国道改造工程施工合同

国道改造工程施工合同甲方（建设单位）：__________法定代表人/授权代表人：__________地址：__________乙方（施工单位）：__________法定代表人/授权代表人：__________资质等级：公路工程施工总承包壹级地址：__________第一条工程概况1.1工程名称：国道XX线XX段改造工程1.2工程地点：XX市XX区至XX县XX镇段（国道XX线K0+000至K12+300）1.3工程范围：（1）路基工程：原有路基清表、软基处理（换填片石、CFG桩）、路基填筑、边坡防护（浆砌片石、植草）、排水工程（边沟、排水沟、急流槽）；（2）路面工程：水泥稳定碎石基层（两层）、沥青混凝土面层（AC-20C下面层、AC-13C上面层）、路缘石安装、人行道铺装；（3）桥涵工程：K3+200中桥（预应力混凝土简支梁桥，跨径1×20m）、K5+800涵洞（钢筋混凝土盖板涵，1×4m）、K9+150涵洞（钢筋混凝土圆管涵，2×1.5m）的拆除与重建；（4）附属工程：交通标志标线、波形梁护栏、绿化工程（路肩植草、行道树种植）。1.4结构类型：沥青混凝土路面（设计使用年限15年）、预应力混凝土简支梁桥、钢筋混凝土盖板涵/圆管涵。1.5工程立项批准文号：XX发改投资〔202X〕XX号1.6资金来源：财政拨款第二条合同工期2.1总工期：365日历天（含法定节假日）2.2计划开工日期：202X年X月X日（实际开工以甲方书面开工令为准）2.3计划竣工日期：202X年X月X日2.4节点工期：（1）路基工程完成：202X年X月X日（开工后90天内）（2）桥涵下部结构完成：202X年X月X日（开工后120天内）（3）路面基层完成：202X年X月X日（开工后210天内）（4）交通标志标线完成：202X年X月X日（竣工前30天内）2.5工期调整：甲方原因（设计变更、施工条件未达）顺延工期；乙方原因延误，工期不顺延且承担违约金。第三条质量标准3.1符合《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTGF80/1-2017）及国家现行规范、设计文件要求。3.2质量目标：合格，争创XX省公路工程优质工程（“XX杯”）。3.3质量责任：乙方无偿返工至合格，承担返工费用及甲方损失，工期不顺延。第四条合同价款4.1合同总价：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）4.2价款形式：固定单价合同（工程量按实际确认数量结算，人工/主要材料（沥青、钢筋、水泥）价格波动超±5%按XX省交通厅规定调整）。4.3价款包含：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金（现行税率）、措施费（文明施工、环境保护等）、安全文明施工费（合同总价1.5%，不得挪用）。4.4风险范围：乙方承担除4.2条外的市场风险、自身管理风险；甲方承担政策变化、地质与设计不符（经三方确认）风险。第五条双方权利义务5.1甲方义务：（1）开工前7天提供完整施工图纸、地质资料；（2）开工前10天办理施工许可证、临时占地、交通导改审批；（3）按约定支付工程款；（4）组织隐蔽工程、分项分部、竣工验收；（5）协调周边关系。5.2乙方义务：（1）开工前10天提交施工组织设计（含交通导改方案）报甲方/监理审批；（2）建立质量安全体系，配备专职质量员、安全员；（3）办理施工人员意外伤害保险（保额每人≥50万元）；（4）落实扬尘、噪音、污水、垃圾处理措施；（5）按审批方案实施交通导改，专人指挥交通；（6）竣工后提交6份纸质+1份电子竣工资料。第六条工期延误责任6.1甲方原因延误：工期顺延，赔偿窝工损失（人工/机械停滞费按市场价格）。6.2乙方原因延误：每延误1天支付合同总价万分之五违约金，累计不超3%。6.3不可抗力延误：工期顺延，甲方承担工程本身损失，乙方承担机械/人员损失；乙方24小时内通知甲方并提供证明。第七条质量验收7.1隐蔽工程：自检合格后提前24小时报甲方/监理验收，合格后方可覆盖；不合格3天内整改复验，费用自担。7.2分项分部工程：验收合格后方可下道工序；不合格返工至合格，费用自担。7.3竣工验收：乙方提交竣工报告后30天内甲方组织验收；合格出具报告，不合格15天内整改复验。第八条价款支付8.1预付款：合同总价10%，乙方提交履约保函（10%，至竣工后6个月）、预付款保函（预付款金额，至扣回完毕）后7天内支付。8.2进度款：每月25日报已完工程量，甲方/监理5天内审核，次月10日前支付审核额80%。8.3竣工结算：竣工后28天提交结算资料，甲方30天内审核确认后支付至97%；缺陷责任期（12个月）满无质量问题，14天内支付剩余3%质保金。第九条材料供应9.1甲方供应：沥青、钢筋、水泥，按进度送至现场，乙方验收（数量/外观），不合格3天内更换。9.2乙方采购：材料需符合设计，提供合格证/检验报告；甲方/监理抽检不合格立即更换，费用自担。第十条工程变更10.1变更需甲方/监理/设计签字确认；价款按“相同单价→类似单价→双方确认报价”确定。10.2变更工期按实际调整，签证计入结算。第十一条违约责任11.1甲方：逾期付款超30天乙方有权停工，承担停工损失；验收拖延30天视为合格。11.2乙方：质量不合格返工赔偿损失；安全事故承担全部责任及5%违约金；擅自转包分包支付10%违约金并解除合同。第十二条不可抗力符合《民法典》规定，工期顺延，各自承担自身损失；乙方24小时内通知甲方并提供证明。第十三条保险13.1乙方：施工人员意外伤害保险（至竣工）。13.2甲方：建筑工程一切险（至验收合格）。第十四条争议解决协商不成，向工程所在地XX市XX区人民法院起诉。第十五条生效与终止双方签字盖章生效，竣工结算/质保金支付完毕后终止。第十六条其他16.1安全生产：乙方建立责任制，配备专职安全员。16.2环境保护：符合XX市要求，否则罚款（累计不超2%）。16.3交通导改：确保通行安全，事故承担相应责任