2026年供水管网建设工程合同

2026年供水管网建设工程合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：2026年________________

甲方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

乙方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

鉴于：

为保障城市供水安全，提升供水服务质量，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲方拟建设供水管网工程。经甲乙双方平等协商，就2026年供水管网建设工程事宜达成一致，特订立本合同。甲方委托乙方按照本合同约定承接供水管网建设工程，乙方同意按照本合同约定提供相关服务。基于此，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，依据相关法律法规，制定本合同，以资共同遵守。

第四条标的物/服务内容与规格

4.1标的物名称：供水管网建设工程

4.2标的物规格、型号：

（1）管道材质：________________________；

（2）管道直径范围：________________________；

（3）管道长度：________________________；

（4）主要设备型号：________________________；

（5）其他技术参数：________________________。

4.3标的物数量：________________________（大写：________________________）

计量单位：米/项/套/其他：________________________

第五条质量标准与验收

5.1质量标准：本工程应遵循以下标准：

（1）国家标准：________________________（列明具体标准号及名称）；

（2）行业标准：________________________（列明具体标准号及名称）；

（3）双方约定标准：________________________（可附专项协议或技术文件）。

5.2验收标准：

（1）外观质量：管道及设备表面无损伤、无锈蚀，标识清晰；

（2）功能性测试：水压测试、严密性试验等应达到合同约定及上述标准要求；

（3）资料验收：竣工图纸、试验报告、产品合格证等应齐全、规范；

（4）验收程序：甲方组织相关单位及第三方检测机构进行验收，乙方应配合提供资料并承担检测费用（如约定）。验收合格后，双方签署验收报告。

第六条价款及支付

6.1合同总价：

（1）人民币（大写）：________________________元整；

（2）人民币（小写）：________________________元（¥______________）。

6.2税费：本合同总价为含税价格，适用税率______________%，如需开具增值税专用发票，税率仍为______________%。

6.3付款方式与节点：

（1）预付款：合同生效后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款，金额为______________元；

（2）进度款：

a.主体工程完成______________%后，经甲方确认，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为进度款，金额为______________元；

b.工程竣工验收合格后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为进度款，金额为______________元；

（3）尾款：工程通过最终验收合格，并完成所有结算手续后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余______________%作为尾款，金额为______________元。

6.4支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方以下账户：

开户行：________________________；

户名：________________________；

账号：________________________。

6.5支付前提：乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供等额、合法的发票。甲方付款以乙方提交符合要求的发票及付款申请资料为准。

第七条交付与履行

7.1交付时间：乙方应于2026年______________年______________月______________日前完成全部工程内容并达到合同约定的验收标准。

7.2交付地点：________________________。

7.3交付方式：乙方负责将工程成果运至交付地点，并负责办理现场移交手续。甲方负责接收。

7.4运输费用：本工程涉及的运输、保险及现场卸货等相关费用由乙方承担。

第八条双方权利与义务

8.1甲方的权利与义务：

（1）有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并要求乙方符合合同约定及国家相关标准；

（2）应按合同约定及时向乙方支付款项，提供必要的施工条件（如场地、水电接入等）；

（3）应组织或参与工程进度款及竣工验收；

（4）应配合乙方办理相关许可或批准手续（如需）；

（5）对乙方施工人员的人身安全及施工期间的第三方责任承担相应的管理责任。

8.2乙方的权利与义务：

（1）有权要求甲方按合同约定支付款项；

（2）应按照合同约定的质量标准、技术规范及工期要求，完成供水管网建设工程，并对工程质量负全部责任；

（3）应配备足够的施工人员、设备，并确保施工安全，遵守环保规定；

（4）应接受甲方的监督、检查，并根据甲方合理要求提供相关资料；

（5）工程竣工后，应负责办理移交手续，并配合甲方进行验收；

（6）对施工期间因其过错造成的损失及第三方索赔承担全部责任。

第九条违约责任

9.1甲方违约责任：

（1）逾期付款：每逾期一日，甲方应按当期应付未付款项的______________%向乙方支付违约金，逾期超过______________日的，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失；

（2）因甲方原因导致工期延误或乙方损失，甲方应予以补偿。

9.2乙方违约责任：

（1）逾期交付：每逾期一日，乙方应按合同总价款的______________%向甲方支付违约金，逾期超过______________日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并承担违约责任；

（2）工程质量不合格：乙方应负责无偿修复或返工至符合合同约定标准，因此产生的费用由乙方承担，工期相应顺延。若修复后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失；

（3）乙方未按时提交发票，导致甲方付款延迟的，每逾期一日，乙方应按迟延金额的______________%向甲方支付违约金。

9.3不可抗力：因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明，根据情况可部分或全部免除责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______________（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

10.2争议管辖：选择诉讼的，由______________人民法院管辖；选择仲裁的，由______________（写明仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为______________，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应遵守并履行裁决。

第十一条合同生效及其他

11.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

11.2本合同一式______________份，甲方执______________份，乙方执______________份，______________（如需，列明其他执份单位及份数），具有同等法律效力。

11.3本合同未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.4附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：

附件一：工程量清单及预算明细

附件二：技术规范及设计图纸

附件三：_______（根据实际情况补充）

附件四：_______（根据实际情况补充）

附件清单

（此处无具体内容，仅为格式占位）

签署栏

甲方（盖章）：________________________

法定代表人（签字）：_______________