交通设施施工监理合同样本

交通设施施工监理合同样本鉴于：（委托人）_________（以下简称“委托人”）拟建设_________交通设施项目（项目名称），需要委托监理人提供施工阶段工程监理服务；（监理人）_________（以下简称“监理人”）具备相应的监理资质和能力，愿意接受委托人委托，提供本项目的工程监理服务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》（GB/T50319）及相关法律法规、国家及地方标准、规范、政策文件和项目批准文件，经双方协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：_________交通设施项目1.2项目地点：_________1.3项目规模与内容：_________1.4项目批准文件：立项批准文号_________，可研批复文号_________，初步设计批准文号_________。第二条监理范围和内容2.1监理范围：本合同监理范围为基础工程、主体工程、附属工程等全部施工阶段的工程监理。2.2监理内容：2.2.1协助委托人进行施工招标阶段的监理工作（如适用）。2.2.2审查施工总平面布置图、施工组织设计、专项施工方案，重点审查其质量和安全保障措施。2.2.3审查承包人提交的开工报告。2.2.4参与设计交底和图纸会审。2.2.5依据国家有关法律法规、技术标准和设计文件，对工程质量进行监督管理：a)对进场材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验；b)对主要工序、隐蔽工程进行旁站监理；c)对施工过程中的关键部位和环节进行巡视检查；d)审查承包人提交的质量检验评定资料；e)参与工程质量事故的调查和处理；f)参与分部分项工程验收和竣工验收。2.2.6对工程进度进行监督管理：a)审查承包人提交的施工总进度计划、年、季、月度进度计划；b)定期检查工程实际进度，并与计划进度进行比较分析；c)发现进度偏差时，及时提出调整建议；d)协助委托人督促承包人按计划完成工程任务。2.2.7对工程投资进行控制：a)参与审核工程计量和支付；b)审查承包人提交的支付申请，核对工程量和单价；c)协助委托人处理工程变更及费用；d)协助委托人处理承包人的索赔事宜。2.2.8监督检查承包人安全生产管理制度和措施的落实情况：a)审查承包人安全生产保证体系文件；b)定期进行安全生产检查，对发现的安全隐患及时签发整改通知；c)参与安全事故的调查处理。2.2.9协助委托人进行合同管理工作：a)审查工程变更；b)参与工程合同争议的调解。2.2.10负责监理合同约定的其他监理工作。第三条监理依据3.1《中华人民共和国建筑法》3.2《中华人民共和国民法典》3.3《建设工程质量管理条例》3.4《建设工程安全生产管理条例》3.5《建设工程监理规范》（GB/T50319）3.6国家及地方现行的有关法律、法规、规章、规范和标准。3.7本项目批准的可行性研究报告、初步设计文件及图纸。3.8委托人、承包人之间签订的施工合同及有关附件。第四条监理机构及其人员4.1监理人应组建满足本项目监理工作需要的项目监理机构，并应向委托人报送详细的监理机构方案，内容包括监理机构组织形式、人员配置（姓名、职称、执业资格、授权范围）、监理设施等。监理机构报委托人批准后实施。4.2项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。总监理工程师姓名、资质及授权范围应提前报委托人确认。4.3总监理工程师全面负责监理机构的日常工作，代表监理人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。4.4专业监理工程师在总监理工程师的领导下，负责相应专业的监理工作。4.5监理人员应具备相应的执业资格，并按照监理规范和授权范围履行职责。4.6未经委托人同意，监理人不得更换总监理工程师和主要专业监理工程师。监理人更换监理人员应事先征得委托人同意，并书面通知委托人。监理人员的更换不应影响监理服务的持续性。4.7监理人应保证监理人员按照本合同约定全面履行职责。监理人员应认真履行职责，公正维护委托人和承包人的合法权益。第五条双方权利与义务5.1委托人的权利与义务：5.1.1提供开展监理工作所需的条件，包括提供与工程相关的资料、图纸、会议场所等。5.1.2按合同约定及时支付监理费用。5.1.3审查承包人提交的开工报告、施工组织设计、专项施工方案、开工条件等，并给予确认或提出修改意见。5.1.4有权要求监理人提交监理工作报告。5.1.5有权对监理工作进行检查、监督。5.1.6有权根据工程需要下达工程变更指令（与承包人协商确认）。5.1.7有权协调解决施工中出现的问题。5.1.8履行法律、法规及合同约定的其他义务。5.2监理人的权利与义务：5.2.1有权了解工程情况，查阅相关文件、资料，参加与工程有关的会议。5.2.2有权要求承包人提供必要的工作条件。5.2.3有权对承包人的施工组织设计、专项施工方案进行审查，并提出修改意见。5.2.4有权对进场材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验。5.2.5有权对施工过程中的关键部位和环节进行旁站监理和巡视检查。5.2.6有权签发监理工程师通知单、工程暂停令、工程复工令等指令，并要求承包人整改。5.2.7有权审查工程计量和支付申请，并提出意见。5.2.8有权参与工程变更的讨论，并提出专业意见。5.2.9有权受理承包人的索赔申请，进行调查核实，并提出处理意见。5.2.10有权制止承包人违反法律法规、设计文件、施工合同及规范标准的行为。5.2.11有权参与工程竣工验收，并提出监理意见。5.2.12有权按照合同约定收取监理费用。5.2.13应遵守国家法律法规，恪守职业道德，公正执行监理任务。5.2.14应认真履行监理职责，对监理工作成果负责。5.2.15应保守委托人和承包人的商业秘密。5.2.16应按时提交监理工作报告。5.2.17履行法律、法规及合同约定的其他义务。第六条监理工作制度6.1例会制度：定期召开监理例会，必要时召开专题会议，协调解决工程问题。6.2报告制度：监理人应定期向委托人提交监理工作报告，包括监理月报、专题报告等。6.3旁站制度：对关键部位和环节实行旁站监理。6.4巡视制度：监理人员应定期对施工现场进行巡视检查。6.5验收制度：参与分部分项工程验收和竣工验收。第七条工程变更与索赔管理7.1工程变更：任何一方提出工程变更，均应书面通知对方。工程变更的确认、实施及费用处理，应按照施工合同约定执行。7.2索赔管理：监理人应协助委托人处理承包人的索赔事宜，并审查索赔的依据和证据，提出处理意见。承包人提出索赔申请应向监理人提交索赔报告及相关资料，监理人应在收到索赔报告后规定时间内（一般为28天）做出答复。承包人对监理人的答复不满意，可按施工合同约定向委托人提交索赔报告。第八条监理费的计取与支付8.1监理费的计费基础为_________（如：中标金额/委托人估算的工程合同额），费率为_________%。8.2监理费支付方式：a)预付款：合同签订后，委托人应支付监理费总额的_________%作为预付款。b)进度款：监理人按月（或按形象进度节点）提交监理费支付申请，经委托人审核确认后支付。支付比例不超过累计监理费总额的_________%。c)结算款：工程竣工验收合格后，监理人提交监理费结算报告，经委托人审核确认后支付至结算总金额的_________%。d)尾款：剩余_________%的监理费作为尾款，在缺陷责任期满且无遗留问题，或按双方约定的时间支付。8.3支付条件：监理人提交符合要求的监理费支付申请及相应证明文件。8.4支付流程：监理人提交申请→委托人审核→委托人支付。8.5逾期支付：委托人未按合同约定支付监理费，每逾期一日，应按逾期支付金额的_________%向监理人支付违约金。8.6其他费用：监理人因履行合同发生的人员差旅费、食宿费等，由_________承担。第九条履约保证金（如适用）9.1监理人应在本合同签订后_________日内，向委托人支付履约保证金，金额为监理费总额的_________%，即人民币_________元。9.2履约保证金的返还条件：在本合同正常履行完毕，且委托人无异议的情况下，委托人应在_________日内将履约保证金返还给监理人。9.3履约保证金的用途：若监理人违反本合同约定，给委托人造成损失的，委托人有权从履约保证金中予以扣除。第十条违约责任10.1委托人违约责任：a)未按合同约定支付监理费，应承担逾期支付的违约责任。b)无正当理由阻碍、干扰监理人正常工作，应承担相应责任。c)因委托人原因导致监理合同无法履行，应承担合同解除后的相应责任。10.2监理人违约责任：a)未按合同约定履行监理义务，或因监理人的过失造成委托人损失，应承担相应的赔偿责任。b)监理人员擅自更换，或未按授权范围履行职责，给委托人造成损失的，应承担相应责任。c)因监理人原因导致合同解除，应承担合同解除后的相应责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、严重火灾、洪水、地震等。11.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后_________日内书面通知对方，并提供相关证明。11.3双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。11.4因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十二条保密12.1双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。12.2本保密义务不因合同的终止而失效。第十三条知识产权13.1监理过程中产生的监理报告、方案、计算书等文件，其知识产权归监理人所有。13.2委托人有权在项目内部使用监理人提供的监理成果文件。第十四条法律适用与争议解决14.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向_________（选择仲裁或诉讼）解决。a)仲裁：提交_________仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。b)诉讼：向_________（写明具体法院，如：工程所在地有管辖权的人民法院）提起诉讼。第十五条通知与送达15.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或电子邮件发送即视为有效送达。15.2任何一方变更联系方式，应提前_________日书面通知对方。第十六条合同转让与分包16.1未经委托人事先书面同意，监理人不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。16.2监理人不得将本合同约定的主体监理业务进行分包，但可以将非主体性的、辅助性的监理工作委托给具有相应资质的单位，并应向委托人书面报告，且该分包单位应接受监理人的监督管理。第十七条不可分割性17.1本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十八条适用法律变化18.1在本合同履行期间，如国家相关法律法规、政策发生变更，双方应遵照变更后的规定执行，由此产生的费用增减由双方协商解决。第十九条合同生效、变更与终止19.1本合同自双方签字盖章之日起生效。19.2本合同的变更应经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。19.3合同终止条件：a)合同履行完毕。b)双方协商一致解除。c)因不可抗力导致合同无法履行。d)一方严重违约，导致合同无