建筑工程结算合同协议

建筑工程结算合同协议甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]根据甲乙双方于[日期]签订的《[主合同名称及编号]》（以下简称“主合同”），就主合同项下[工程项目名称]的最终工程结算事宜，经双方友好协商，达成如下协议：鉴于乙方已按照主合同约定完成[工程项目名称]的全部建设内容，并已提交竣工结算资料，甲方已组织或委托相关单位对乙方提交的结算资料进行了审核（或：双方已就结算资料进行了核对），现双方就最终结算事宜达成一致，特订立本协议。第一条结算依据1.1本协议的结算依据为本协议第一条所述的主合同，以及主合同项下及履行过程中形成的所有有效文件，包括但不限于：(1)中标通知书（如适用）；(2)施工合同或设计合同；(3)经审核确认的工程量清单及报价单；(4)设计图纸、设计变更文件及图纸会审纪要；(5)现场签证单、洽商记录及会议纪要；(6)材料设备认价单；(7)监理日志、监理报告及审核意见；(8)竣工图及竣工证明文件；(9)工程验收报告；(10)主合同中约定的计价规范、税率及其他相关约定；(11)其他根据主合同约定应计入结算的文件。1.2双方确认，所有上述依据文件均合法有效，并构成双方结算的主要依据。除本协议另有约定外，结算时将依据上述文件进行。第二条结算范围2.1本协议项下的结算范围为本合同项下全部工程内容，具体范围与主合同约定的工程量清单范围一致（或：根据主合同及补充协议约定的[具体工程范围]）。2.2本协议不包含[明确列出不计入本次结算的范围，如：乙方未完成或放弃的部分工程、因甲方原因暂停的工程等]的结算。第三条工程量确认与核对3.1承包人应按照国家及行业相关工程量计算规范，并依据主合同及相关文件，编制最终竣工结算报告及完整的结算资料，并在[日期]前提交给发包人。3.2发包人应在收到承包人提交的结算资料后[天数]日内，组织[委托的造价咨询单位名称，如适用]进行审核，并出具审核意见反馈给承包人。3.3双方应就审核意见中的工程量核对问题进行沟通协商。如双方在[天数]日内未能达成一致，可通过友好协商解决；协商不成的，可委托[约定或选择的鉴定机构名称]进行工程造价鉴定，鉴定结论作为最终结算工程量的依据。3.4经双方协商一致（或：经审核确认、或：经工程造价鉴定）的工程量清单，作为本协议项下计算工程价款的依据。第四条单价确定与调整4.1除主合同已明确约定采用固定总价或固定单价外，本协议项下的结算单价按照以下原则确定：(1)合同中已有约定单价的，按合同约定执行；(2)合同中约定了调价方法的，按合同约定的调价方法及触发条件执行；(3)因设计变更、现场签证等产生的新的项目，其单价由双方根据市场价格、类似项目价格或协商确定。协商不成的，可参照主合同约定的价格确定方法或提请第三方评估。4.2对于主合同中约定的暂估价项目，其最终结算价格按照以下方式确认：[明确暂估价项目的确认方式，例如：按照承包人实际发生成本加合理利润确认，或按照签约时市场价或最终采购价确认等]。4.3双方确认，结算时采用的计价依据（如计价规范、定额等）以[日期]执行的版本为准。第五条费用计取与调整5.1结算总价款除包含工程实体项目的费用外，还包括按照主合同约定及国家、地方相关规定应计取的各项费用，主要包括但不限于：(1)人工费；(2)材料费（包括主要材料、辅材及周转材料等，具体范围参照主合同约定）；(3)施工机具使用费；(4)企业管理费；(5)利润；(6)规费（如工程定额测定费、安全文明施工费等，依据主合同及地方规定）；(7)税金（按国家及地方现行税法规定计算的增值税等）。5.2主合同中关于各项费用的具体计取标准、方法及承担方的约定，在本协议结算中继续有效，除非本协议另有明确约定。第六条结算总价款确定6.1承包人应根据第三条确认的工程量、第四条确认的单价、第五条约定的费用计取方法，编制最终结算总价款。6.2双方确认，本协议项下的最终结算总价款为人民币（大写）：[金额大写]元整（¥：[金额小写]）。第七条支付安排7.1本协议确认的最终结算总价款[]（选择：包含/不包含）质保金。如包含，质保金金额为人民币[金额]元整（¥：[金额小写]），比例约为结算总价款的[百分比]%。7.2除质保金外，剩余结算款项[]（选择：一次性支付/分期支付，如分期，请说明具体支付节点和比例）。甲方应在[条件，如：竣工验收合格并备案后/签订本协议后][天数]日内，向乙方支付结算总价款中的[百分比]%，即人民币[金额]元整（¥：[金额小写]）。7.3尾款（或：质保金）人民币[金额]元整（¥：[金额小写]），作为[条件，如：乙方完成合同约定全部义务，且质保期内无质量问题后/约定时间届满后]，甲方应一次性支付给乙方。7.4甲方应将上述款项支付至承包人以下银行账户：开户名：[乙方全称]开户行：[乙方开户银行名称]账号：[乙方银行账号]第八条质保金处理8.1本协议第六条约定的质保金，由甲方在[条件，如：工程竣工验收合格后/约定时间届满后，且无遗留问题]之日起[天数]年内预留。8.2质保期内，如发生因乙方原因造成的工程缺陷或质量问题，乙方应在收到甲方通知后[天数]日内负责修复，修复费用由乙方承担。修复完成后，甲方应重新核实，并相应扣减质保金。8.3质保期满且无任何遗留问题（或：已按约定完成修复），乙方应在质保期满后[天数]日内向甲方提交质保金返还申请及相关证明文件。甲方应在收到申请及文件后[天数]日内，将质保金支付至乙方指定账户。第九条双方权利与义务9.1甲方权利与义务：(1)有权审核乙方提交的结算资料，并反馈审核意见；(2)按照本协议约定及时支付结算款项；(3)负责组织或委托相关部门进行工程竣工验收；(4)提供乙方结算所需的必要协助（如提供相关基础资料）；(5)履行主合同中约定的其他相关义务。9.2乙方权利与义务：(1)有权要求甲方按照本协议约定支付结算款项；(2)应按照主合同约定及本协议要求，提交完整、准确的竣工结算资料；(3)应配合甲方的审核工作，并根据审核意见进行澄清或修正；(4)对其提交的结算资料内容的真实性、准确性负责；(5)履行主合同中约定的其他相关义务。第十条违约责任10.1若甲方无正当理由未能按照本协议第七条约定的期限支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]日的，乙方有权暂停施工或采取其他措施，并要求甲方承担相应责任。10.2若乙方未能按照本协议约定提交结算资料或配合审核工作，导致结算工作延误，应承担相应责任。因乙方原因导致结算结果错误的，由乙方承担由此产生的全部后果。10.3双方应严格履行主合同约定的其他违约责任条款。第十一条争议解决方式凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[主合同约定的仲裁委员会名称]申请仲裁；或向[有管辖权的人民法院，如工程所在地或合同约定地]人民法院提起诉讼。第十二条不可抗力12.1“不可抗力”是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。12.2任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在事件发生后[天数]日内通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第十三条协议生效、变更与解除13.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。13.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。13.3除本协议另有约定外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除本协议。第十四条保密条款14.1除非法律规定或有权机关要求，双方应对在本协议订立及履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术信息、价格信息等一切未公开信息承担保密义务。14.2上述保密义务在本协议终止后[年限，如贰年]内仍然有效。第十五条法律适用与管辖15.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2本协议受中华人民共和国法律管辖并按其解释。第十六条其他约定16.1本协议构成双方关于本协议标的（即工程结算）事项的完整协议，取代之前所有口头或书面的约定、承诺或谅解。16.2本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。16.3本协议附件[附件名称，如最终结算书核对表]是本协议不可分割的