日起至竣工验收合格之日止）2.2节点工期：（1）桩基工程完成：开工后第[XX]日历天内；（2）承台及墩台工程完成：开工后第[XX]日历天内；（3）梁体预制/安装完成：开工后第[XX]日历天内；（4）桥面系工程完成：开工后第[XX]日历天内；（5）竣工验收：开工后第[XX]日历天内。2.3工期调整：甲方原因（设计变更、征地拆迁延误等）导致工期延误的，乙方7日内提交顺延申请，甲方/监理审核后顺延；不可抗力按本合同第十条执行。第三条质量标准3.1符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及设计文件要求，质量等级为合格。3.2验收程序：（1）隐蔽工程：乙方提前24小时书面通知甲方、监理、设计验收，合格签署记录后方可覆盖；（2）分项/分部：完成后提交资料，甲方组织验收合格后进入下道工序；（3）竣工验收：乙方提交竣工报告及资料，甲方15日内组织验收，合格签署记录。第四条合同价款4.1固定总价：人民币[XX元]（大写：[XX元整]），包含人工、材料、机械、管理、利润、税金及±5%以内材料价格波动风险。4.2价款调整：仅以下情况可调：（1）甲方书面确认的设计变更；（2）工程量清单漏项（设计文件明确内容）；（3）国家政策调整税金；（4）材料价格波动超±5%（调整超出部分，按当期信息价与基准价差额乘工程量）。4.3调整方式：变更价款按投标单价，无则乙方报价、甲方/监理审核确认。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前7日提供施工图纸、地质勘察报告；（2）办理施工许可证、临时占地审批，协调周边关系；（3）按约定支付工程款，组织图纸会审、验收；（4）协调设计单位解决技术问题。5.2乙方责任：（1）按图纸及规范施工，配备合格人员、机械；（2）编制施工组织设计、专项方案（深基坑、高墩等），报甲方/监理审批；（3）负责现场安全文明施工（警示、防护、扬尘治理），办理施工人员意外险、工程一切险；（4）按时提交进度报告、验收记录及竣工资料（一式[X]份）；（5）缺陷责任期内免费维修自身原因质量问题。第六条材料设备供应6.1甲方供料：[钢材、水泥、支座]，提前3日运至现场，乙方检验，不合格24小时内通知退换。6.2乙方自购：[砂石料、钢筋等]，提前10日报品牌、规格、检验报告，审核后采购；进场需合格证、检验报告，抽检合格后方可使用。第七条施工变更7.1甲方变更：出具《工程变更通知单》，明确内容、价款，乙方按单施工，价款当月调整。7.2乙方变更：提交《变更申请单》，经甲方/监理、设计审核批准后实施，未经批准不得擅自变更。7.3擅自变更责任：乙方擅自变更导致质量问题或工期延误，承担全部损失。第八条工程款支付8.1预付款：合同生效后7日内支付10%，乙方提交等额预付款保函（有效期至预付款扣完）。8.2进度款：（1）每月25日乙方报进度及付款申请，甲方/监理5日内审核；（2）审核后7日内支付70%，累计达80%暂停。8.3竣工结算：（1）验收合格后15日内乙方提交结算资料；（2）甲方30日内审核，确认后15日内支付至97%；（3）预留3%作为质保金。8.4质保金返还：缺陷责任期满15日内，甲方复查无问题后10日内无息返还。第九条缺陷责任期9.1期限：竣工验收合格之日起2年。9.2质保责任：乙方接到维修通知后48小时到场，7日内完成；逾期甲方委托第三方，费用从质保金扣除，不足由乙方承担。第十条违约责任10.1甲方违约：（1）逾期付款：日万分之五违约金，超30日乙方有权停工，工期顺延，承担窝工损失；（2）未提供施工条件：日违约金[XX元]，工期顺延，承担窝工损失。10.2乙方违约：（1）质量不合格：返工至合格，承担费用，工期不顺延；返工仍不合格，甲方解除合同，乙方退还款项并赔偿；（2）工期延误：日万分之五违约金，超15日甲方解除合同，支付10%违约金并赔偿；（3）安全事故：承担全部责任，支付5%违约金；（4）未提交资料：日违约金[XX元]，影响验收承担损失。第十一条争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他12.1不可抗力：地震、洪水等，双方各自承担损失，工期顺延；12.2保密：双方对合同及工程信息保密；12.3生效：双方签字盖章之日起生效；12.4附件：施工图纸、工程量清单、廉政协议、安全生产协议为