2026年金融顾问工程施工合同

2026年金融顾问工程施工合同合同编号：__________

第一章总则

1.1合同背景

本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订，旨在明确双方在金融顾问工程施工项目中的权利与义务，确保工程按照约定标准完成，并有效保障双方的合法权益。

1.2合同目的

本合同旨在通过双方的共同努力，完成金融顾问工程项目的建设，确保工程符合国家及行业相关法律法规和标准，满足金融顾问业务运营的实际需求。

1.3合同依据

本合同的签订与履行，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规、政策文件和行业标准。

1.4定义与解释

1.4.1“工程”指本合同项下由承包方承建的金融顾问工程施工项目，包括但不限于主体结构、配套设施、智能化系统等。

1.4.2“承包方”指依法取得相应资质，负责工程建设的施工单位。

1.4.3“发包方”指委托承包方进行工程施工的单位，即金融顾问项目的业主方。

1.4.4“工程变更”指在合同履行过程中，经双方书面确认的工程内容、规模、技术标准等方面的调整。

1.4.5“工期”指工程从开工到竣工验收并交付使用的期限。

第二章合同文件

2.1合同组成

本合同包括但不限于以下文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标文件及承包方承诺；

（4）工程量清单及预算书；

（5）技术规范与设计文件；

（6）双方协商一致的其他附件。

2.2合同文件顺序

合同文件的解释顺序以上述排列为准，若存在冲突，以最后签署的文件为准。

2.3合同生效

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

第三章发包方与承包方的权利与义务

3.1发包方的权利与义务

3.1.1权利

（1）对承包方提交的工程进度计划、施工方案等进行审查，并有权提出合理化建议；

（2）监督承包方按照合同约定履行义务，对工程质量、进度及安全进行全过程管理；

（3）在承包方违约时，有权要求其承担违约责任，并采取补救措施。

3.1.2义务

（1）按照合同约定及时支付工程款项，确保承包方资金需求；

（2）提供必要的施工条件，包括施工场地、水电接入等，并协调解决施工过程中遇到的障碍；

（3）配合承包方办理工程报建、验收等手续，并承担相关费用；

（4）保证承包方在施工过程中的人员及财产安全，并承担相应的责任。

3.2承包方的权利与义务

3.2.1权利

（1）按照合同约定收取工程款项，并有权要求发包方提供必要的施工条件；

（2）对工程质量和进度进行自我管理，并接受发包方的监督；

（3）在发包方违约时，有权要求其承担违约责任，并采取补救措施。

3.2.2义务

（1）按照合同约定的工程量清单及预算书，保质保量完成工程建设；

（2）编制详细的施工方案和进度计划，并报发包方审核；

（3）严格遵守国家及行业相关法律法规和标准，确保工程质量符合设计要求；

（4）加强施工现场安全管理，防止安全事故发生，并承担相应的责任；

（5）按照合同约定提交工程进度报告及相关资料，并接受发包方的检查。

第四章工程进度与质量管理

4.1工程进度管理

4.1.1工期确定

本工程的工期自开工之日起[具体天数]天，具体起止日期以开工报告为准。

4.1.2进度控制

承包方应编制详细的施工进度计划，并报发包方审核。发包方有权对进度计划进行监督和调整，承包方应积极配合。

4.1.3延期处理

因发包方原因导致工期延误的，承包方有权要求顺延工期，并要求发包方承担相应的损失。因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担违约责任，并采取补救措施。

4.2质量管理

4.2.1质量标准

本工程质量应符合国家及行业相关法律法规和标准，并满足设计文件的要求。

4.2.2质量检查

承包方应建立完善的质量管理体系，并接受发包方及第三方机构的监督检查。发包方有权对工程材料、半成品及成品进行抽检，抽检结果作为工程质量的最终依据。

4.2.3质量保修

工程竣工验收合格后，承包方应向发包方出具质量保修书，并承担保修期内因质量问题产生的修复责任。

第五章工程变更与索赔

5.1工程变更

5.1.1变更提出

发包方或承包方均可提出工程变更，但应书面说明变更的原因、内容及影响。

5.1.2变更审批

工程变更需经双方协商一致，并签署书面协议后方可实施。变更协议应明确变更的内容、费用及工期影响。

5.1.3变更费用

因工程变更导致的费用增加或减少，由双方根据实际情况协商确定，并作为合同附件。

5.2索赔处理

5.2.1索赔条件

承包方因发包方原因或不可抗力导致工期延误或费用增加的，有权向发包方提出索赔。

5.2.2索赔程序

承包方应在索赔事件发生后[具体天数]天内提交索赔报告，并附相关证据材料。发包方应在收到索赔报告后[具体天数]天内进行审核，并书面回复处理结果。

5.2.3索赔争议

若双方对索赔金额存在争议，可协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第六章工程验收与交付

6.1验收标准

工程验收应符合国家及行业相关法律法规和标准，并满足设计文件的要求。

6.2验收程序

（1）承包方完成工程后，应书面通知发包方进行验收；

（2）发包方应在收到通知后[具体天数]天内组织验收，并邀请相关专家及第三方机构参与；

（3）验收合格后，双方签署验收报告，并办理工程交付手续。

6.3验收结果

若验收不合格，承包方应承担修复责任，并承担相应的工期延误和费用增加。

第七章合同价款与支付

7.1合同价款

本工程合同价款为人民币[具体金额]元（大写：[具体大写金额]），包括但不限于工程材料、人工、机械、管理等费用。

7.2支付方式

（1）预付款：合同签订后[具体天数]天内，发包方支付合同价款的[具体比例]作为预付款；

（2）进度款：工程每完成[具体比例]后，发包方支付相应进度款；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后，发包方支付至合同价款的[具体比例]；

（4）尾款：保修期满后[具体天数]天内，发包方支付剩余尾款。

7.3支付保障

发包方应按照合同约定及时支付工程款项，并保证承包方的资金安全。承包方应提供相应的发票及收款凭证，并配合发包方完成资金监管。

第八章违约责任

8.1发包方违约责任

8.1.1未按约定支付工程款项的，每逾期一日，发包方应向承包方支付逾期付款部分[具体比例]的违约金。

8.1.2因发包方原因导致工期延误的，承包方有权要求顺延工期，并要求发包方承担相应的损失。

8.2承包方违约责任

8.2.1未按约定完成工程建设的，每逾期一日，承包方应向发包方支付合同价款[具体比例]的违约金。

8.2.2工程质量不符合约定的，承包方应承担修复责任，并承担相应的工期延误和费用增加。

8.2.3因承包方原因导致安全事故的，承包方应承担全部责任，并赔偿发包方及第三方的一切损失。

第九章不可抗力

9.1不可抗力定义

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。

9.2不可抗力影响

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。

9.3不可抗力处理

（1）不可抗力发生后，双方应采取措施减少损失，并协商是否解除合同；

（2）不可抗力持续超过[具体天数]天的，双方有权解除合同，并互相返还已支付的款项。

第十章争议解决

10.1协商解决

双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

10.2调解解决

协商不成的，可请求相关调解机构进行调解。

10.3仲裁或诉讼

调解不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十一章合同解除

11.1解除条件

（1）双方协商一致解除合同的；

（2）因不可抗力导致合同无法履行的；

（3）一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同的。

11.2解除程序

合同解除前，双方应书面通知对方，并说明解除原因及后续处理方案。

11.3解除后果

合同解除后，双方应返还已支付的款项，并承担相应的违约责任。

第十二章保密条款

12.1保密内容

本合同项下的所有商业秘密，包括但不限于技术信息、财务信息、客户信息等，均属于保密内容。

12.2保密义务

双方应对保密内容进行严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

12.3保密期限

保密期限为合同履行期间及合同解除后[具体年限]年。

第十三章合同生效与终止

13.1合同生效

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

13.2合同终止

本合同在履行完毕后自动终止，双方应依法办理相关手续。

第十四章其他约定

14.1通知方式

双方之间的所有通知均应以书面形式送达，并按本合同约定的地址为准。

14.2合同附件

本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

14.4不可分割性

本合同的所有条款均为不可分割的一部分，任何条款的无效不影响其他条款的效力。

14.5完整协议

本合同是双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前所有的口头或书面协议。

【合同签署页】

发包方：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：2026年[具体日期]

承包方：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：2026年[具体日期]

**一、特殊应用场景及条款说明与修正**

**1.场景一：金融数据中心建设**

***应用背景**：金融机构建设数据中心，对建筑结构、环境控制、信息安全等有极高要求，工程复杂度高，技术标准严格。

***特殊条款说明与修正**：

***质量管理条款（4.2）**：需增加对建筑材料、设备的认证要求，如需采用符合金融行业标准的机房专用空调、精密配电柜等，并明确进场检验程序。

***工程变更条款（5.1）**：由于数据中心系统复杂，任何变更都可能影响整体性能，需增加变更对系统兼容性、稳定性的评估程序，并明确重大变更需经专家论证。

***验收条款（6.2）**：需增加分阶段验收程序，如基础设施验收、系统安装验收、系统调试验收等，并明确各阶段验收标准及验收报告要求。

***保密条款（12.1）**：需增加对数据中心设计图纸、系统参数、运行数据的保密级别划分，并明确承包方对保密信息的保护措施及违约责任。

**2.场景二：银行网点智能化改造**

***应用背景**：银行网点进行智能化改造，涉及室内装修、多媒体设备安装、网络布线等，工期紧、协调工作量大。

***特殊条款说明与修正**：

***工程进度管理条款（4.1）**：需明确施工期间对银行正常运营的影响范围及时间，并制定详细的施工计划，减少对客户的影响。

***工程变更条款（5.1）**：由于客户需求可能变化，需增加对客户需求变更的响应机制，并明确变更确认流程及费用承担。

***质量管理条款（4.2）**：需增加对多媒体设备安装质量、网络布线质量的专项验收程序，并明确验收标准及验收报告要求。

***争议解决条款（10.3）**：由于工程涉及多方利益，建议采用仲裁方式解决争议，并明确仲裁机构及仲裁规则。

**3.场景三：证券公司交易大厅装修**

***应用背景**：证券公司交易大厅对隔音、防静电、网络稳定性等有特殊要求，工程投资大，社会关注度较高。

***特殊条款说明与修正**：

***质量管理条款（4.2）**：需增加对隔音材料、防静电地板、网络设备的质量认证要求，并明确进场检验程序。

***工程进度管理条款（4.1）**：需制定详细的施工计划，并明确施工期间对交易大厅正常运营的影响范围及时间，确保交易不受影响。

***安全文明施工条款（新增）**：需增加安全文明施工条款，明确承包方在施工过程中的安全责任，并制定详细的安全防护措施，确保施工安全。

***不可抗力条款（9.2）**：需明确因不可抗力导致交易大厅无法正常使用的补偿机制，并明确补偿标准和计算方法。

**4.场景四：保险公司的呼叫中心建设**

***应用背景**：保险公司建设呼叫中心，对建筑声学、网络通讯、系统兼容性等有较高要求，需保证系统稳定运行。

***特殊条款说明与修正**：

***质量管理条款（4.2）**：需增加对建筑声学设计的专项验收程序，并明确验收标准及验收报告要求。

***工程变更条款（5.1）**：由于系统复杂，任何变更都可能影响系统运行，需增加变更对系统兼容性、稳定性的评估程序，并明确重大变更需经专家论证。

***验收条款（6.2）**：需增加系统功能测试、性能测试、压力测试等专项验收程序，并明确验收标准及验收报告要求。

***保密条款（12.1）**：需增加对呼叫中心系统设计图纸、系统参数、运行数据的保密级别划分，并明确承包方对保密信息的保护措施及违约责任。

**5.场景五：基金公司的私募基金办公室装修**

***应用背景**：基金公司私募基金办公室对保密性、安全性、舒适性有较高要求，工程投资较高，且需满足监管要求。

***特殊条款说明与修正**：

***质量管理条款（4.2）**：需增加对防火材料、防盗门、监控系统等的安全性要求，并明确进场检验程序。

***工程变更条款（5.1）**：由于办公环境对私密性要求较高，任何变更都可能影响办公环境，需增加变更对办公环境影响的评估程序，并明确重大变更需经客户确认。

***验收条款（6.2）**：需增加对办公环境舒适性的专项验收程序，如空气质量、噪音控制等，并明确验收标准及验收报告要求。

***保密条款（12.1）**：需增加对办公场所的设计图纸、系统参数、运行数据的保密级别划分，并明确承包方对保密信息的保护措施及违约责任。

**二、合同实际操作过程中遇到的问题及解决办法**

1.**问题：工程款支付进度滞后**

***解决办法**：

*在合同中明确工程款支付节点及支付比例，并设定逾期支付违约金。

*建立工程款支付监控机制，定期跟踪工程款支付情况。

*若发包方支付进度滞后，承包方可采取暂停施工等措施，并要求发包方提供担保。

2.**问题：工程变更频繁**

***解决办法**：

*在合同中明确工程变更的申请、审批流程，并设定变更费用计算方法。

*建立工程变更评估机制，对变更的必要性、可行性进行评估。

*若变更频繁，承包方可要求发包方提供更详细的工程设计图纸，并减少因设计不明确导致的变更。

3.**问题：工程质量不达标**

***解决办法**：

*在合同中明确工程质量标准，并设定质量验收程序。

*建立工程质量监控机制，定期对工程质量进行检查。

*若工程质量不达标，承包方应承担修复责任，并承担相应的工期延误和费用增加。

4.**问题：工期延误**

***解决办法**：

*在合同中明确工期延误的责任承担，并设定工期延误违约金。

*建立工期延误预警机制，及时发现并解决可能导致工期延误的因素。

*若工期延误，承包方应采取措施加快施工进度，并承担相应的工期延误责任。

5.**问题：争议解决**

***解决办法**：

*在合同中明确争议解决方式，并选择合适的争议解决机构。

*建立争议解决沟通机制，及时解决争议。

*若协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

**三、原始合同所需的详细附件**

1.**工程量清单及预算书**

2.**技术规范与设计文件**

3.**工程进度计划**

4.**施工方案**

5.**质量保证体系文件**

6.**安全文明施工方案**

7.**材料设备清单及合格证**

8.**进场检验报告**

9.**分阶段验收报告**

10.**竣工验收报告**

11.**质量保修书**

12.**付款凭证**

13.**变更协议**

14.**索赔报告**

15.**仲裁协议或诉讼文件**

16.**其他双方协商一致的其他附件**

多方为主导时的，附件条款及说明

17.1甲方为主导时的，附件条款及说明

17.1.1甲方主导权条款

17.1.1.1条款内容

17.1.1.1.1在工程建设的全过程，甲方作为主导方，对工程的设计、施工、监理等各环节拥有最终决策权。甲方有权根据项目需求调整工程方案、变更工程内容、确定工程标准，并最终对工程建设的各项重大事项进行审批。

17.1.1.1.2承包方应服从甲方的合理指令，并按照甲方的指令完成工程建设。若承包方认为甲方指令不合理，应向甲方提出书面意见，并提供相关依据。甲方应在收到承包方意见后[具体天数]天内进行复核，并书面回复处理结果。

17.1.1.1.3对于工程变更、工程索赔、工程争议等事项，甲方拥有最终决定权。承包方应积极配合甲方处理相关事宜，并按照甲方的决定执行。

17.1.1.2条款说明

17.1.1.2.1本条款旨在明确甲方在工程建设项目中的主导地位，确保甲方能够根据项目需求对工程建设的各项重大事项进行决策。

17.1.1.2.2本条款并不意味着甲方可以随意变更工程方案、变更工程内容、变更工程标准，甲方的指令必须符合法律法规和合同约定，并基于合理的项目需求。

17.1.1.2.3承包方在收到甲方指令后，应按照指令执行，并承担因执行指令而产生的全部责任。若因甲方指令错误导致承包方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

17.1.2甲方监督权条款

17.1.2.1条款内容

17.1.2.1.1甲方有权对承包方的施工进度、施工质量、施工安全等进行全过程监督。甲方可以随时进入施工现场进行检查，并要求承包方提供相关资料。

17.1.2.1.2甲方有权对承包方的施工人员进行资格审查，并要求承包方提供施工人员的资质证明文件。

17.1.2.1.3承包方应积极配合甲方的监督，并如实提供相关资料。若承包方拒绝甲方的监督，甲方有权采取必要的措施，包括但不限于暂停施工、解除合同等。

17.1.2.2条款说明

17.1.2.2.1本条款旨在明确甲方对承包方的监督权，确保承包方按照合同约定履行义务，并保证工程建设的质量和安全。

17.1.2.2.2本条款并不意味着甲方可以干涉承包方的正常施工活动，甲方的监督必须基于法律法规和合同约定，并采用合理的方式进行。

17.1.2.2.3承包方应积极配合甲方的监督，并如实提供相关资料。若承包方拒绝甲方的监督，甲方有权采取必要的措施，包括但不限于暂停施工、解除合同等。

17.1.3甲方信息保密条款

17.1.3.1条款内容

17.1.3.1.1承包方应妥善保管甲方提供的所有商业秘密信息，包括但不限于项目方案、设计图纸、工程数据、客户信息等。

17.1.3.1.2承包方不得将甲方提供的商业秘密信息泄露给任何第三方，包括但不限于分包商、供应商、劳务人员等。

17.1.3.1.3承包方在合同履行完毕后[具体年限]年内，仍需继续履行本条款的保密义务。

17.1.3.1.4若承包方违反本条款，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

17.1.3.2条款说明

17.1.3.2.1本条款旨在明确承包方对甲方商业秘密信息的保密义务，防止商业秘密信息泄露，维护甲方的合法权益。

17.1.3.2.2本条款中的商业秘密信息是指不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。

17.1.3.2.3承包方应采取必要的措施，包括但不限于签订保密协议、加强内部管理、限制人员流动等，确保甲方商业秘密信息的安全。

17.1.4甲方优先采购条款

17.1.4.1条款内容

17.1.4.1.1承包方在采购工程所需材料、设备时，应优先采购甲方推荐的供应商提供的材料、设备。

17.1.4.1.2甲方推荐的供应商提供的材料、设备必须符合合同约定的质量标准，并具有价格优势。

17.1.4.1.3若承包方不按甲方推荐供应商采购材料、设备，甲方有权要求承包方承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

17.1.4.2条款说明

17.1.4.2.1本条款旨在确保工程建设的质量和进度，降低工程成本，维护甲方的利益。

17.1.4.2.2本条款并不意味着甲方可以强制承包方采购甲方推荐的供应商提供的材料、设备，甲方推荐的供应商提供的材料、设备必须符合合同约定的质量标准，并具有价格优势。

17.1.4.2.3承包方在采购材料、设备时，有权选择其他供应商，但应向甲方提供其他供应商的资质证明文件，并经甲方审核同意。

17.2乙方为主导时的，附件条款及说明

17.2.1乙方主导权条款

17.2.1.1条款内容

17.2.1.1.1在工程建设的全过程，乙方作为主导方，对工程的设计、施工、监理等各环节拥有最终决策权。乙方有权根据项目需求调整工程方案、变更工程内容、确定工程标准，并最终对工程建设的各项重大事项进行审批。

17.2.1.1.2甲方应服从乙方的合理指令，并按照乙方的指令完成工程建设。若甲方认为乙方指令不合理，应向乙方提出书面意见，并提供相关依据。乙方应在收到甲方意见后[具体天数]天内进行复核，并书面回复处理结果。

17.2.1.1.3对于工程变更、工程索赔、工程争议等事项，乙方拥有最终决定权。甲方应积极配合乙方处理相关事宜，并按照乙方的决定执行。

17.2.1.2条款说明

17.2.1.2.1本条款旨在明确乙方在工程建设项目中的主导地位，确保乙方能够根据项目需求对工程建设的各项重大事项进行决策。

17.2.1.2.2本条款并不意味着乙方可以随意变更工程方案、变更工程内容、变更工程标准，乙方的指令必须符合法律法规和合同约定，并基于合理的项目需求。

17.2.1.2.3甲方在收到乙方指令后，应按照指令执行，并承担因执行指令而产生的全部责任。若因乙方指令错误导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

17.2.2乙方监督权条款

17.2.2.1条款内容

17.2.2.1.1乙方有权对甲方的资金使用、工程进度、工程质量等进行全过程监督。乙方可以随时进入施工现场进行检查，并要求甲方提供相关资料。

17.2.2.1.2乙方有权对甲方的采购行为进行监督，并要求甲方提供采购清单及相关资料。

17.2.2.1.3甲方应积极配合乙方的监督，并如实提供相关资料。若甲方拒绝乙方的监督，乙方有权采取必要的措施，包括但不限于暂停支付工程款、解除合同等。

17.2.2.2条款说明

17.2.2.2.1本条款旨在明确乙方对甲方的监督权，确保甲方按照合同约定支付工程款，并保证工程建设的质量和进度。

17.2.2.2.2本条款并不意味着乙方可以干涉甲方的正常经营活动，乙方的监督必须基于法律法规和合同约定，并采用合理的方式进行。

17.2.2.2.3甲方应积极配合乙方的监督，并如实提供相关资料。若甲方拒绝乙方的监督，乙方有权采取必要的措施，包括但不限于暂停支付工程款、解除合同等。

17.2.3乙方信息保密条款

17.2.3.1条款内容

17.2.3.1.1甲方应妥善保管乙方提供的所有商业秘密信息，包括但不限于项目方案、设计图纸、工程数据、客户信息等。

17.2.3.1.2甲方不得将乙方提供的商业秘密信息泄露给任何第三方，包括但不限于分包商、供应商、劳务人员等。

17.2.3.1.3甲方在合同履行完毕后[具体年限]年内，仍需继续履行本条款的保密义务。

17.2.3.1.4若甲方违反本条款，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

17.2.3.2条款说明

17.2.3.2.1本条款旨在明确甲方对乙方商业秘密信息的保密义务，防止商业秘密信息泄露，维护乙方的合法权益。

17.2.3.2.2本条款中的商业秘密信息是指不为公众所知悉、能为乙方带来经济利益、具有实用性并经乙方采取保密措施的技术信息和经营信息。

17.2.3.2.3甲方应采取必要的措施，包括但不限于签订保密协议、加强内部管理、限制人员流动等，确保乙方商业秘密信息的安全。

17.2.4乙方优先使用条款

17.2.4.1条款内容

17.2.4.1.1甲方在采购工程所需材料、设备时，应优先使用乙方推荐的供应商提供的材料、设备。

17.2.4.1.2乙方推荐的供应商提供的材料、设备必须符合合同约定的质量标准，并具有价格优势。

17.2.4.1.3若甲方不按乙方推荐供应商使用材料、设备，乙方有权要求甲方承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

17.2.4.2条款说明

17.2.4.2.1本条款旨在确保工程建设的质量和进度，降低工程成本，维护乙方的利益。

17.2.4.2.2本条款并不意味着乙方可以强制甲方使用乙方推荐的供应商提供的材料、设备，乙方推荐的供应商提供的材料、设备必须符合合同约定的质量标准，并具有价格优势。

17.2.4.2.3甲方在使用材料、设备时，有权选择其他供应商，但应向乙方提供其他供应商的资质证明文件，并经乙方审核同意。

17.3当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

17.3.1第三方中介职责条款

17.3.1.1条款内容

17.3.1.1.1第三方中介应按照合同约定，为甲方和乙方提供项目咨询、技术支持、协调沟通等服务。

17.3.1.1.2第三方中介应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业规范，并保证服务的质量和效率。

17.3.1.1.3第三方中介应定期向甲方和乙方报告工作进展情况，并接受甲乙双方的监督。

17.3.1.2条款说明

17.3.1.2.1本条款旨在明确第三方中介的职责，确保第三方中介能够按照合同约定，为甲方和乙方提供优质的服务。

17.3.1.2.2本条款中的项目咨询、技术支持、协调沟通等服务，包括但不限于项目方案设计、技术方案论证、工程进度管理、工程质量管理、工程争议解决等。

17.3.1.2.3第三方