2026年边坡地质灾害监测系统建设工程合同

2026年边坡地质灾害监测系统建设工程合同

甲方：XX公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系方式：XXX-XXXXXXX

乙方：XX工程勘察设计有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系方式：XXX-XXXXXXX

第一条合同标的

本合同项下乙方按照甲方要求，负责XX市XX区XX边坡地质灾害监测系统建设工程的设计、施工、安装及调试，并提供相应的技术支持与服务，确保监测系统达到设计要求及国家相关技术标准。

第二条合同期限

本合同项下边坡地质灾害监测系统建设工程自合同签订之日起XX日内完成设计工作，自设计工作完成并经甲方确认之日起XX日内完成施工、安装及调试工作，整体工程期限为XX日。如遇不可抗力或经甲方书面同意延期的情况除外。

第三条计费标准/价格

本合同项下边坡地质灾害监测系统建设工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整），具体费用包含设计费、材料费、施工费、安装费、调试费及税金等全部费用。甲方应于合同签订后XX日内支付合同总价款的XX%，即人民币XX元；剩余XX%作为质保金，于工程竣工验收合格后XX日内支付。乙方应向甲方开具等额发票。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的施工过程及使用的材料、设备进行监督，并要求乙方按照设计文件和国家相关技术规范进行施工。甲方应在合同约定的付款节点按时足额支付合同款项。甲方应提供必要的施工场地、施工条件及相关资料，并保证其真实性、准确性。甲方应指定专门联系人，负责与乙方沟通协调工程相关事宜。甲方有权要求乙方对施工过程中发现的问题及时整改，并承担由此产生的费用。

第五条乙方权利与义务

乙方有权按照合同约定收取工程款项。乙方应组建专业的项目管理团队，严格按照设计文件、技术规范及合同要求组织施工，确保工程质量。乙方应自行承担施工期间所需的人员、材料、设备等全部费用，并保证材料、设备的合格性。乙方应配备完善的安全生产管理体系，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任及损失。乙方应积极配合甲方的监督检查，并按要求提供相关资料。

第六条项目验收/交付标准

工程竣工验收应依据本合同设计文件、国家及地方现行的技术标准和规范进行。乙方应完成全部施工内容，并提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、材料合格证、检验报告、操作维护手册等。验收合格标准以甲方书面确认的验收报告为准。如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改，并承担整改费用，直至验收合格。验收合格后，乙方应配合甲方办理工程移交手续。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。因履行本合同需要知悉对方秘密的第三方，亦负有保密义务，其保密程度不低于对自身商业秘密的保密程度。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。

第八条违约责任

1.甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之X向乙方支付违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

2.乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之X向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿由此造成的损失。

3.乙方施工质量不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方在XX日内无偿返工修复，逾期未修复或返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的全部损失，并承担甲方因此支出的额外费用。

4.任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

第九条不可抗力

不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。发生不可抗力事件时，遭遇事件的双方应立即通知对方，并在XX日内提供不可抗力事件的有效证明文件。因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行合同或采取其他补救措施。

第十条合同变更与解除

对本合同的任何变更，须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。在合同履行过程中，出现下列情形之一的，守约方有权书面通知违约方解除合同：1）违约方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；2）违约方迟延履行主要义务，经催告后在XX日内仍未履行的；3）违约方有其他严重违约行为致使合同目的无法实现的。合同解除后，双方应妥善处理合同未履行部分及已履行部分的结算事宜。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章并经XX主管部门备案（如需）后生效。

2.本合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份，报送XX主管部门XX份（如需），具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.乙方应在合同生效后XX日内向甲方提供项目相关的保险单副本。

5.本合同履行期间，如国家相关法律法规或政策发生变更，双方应遵循新的规定，并协商调