水务项目施工监理合同

水务项目施工监理合同本合同由以下双方于____年____月____日在中国____省____市签订：委托人（发包人）：名称：________________________法定代表人：____________________注册地址：______________________通讯地址：______________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________监理人（承包人）：名称：________________________法定代表人：____________________注册地址：______________________通讯地址：______________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________（以下简称“委托人”和“监理人”）鉴于委托人拟投资建设____市____区____项目（以下简称“本工程”），本工程位于____省____市____区____路____号，工程内容为____（例如：取水工程、输水管道、净水厂、配水管网、泵站等），总投资额约为人民币____元。监理人具备相应资质，愿意按照本合同约定，为本工程施工阶段提供监理服务。第一条合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》（GB/T50319）、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和标准，以及经批准的____（项目名称）初步设计文件、施工图设计文件、招标文件、投标文件、中标通知书及委托人提供的其他相关资料签订。第二条工程概况1.工程名称：____市____区____项目2.工程地点：____省____市____区____路____号3.工程内容：____（例如：取水口及取水泵房、输水管道（长度____米，管径____毫米，材质____）、净水厂（规模____万吨/日）、配水管网（长度____公里，管径____毫米，材质____）、加压泵站（规模____）、道路及配套工程等）4.工程规模：____（例如：净水能力____万吨/日，日供水量____万吨，服务人口____万）5.结构类型：____（例如：土建结构、钢结构、混凝土结构等）6.计划工期：____年____月____日开工，____年____月____日竣工，总工期____天。7.计划投资：人民币____元第三条监理范围与内容监理人应按照国家有关法律法规、工程建设标准、设计文件、技术规范以及合同约定，对本工程施工阶段进行全过程监理，主要内容包括但不限于：1.审查承包人提交的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划、质量保证体系、安全生产保证体系等文件，并提出审查意见。2.监督检查工程所使用的主要材料、构配件、设备的质量，审核承包人提交的材料、构配件、设备的质量证明文件，必要时进行平行检验或见证取样。3.检查工程实体质量，参与或组织对隐蔽工程、分部分项工程的验收，审核承包人提交的质量检验和试验报告。4.检查承包人的施工技术和管理人员是否按资质要求到位，监督承包人落实安全生产责任制度及安全技术措施，参与安全事故的调查和处理。5.审核承包人提交的工程进度计划，检查实际进度是否符合计划要求，督促承包人采取措施确保工程按期完成。6.审核承包人提交的工程款支付申请，复核工程量，确认工程款支付金额。7.参与处理工程变更，审核工程变更的必要性和合理性，参与工程索赔的确认工作。8.参与协调业主、承包商、设计单位及其他相关单位之间的关系。9.审核承包人提交的竣工验收申请，参与工程竣工验收，并提出竣工验收意见。10.对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，并定期向委托人提交监理工作报告。11.委托人委托的其他监理事项，包括但不限于：监督水质处理效果达到设计要求，监控管网水压、水量稳定性，协调与环保、水利、市政等政府主管部门的关系，监督排水及环保设施运行等特殊要求。第四条合同工期本合同有效期为____年____月____日起至____年____月____日止。具体监理期限为自委托人发出开工通知之日起至本工程竣工验收合格之日止，但最长不超过____年。第五条双方的权利与义务5.1委托人的权利与义务5.1.1委托人有权监督监理人履行合同约定的监理职责。5.1.2委托人有权审查监理人的监理工作成果，并提出改进意见。5.1.3委托人应在合同约定的期限内，向监理人提供开展监理工作所需的工程资料、设计文件、相关批准文件等，并保证资料的真实性和准确性。5.1.4委托人应按合同约定及时支付监理报酬。5.1.5委托人应委托监理人审查承包商的资质和主要管理人员资格。5.1.6委托人应组织设计单位向监理人、承包商进行设计交底。5.1.7委托人应协调解决施工过程中出现的问题，以及与其他相关单位的协调事宜。5.1.8委托人应遵守国家有关保密法律、法规，对监理人提供的资料负有保密义务。5.2监理人的权利与义务5.2.1监理人有权要求委托人提供开展监理工作所需的必要条件。5.2.2监理人有权要求设计单位对工程文件和设计问题进行澄清或修正。5.2.3监理人有权制止承包人违反法律法规、工程建设强制性标准及合同约定的行为。5.2.4监理人有权审查承包人提交的施工组织设计、专项方案、进度计划、费用索赔、工程变更等文件，并给予确认或提出修改意见。5.2.5监理人有权对工程使用的材料、构配件、设备进行平行检验或见证取样。5.2.6监理人有权对工程实体质量进行监督检查，对不合格工程有权要求承包人整改。5.2.7监理人有权监督承包人落实安全生产责任制，对安全隐患有权要求整改。5.2.8监理人有权审核承包人提交的工程款支付申请，并提出支付或拒付意见。5.2.9监理人有权参与工程变更和索赔的处理，并向委托人提交处理意见。5.2.10监理人应按照合同约定的监理范围和内容，编制详细的监理规划和实施细则，并在合同签订后____日内提交委托人审批。5.2.11监理人应选派具有相应资格的总监理工程师和监理人员，并保持人员稳定。总监理工程师代表监理人履行合同约定的职责。5.2.12监理人应建立完善的监理工作制度，并认真履行监理职责，做到公正、独立、诚信、勤勉。5.2.13监理人应定期向委托人提交监理月报、监理季报或监理年报，以及监理工作报告，报告内容应包括工程进展情况、监理工作情况、存在的问题及建议等。5.2.14监理人应对在履行本合同过程中知悉的委托人和承包商的商业秘密和技术秘密承担保密义务，此保密义务不因合同的终止而终止。5.2.15监理人不得以任何形式参与投标、不得接受承包人的任何利益或好处，不得与承包人串通损害委托人的利益。第六条监理报酬1.本合同监理报酬采用____方式计算（例如：固定总价、固定单价、按监理人员投入计费等）。2.监理报酬总额估算为人民币____元（大写：____元整）。3.具体计算方法为：____（详细列出计算公式或方法）。4.支付方式：合同签订后____日内，委托人支付监理报酬的____%作为预付款，即人民币____元；每月____日，监理人提交上一个月的监理费发票和报表，委托人审核无误后____日内支付当月监理费的____%；工程竣工验收合格后____日内，委托人支付至结算监理费的____%；缺陷责任期满后____日内，委托人支付剩余的____%监理费。5.支付货币：人民币。6.监理人应向委托人开具符合税务规定的发票。第七条监理人员的更换1.总监理工程师经委托人书面同意后可以更换，但更换后的总监理工程师应具备相应的资质和经验，并书面通知委托人。原总监理工程师对更换前发生的监理行为负责。2.其他监理人员的更换，监理人应提前____日书面通知委托人，并征得委托人同意。监理人应保证更换后的监理人员具备相应的资格和能力。第八条监理规划与实施细则监理人应在合同签订后____日内，向委托人提交监理规划。监理规划经委托人批准后，监理人应依据监理规划、工程实际情况和监理合同，编制分专业、分阶段的监理实施细则，并报送委托人备案。第九条沟通与协调1.双方应指定专门的联系人负责合同的履行和沟通协调。2.委托人应组织或参与每月召开一次监理例会，会议纪要由监理人整理，经委托人确认后双方各执一份。3.监理人应及时向委托人报告工程重大事项、重大问题及安全隐患。4.双方应本着友好协商的原则，及时解决合同履行过程中出现的问题。第十条监理人员行为准则与保密1.监理人员应遵守国家法律法规和职业道德，不得从事任何违法违规活动。2.监理人员应廉洁自律，不得接受承包人的任何馈赠、回扣或利益诱惑。3.监理人员应保守在履行本合同过程中知悉的委托人和承包商的商业秘密和技术秘密，未经委托人同意，不得向任何第三方泄露。第十一条违约责任1.委托人未能按合同约定支付监理报酬的，每逾期一日，应向监理人支付应付未付款项的____‰作为违约金。逾期超过____日的，监理人有权解除合同，并要求委托人支付已完成监理工作的相应报酬及违约金。2.监理人未能按合同约定履行监理义务，或因监理人的过失造成委托人损失的，监理人应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的____%。情节严重的，委托人有权解除合同，并要求监理人赔偿损失。3.因监理人的原因导致监理合同解除的，监理人应退还已收的未完成监理工作部分的报酬。4.任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十二条不可抗力1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明文件。3.双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。第十三条索赔与争议解决1.因合同一方违约或发生不可抗力等原因造成对方损失的，受损方有权向违约方提出索赔。索赔方应在索赔事件发生后____日内向对方发出索赔通知，并提供相关证据。被索赔方应在收到索赔通知后____日内进行审核，并给予答复。2.双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以选择以下第____种方式解决：2.1提交____仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。2.2依法向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条通知与送达1.本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式送达。送达方式包括专人送达、挂号信、传真、电子邮件等。2.通知应在送达目的地的办公时间送达。如非办公时间送达，则可在下一个办公时间视为送达。3.任何一方变更联系方式或地址，应提前____日书面通知对方。第十五条合同生效、变更与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.合同终止条件如下：3.1本合同约定的监理期限届满，监理工作完成。3.2双方协商一致解除合同。3.3因一方严重违约，导致合同无法继续履行。3.4因不可抗力导致合同无法继续履行。4.合同终止后，双方应做好工作交接，并按照约定结算费用。第十六条合同份数与附件1.本合同一式____份，委托人执____份，监理人