中国化学工程承包合同协议合同二篇

中国化学工程承包合同协议合同二篇篇一合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省______市签订：发包方（以下简称“业主”）：______，法定代表人：______，注册地址：______，联系电话：______。承包方（以下简称“承包商”）：中国化学工程集团有限公司/其授权的子公司______，法定代表人：______，注册地址：______，联系电话：______。鉴于：1.业主拟投资建设______项目（项目名称）。2.承包商具备承担本项目的资质、能力、经验及信誉。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就承包商承建承包商承包合同协议合同项目（以下简称“本项目”）事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：______项目1.2项目地点：中国______省______市______区/县1.3项目内容与目标：本项目主要建设内容包括但不限于______（详细描述工艺流程、主要建设内容、规模、产品等）。1.4承包范围：承包商负责本项目的______（详细界定承包范围，如工程设计、设备材料采购、土建工程施工、安装工程、调试、性能考核、人员培训等，明确包含与不包含的工作内容）。1.5项目规模与主要技术指标：______（如产能、产品规格、主要设备参数等）。第二条合同文件构成及解释顺序2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)投标函及投标函附录（如适用）；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)附件；(7)经双方确认的设计文件；(8)经双方确认的工程量清单（如适用）；(9)经双方确认的项目进度计划；(10)法律法规及行业标准规定必须提供的文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第______条约定处理。第三条合同价款3.1本合同采用______（固定总价/固定单价/成本加酬金等）方式计价。3.2合同价款（含税）为人民币______元整（大写：______元整）。3.3价格组成：合同价款包括承包商为完成本合同项下承包范围内的全部工作所需支出的成本、费用、利润和税金。3.4合同价款调整：除专用合同条款另有约定外，在以下情况下，合同价款可作调整：(1)依据法律、法规、规章或国家有关政策变化导致合同价款变化的；(2)双方在合同履行中协商同意调整合同价款的；(3)因发包方原因导致工程量增加或减少的；(4)发生合同约定的变更、索赔事件的；(5)因不可抗力事件导致合同价款变化的；(6)约定的其他可调整合同价款的情形。合同价款调整应按照专用合同条款约定的程序和计算方法进行。第四条开工日期与竣工日期4.1开工日期：承包商收到业主发出的开工通知书的______日内，或具备开工条件的______日，开始施工，即视为开工。具体开工通知书的发出时间为______年______月______日。4.2竣工日期：承包商应于______年______月______日完成本项目的全部承包工作，并通过竣工验收。4.3合同工期：本项目的总工期为______日历天。第五条质量标准与验收5.1工程质量标准：本项目工程质量应达到______（明确具体标准，如国家现行标准、行业标准、设计要求或合同约定的其他标准）。5.2质量保证：承包商应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件、技术规范、标准及合同约定进行施工，确保工程质量符合约定标准。5.3检查与验收：承包商应按合同约定及施工规范的要求进行自检，并应主动接受业主或其授权代表的检查和验收。隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等应按专用合同条款约定的程序进行。5.4质量保修：本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起______年。在缺陷责任期内，承包商应负责免费维修、更换因承包商原因造成的缺陷部分。第六条工程进度与工期延误6.1承包商应提交详细的施工进度计划，并报业主批准。6.2因承包商原因（如管理不善、资源投入不足等）导致工期延误的，承包商应承担违约责任，按专用合同条款约定向业主支付工期延误违约金，但违约金累计不超过合同总价的______%。业主有权根据情况指示承包商采取赶工措施，由此产生的费用由承包商承担。6.3因业主原因（如提供资料延误、条件不具备、指令错误等）或不可抗力事件导致工期延误的，经业主确认后，工期应相应顺延，承包商的工期延误违约金责任得以解除。第七条双方权利与义务7.1业主权利与义务：(1)负责提供施工所需的水、电、气等条件，或协调相关单位提供；(2)负责组织设计交底，提供施工所需的设计文件及相关资料；(3)负责审核承包商提交的施工组织设计、专项施工方案等；(4)按合同约定及时支付合同款项；(5)负责组织工程竣工验收；(6)委派______（姓名及职务）为业主方现场代表，负责协调与处理项目实施过程中的相关事宜。7.2承包商权利与义务：(1)建立健全项目管理体系，配备满足项目需要的管理人员和技术人员；(2)按合同约定的范围、标准和进度完成工程设计、采购、施工、调试等工作；(3)负责工程材料的采购、检验和管理，确保材料质量符合要求；(4)负责施工过程中的安全生产管理，承担安全责任，确保符合国家及地方安全文明施工规定；(5)负责办理工程相关许可证件（如适用），并承担费用；(6)负责工程环境保护工作，符合相关法律法规要求；(7)配合业主及有关部门的检查、验收工作；(8)在工程缺陷责任期内承担免费维修责任；(9)委派______（姓名及职务）为承包商方项目经理，负责合同履行过程中的全面管理工作。第八条合同价款支付8.1预付款：合同签订生效后______日内，业主应向承包商支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______元整）。预付款在______（如：工程进度款支付、材料设备结算等）时逐次扣回。8.2进度款：承包商完成合同约定的工作量，并经业主确认后，可按专用合同条款约定的比例和程序申请支付进度款。每次进度款支付比例不超过合同总价款的______%。8.3结算款：工程竣工验收合格，且承包商提交完整的结算资料并经业主审核确认后______日内，业主应支付至结算总价的______%。8.4质保金：结算总价扣除预付款、进度款后的______%，作为工程质量保证金（质保金），在缺陷责任期满且无遗留缺陷或遗留缺陷已处理完毕并经业主确认后______日内支付。8.5支付方式：除双方另有约定外，合同款项均通过银行转账方式支付。承包商应向业主提供符合要求的发票及收款账户信息。8.6业主付款违约：如业主未按合同约定支付合同款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向承包商支付违约金。逾期超过______日的，承包商有权暂停施工，由此造成的损失由业主承担。第九条风险分配与保险9.1风险分配：双方应根据公平原则，在合同履行中承担各自应承担的风险。承包商应承担其施工能力、管理、技术、资源调配等方面的风险；业主应承担因其决策、提供条件、不可抗力等带来的风险。9.2不可抗力：任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。9.3保险：承包商应自行投保工程一切险、第三方责任险，并应将保险单副本提交业主审阅。保险费用由承包商承担。业主可根据项目需要要求承包商投保其他险种，相关费用由业主承担。第十条违约责任10.1承包商违约：(1)未按合同约定的工期竣工（不可抗力除外），应支付工期延误违约金；(2)工程质量不符合合同约定的标准，承包商应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失；(3)未经业主同意擅自分包、转包或转让合同，业主有权解除合同，承包商应赔偿由此给业主造成的损失；(4)未按合同约定履行安全责任，造成安全事故的，承包商应承担全部责任及由此产生的一切费用；(5)涂改、伪造合同或单据等，给业主造成损失的，应承担赔偿责任。10.2业主义务：(1)未按合同约定支付款项，应承担逾期付款违约责任；(2)因业主原因导致工期延误，承包商应获得工期顺延，并有权要求业主赔偿停工损失（如有）；(3)提供的设计文件或资料有重大错误，导致承包商损失，业主应承担相应责任。10.3违约金的承担：除合同另有约定外，任何一方违约造成的损失赔偿，不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿损失与违约金不足部分的差额。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向______（明确具体的仲裁委员会名称）申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.3或，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。中标通知书（如适用）发出后______日内，承包商提交履约保证金（如适用）后，本合同正式生效。12.2合同变更：在合同履行过程中，任何一方提出变更时，应向对方发出书面变更通知。变更内容经双方协商一致并签署书面变更协议后，方为有效。变更协议是本合同不可分割的组成部分。12.3合同终止：出现以下情况之一时，本合同可终止：(1)合同履行完毕；(2)双方协商一致同意终止；(3)因不可抗力致使合同无法履行；(4)一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同；(5)被仲裁机构裁决或被人民法院判决终止。合同终止后，双方应办理结算、资料移交、保修等手续。第十三条保密13.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容、技术秘密、商业秘密或其他因履行本合同而获悉的对方信息泄露给任何第三方，或用于本合同约定以外的目的。13.2本保密义务在本合同终止后______年内仍然有效。第十四条不可抗力14.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。14.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后______日内通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十五条通知与送达15.1与本合同有关的所有通知、请求、文件等均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）发送至本合同首部载明的地址或双方另行书面指定的地址。15.2通知在送达后______即视为送达。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的，寄出后______日（以邮戳或快递记录为准）视为送达。15.3任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。第十六条法律适用与争议解决（如选择诉讼）16.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2任何一方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同一式______份，业主执______份，承包商执______份，具有同等法律效力。17.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。17.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）发包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日承包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：______年______月______日篇二合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省______市签订：发包方（以下简称“业主”）：______，法定代表人：______，注册地址：______，联系电话：______。承包方（以下简称“承包商”）：中国化学工程集团有限公司/其授权的子公司______，法定代表人：______，注册地址：______，联系电话：______。鉴于：1.业主拟投资建设______项目（项目名称）。2.承包商具备承担本项目的资质、能力、经验及信誉。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就承包商承包中国化学工程承包合同协议合同项目（以下简称“本项目”）事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：______项目1.2项目地点：中国______省______市______区/县1.3项目内容与目标：本项目主要建设内容包括但不限于______（详细描述工艺流程、主要建设内容、规模、产品等）。1.4承包范围：承包商负责本项目的______（详细界定承包范围，如工程设计、设备材料采购、土建工程施工、安装工程、调试、性能考核、人员培训等，明确包含与不包含的工作内容）。1.5项目规模与主要技术指标：______（如产能、产品规格、主要设备参数等）。第二条合同文件构成及解释顺序2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)投标函及投标函附录（如适用）；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)附件；(7)经双方确认的设计文件；(8)经双方确认的工程量清单（如适用）；(9)经双方确认的项目进度计划；(10)法律法规及行业标准规定必须提供的文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第______条约定处理。第三条合同价款3.1本合同采用______（固定总价/固定单价/成本加酬金等）方式计价。3.2合同价款（含税）为人民币______元整（大写：______元整）。3.3价格组成：合同价款包括承包商为完成本合同项下承包范围内的全部工作所需支出的成本、费用、利润和税金。3.4合同价款调整：除专用合同条款另有约定外，在以下情况下，合同价款可作调整：(1)依据法律、法规、规章或国家有关政策变化导致合同价款变化的；(2)双方在合同履行中协商同意调整合同价款的；(3)因发包方原因导致工程量增加或减少的；(4)发生合同约定的变更、索赔事件的；(5)因不可抗力事件导致合同价款变化的；(6)约定的其他可调整合同价款的情形。合同价款调整应按照专用合同条款约定的程序和计算方法进行。第四条开工日期与竣工日期4.1开工日期：承包商收到业主发出的开工通知书的______日内，或具备开工条件的______日，开始施工，即视为开工。具体开工通知书的发出时间为______年______月______日。4.2竣工日期：承包商应于______年______月______日完成本项目的全部承包工作，并通过竣工验收。4.3合同工期：本项目的总工期为______日历天。第五条质量标准与验收5.1工程质量标准：本项目工程质量应达到______（明确具体标准，如国家现行标准、行业标准、设计要求或合同约定的其他标准）。5.2质量保证：承包商应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件、技术规范、标准及合同约定进行施工，确保工程质量符合约定标准。5.3检查与验收：承包商应按合同约定及施工规范的要求进行自检，并应主动接受业主或其授权代表的检查和验收。隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等应按专用合同条款约定的程序进行。5.4质量保修：本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起______年。在缺陷责任期内，承包商应负责免费维修、更换因承包商原因造成的缺陷部分。第六条工程进度与工期延误6.1承包商应提交详细的施工进度计划，并报业主批准。6.2因承包商原因（如管理不善、资源投入不足等）导致工期延误的，承包商应承担违约责任，按专用合同条款约定向业主支付工期延误违约金，但违约金累计不超过合同总价的______%。业主有权根据情况指示承包商采取赶工措施，由此产生的费用由承包商承担。6.3因业主原因（如提供资料延误、条件不具备、指令错误等）或不可抗力事件导致工期延误的，经业主确认后，工期应相应顺延，承包商的工期延误违约金责任得以解除。第七条双方权利与义务7.1业主权利与义务：(1)负责提供施工所需的水、电、气等条件，或协调相关单位提供；(2)负责组织设计交底，提供施工所需的设计文件及相关资料；(3)负责审核承包商提交的施工组织设计、专项施工方案等；(4)按合同约定及时支付合同款项；(5)负责组织工程竣工验收；(6)委派______（姓名及职务）为业主方现场代表，负责协调与处理项目实施过程中的相关事宜。7.2承包商权利与义务：(1)建立健全项目管理体系，配备满足项目需要的管理人员和技术人员；(2)按合同约定的范围、标准和进度完成工程设计、采购、施工、调试等工作；(3)负责工程材料的采购、检验和管理，确保材料质量符合要求；(4)负责施工过程中的安全生产管理，承担安全责任，确保符合国家及地方安全文明施工规定；(5)负责办理工程相关许可证件（如适用），并承担费用；(6)负责工程环境保护工作，符合相关法律法规要求；(7)配合业主及有关部门的检查、验收工作；(8)在工程缺陷责任期内承担免费维修责任；(9)委派______（姓名及职务）为承包商方项目经理，负责合同履行过程中的全面管理工作。第八条合同价款支付8.1预付款：合同签订生效后______日内，业主应向承包商支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______元整）。预付款在______（如：工程进度款支付、材料设备结算等）时逐次扣回。8.2进度款：承包商完成合同约定的工作量，并经业主确认后，可按专用合同条款约定的比例和程序申请支付进度款。每次进度款支付比例不超过合同总价款的______%。8.3结算款：工程竣工验收合格，且承包商提交完整的结算资料并经业主审核确认后______日内，业主应支付至结算总价的______%。8.4质保金：结算总价扣除预付款、进度款后的______%，作为工程质量保证金（质保金），在缺陷责任期满且无遗留缺陷或遗留缺陷已处理完毕并经业主确认后______日内支付。8.5支付方式：除双方另有约定外，合同款项均通过银行转账方式支付。承包商应向业主提供符合要求的发票及收款账户信息。8.6业主付款违约：如业主未按合同约定支付合同款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向承包商支付违约金。逾期超过______日的，承包商有权暂停施工，由此造成的损失由业主承担。第九条风险分配与保险9.1风险分配：双方应根据公平原则，在合同履行中承担各自应承担的风险。承包商应承担其施工能力、管理、技术、资源调配等方面的风险；业主应承担因其决策、提供条件、不可抗力等带来的风险。9.2不可抗力：任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。9.3保险：承包商应自行投保工程一切险、第三方责任险，并应将保险单副本提交业主审阅。保险费用由承包商承担。业主可根据项目需要要求承包商投保其他险种，相关费用由业主承担。第十条违约责任10.1承包商违约：(1)未按合同约定的工期竣工（不可抗力除外），应支付工期延误违约金；(2)工程质量不符合合同约定的标准，承包商应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失；(3)未经业主同意擅自分包、转包或转让合同，业主有权解除合同，承包商应赔偿由此给业主造成的损失；(4)未按合同约定履行安全责任，造成安全事故的，承包商应承担全部责任及由此产生的一切费用；(5)涂改、伪造合同或单据等，给业主造成损失的，应承担赔偿责任。10.2业主义务：(1)未按合同约定支付款项，应承担逾期付款违约责任；(2)因业主原因导致工期延误，承包商应获得工期顺延，并有权要求业主赔偿停工损失（如有）；(3)提供的设计文件或资料有重大错误，导致承包商损失，业主应承担相应责任。10.3违约金的承担：除合同另有约定外，任何一方违约造成的损失赔偿，不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿损失与违约金不足部分的差额。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向______（明确具体的仲裁委员会名称）申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.3或，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方签字盖章