管网维修工程施工合同

管网维修工程施工合同甲方（全称）：_________________________法定代表人：_________________________地址：_________________________乙方（全称）：_________________________资质等级：市政公用工程施工总承包三级（或管道工程专业承包三级及以上）法定代表人：_________________________地址：_________________________鉴于甲方需对_________（具体区域，如XX路至XX路段供水管网）进行维修，乙方具备相应施工资质及能力，双方经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_________（具体名称，如XX区域DN100-DN300供水管网维修工程）1.2工程地点：_________（具体路段，如XX市XX区XX路123号至456号）1.3工程内容：（1）DN100-DN300管道清淤（总长约280米）；（2）破损管道更换：DN100钢管约35米、DN150球墨铸铁管约22米；（3）阀门维修：DN100闸阀3个、DN200蝶阀2个；（4）管道防腐处理（环氧煤沥青漆）约160平方米；（5）施工区域警示围栏设置及恢复（约120米）；（6）竣工后场地清理及路面修补（破损面积约8平方米）。1.4工程范围：上述路段内所有涉及的供水管网维修及配套工作。1.5工程规模：维修管道总长约337米，更换阀门5个，路面修补约8平方米。第二条合同文件组成及优先顺序2.1本合同协议书；2.2中标通知书（若适用）；2.3投标函及投标函附录；2.4专用合同条款；2.5通用合同条款；2.6技术标准和要求（《城镇供水管网维修技术规程》CJJ/T207-2013等）；2.7施工图纸（含双方确认的变更图纸）；2.8已标价工程量清单；2.9双方书面洽商、变更文件。2.10优先顺序：上述文件按序号从高到低排列，若有矛盾以优先级高的为准。第三条合同价款与支付3.1合同总价：人民币______元（大写：______圆整），为固定总价合同（含人工、材料、机械、管理、利润、税金及±5%以内的人工材料价格波动风险）；人工材料价格波动超过±5%的部分，按当期XX市建设工程信息价与基准价差额调整。3.2支付方式：（1）预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价的10%（人民币______元），乙方需提交等额增值税发票及预付款保函（保额不低于预付款金额）；（2）进度款：①节点1（完成管道清淤及破损管道拆除）：甲方收到乙方提交的进度报告及发票后14日内，支付合同总价的30%（人民币______元）；②节点2（完成管道安装、阀门维修及防腐处理）：甲方收到乙方提交的进度报告及发票后14日内，支付合同总价的50%（人民币______元）；（3）竣工结算款：工程验收合格后28日内，乙方提交完整结算资料，甲方14日内审核确认，支付至结算总价的95%（扣除已付预付款及进度款）；（4）质保金：结算总价的5%，质保期满后14日内支付（无质量问题）。第四条工期4.1计划开工日期：______年______月______日；计划竣工日期：______年______月______日；总日历天数：______天（含节假日）。4.2工期顺延条件：（1）甲方未按约定提供施工图纸、场地或支付工程款；（2）不可抗力（地震、暴雨、政府指令等）；（3）甲方提出的工程变更导致工期调整。乙方需在顺延事由发生后7日内提交签证申请，甲方7日内确认，逾期视为认可。4.3工期延误责任：（1）甲方原因延误：工期顺延，乙方可索赔窝工损失（按人工单价×窝工人数×天数计算）；（2）乙方原因延误：按日支付合同总价万分之五的违约金，累计不超过10%；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方承担重新招标损失（按合同总价的5%计算）。第五条质量标准与验收5.1质量标准：符合国家及行业现行标准，达到合格等级，通过甲方及XX市供水公司验收。5.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方自检合格后提前24小时通知甲方，甲方24小时内到场验收，合格后方可隐蔽；（2）分项工程验收：每道工序完成后乙方自检，甲方现场代表签字确认后进入下一道工序；（3）竣工验收：乙方提交验收申请及完整资料（竣工图、检验报告、隐蔽记录等），甲方15日内组织验收，合格签署《竣工验收报告》；不合格乙方需在7日内整改，工期不顺延。5.3质量保修：质保期1年（自竣工验收合格之日起），质保期内出现质量问题，乙方24小时内到场维修，免费更换材料及人工；逾期不到，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中双倍扣除。第六条双方权利义务甲方义务：6.1开工前7日内提供施工图纸及技术交底；6.2办理施工占道、破路等行政审批手续，承担相关费用；6.3委派现场代表（姓名：______，联系方式：______），负责协调、验收及签证确认；6.4按合同约定支付工程款；6.5组织竣工验收及结算审核。乙方义务：6.1提供有效资质证书复印件，组建专业施工队伍（含持证焊工、安全员）；6.2开工前5日内提交施工组织设计（含安全专项方案），甲方7日内审核；6.3材料采购：甲方供应DN150闸阀（XX品牌，1.6MPa）5个；乙方供应其余材料（需甲方确认品牌：球墨铸铁管XX品牌、防腐漆XX品牌），进场前提交检验报告；6.4施工期间设置警示标志、围挡，若发生安全事故（含第三方人身财产损失），承担全部赔偿责任及罚款；6.5成品保护至竣工验收，负责竣工后场地清理。第七条工程变更7.1甲方提出变更：提前7日书面通知乙方，乙方3日内提交变更报价单，甲方7日内确认；变更价款计入结算。7.2乙方提出变更：需书面报甲方，甲方14日内答复，同意后方可施工；未经确认的变更，甲方不予结算。第八条违约责任8.1甲方未按约定支付工程款：按应付未付金额日万分之五支付违约金，逾期超过30天，乙方有权停工；8.2乙方工程质量不合格：整改直至合格，承担返工费用，若两次整改仍不合格，甲方有权解除合同，乙方返还已收工程款并支付合同总价10%的违约金；8.3一方违约导致合同解除：违约方赔偿对方直接损失（含已完工程费用、人工材料损失、重新招标费用等）。第九条争议解决双方发生争议，先协商；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1生效：双方签字盖章后生效；10.2终止：工程验收合格、质保期满、款项付清后终止。第十一条附件（与本合同具有同等效力）11.1施工图纸；11.2已标价工程量清单；11.3材料品牌确认单；11.4安全专项施工方案。甲方（盖章）：___________