上海交通设施施工设计一体化合同

上海交通设施施工设计一体化合同合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（甲方）：_________（以下简称“甲方”）法定代表人/授权代表：_________地址：_________联系方式：_________承包人（乙方）：_________（以下简称“乙方”）法定代表人/授权代表：_________地址：_________联系方式：_________资质证书编号（设计）：_________资质证书编号（施工）：_________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担上海市______区（或具体路段/区域）______项目（项目名称）的交通设施施工设计一体化事宜，双方经协商一致，订立本合同。项目概况1.项目名称：上海市______区______项目交通设施施工设计一体化2.项目地点：上海市______区______路（或具体地址）3.项目内容：本项目主要包括设计并施工下列交通设施：交通信号灯系统、监控摄像头系统、交通标志牌、交通标线、隔离护栏、（可选：公交站亭、人行天桥/地道、智能交通系统设备等），具体详见本合同附件一《项目详细范围与技术标准》。4.项目规模与范围：详见本合同附件一及相关设计文件。合同依据1.《中华人民共和国民法典》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国合同法》4.《建设工程质量管理条例》5.《建设工程安全生产管理条例》6.《工程设计文件编制深度规定》（相关版本）7.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201或其他适用版本）8.国家及上海市关于交通设施设计、施工、验收的相关规范、标准、规定（包括但不限于《城市道路交通设施设计规范》CJJ37、《公路交通安全设施设计规范》JTGD81及上海市地方标准）。9.项目立项批准文件（编号：_________）。10.项目用地规划许可证（编号：_________）。11.项目建设工程规划许可证（编号：_________）。12.其他相关批准文件或协议。合同价款1.本合同采用______（固定总价/可调价）方式确定合同价款。2.合同总价款为人民币（大写）_________元整（¥_________）。3.如采用可调价方式，调价依据和方式约定如下：_________（例如：发生合同约定外的工程量变化，按实调整；或涉及国家政策性调整的材料价格，按合同约定公式调整等）。付款方式1.预付款：合同生效后______日内，甲方按合同总价款的______%（即人民币______元）向乙方支付预付款。乙方收到预付款后需向甲方提供等额发票。2.进度款：*第______期进度款：乙方完成合同约定______%（或形象进度______）的工程量，并经甲方代表验收合格后______日内，甲方按合同总价款的______%（即人民币______元）向乙方支付进度款。*第______期进度款：乙方完成合同约定______%（或形象进度______）的工程量，并经甲方代表验收合格后______日内，甲方按合同总价款的______%（即人民币______元）向乙方支付进度款。*（可根据项目实际阶段增加或调整进度款节点）3.竣工结算款：乙方提交竣工结算报告及相关资料，并经甲方审核确认后______日内，甲方按审定结算价款的______%（即人民币______元）向乙方支付结算款。4.质保金：结算总价款的______%（即人民币______元）作为工程质量保证金（质保金），在质保期满且无遗留质量问题后______日内一次性无息返还乙方。5.乙方每支付节点款项前，应向甲方提供符合要求的等额发票。工期1.本合同项目的总工期为______日历天，自合同生效且乙方设计人员进场/或具备开工条件之日起计算。2.竣工日期：______年______月______日。3.因发包人原因（如提供资料延误、未及时确认图纸、未及时支付款项、未办理相关许可等）导致工期延误，经乙方书面提出，甲方应批准工期相应顺延。4.因不可抗力原因导致工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延。5.因设计变更或发包人要求增加工程量导致工期延误，经双方协商一致后，工期可相应顺延，由此增加的费用由发包人承担。质量标准1.本项目设计文件质量应满足国家、行业及上海市相关设计规范、标准的要求，并通过施工图审查。2.本项目施工质量必须达到国家及上海市现行相关施工及验收规范规定的______（合格/优良）等级标准。3.所有使用于本项目的材料、设备必须符合设计要求及国家、行业、上海市的合格标准，并提供产品合格证、检测报告等证明文件，经甲方代表或第三方检测机构验收合格后方可使用。4.乙方应建立健全质量保证体系，配备专职质量管理人员，并按合同约定及国家、行业规范进行施工和验收。承包人设计义务1.乙方应根据甲方提供的项目资料、要求以及本合同附件一《项目详细范围与技术标准》的内容，在合同生效后______日内完成项目______（初步设计/施工图设计）文件的编制工作，并提交甲方代表审核。2.设计文件应满足国家、行业及上海市相关规范、标准的要求，内容齐全、技术先进、经济合理、安全可靠。3.乙方应负责设计文件报审工作，并承担相关费用。甲方应积极配合提供报审所需的部分资料。4.乙方应根据甲方在合理期限内提出的合理设计变更要求，进行设计修改，并承担由此产生的费用（除非变更是由乙方设计错误或遗漏造成的）。5.乙方应向甲方提供满足施工要求的设计文件全套套图（______）份，以及计算书、说明文件等必要资料。发包人设计配合义务1.甲方应在合同生效后______日内，向乙方提供本合同附件二《发包人提供资料清单》所列的基础资料、地形图、相关规划文件、地下管线资料等，并保证资料的真实性、准确性。2.甲方应在收到乙方提交的设计文件后______日内组织进行内部审核或报审，并给予书面反馈意见。3.甲方应负责协调与本项目建设相关的其他单位或现有管线单位的关系，为乙方设计、施工提供必要的配合。承包人施工义务1.乙方应在获得甲方书面开工通知后，按照经批准的设计文件、国家及上海市相关施工规范、标准以及本合同约定，组织力量进场，编制详细的施工组织设计或施工方案，并报甲方代表批准后实施。2.乙方应负责施工现场的管理，包括但不限于人员、材料、机械设备的管理，确保施工安全、文明施工，并符合上海市相关规定。3.乙方应建立完善的安全生产责任制，配备专职安全管理人员，落实各项安全技术措施，确保施工过程中不发生重大安全事故。4.乙方应严格按照设计文件和施工方案进行施工，确保工程质量符合合同约定的标准。5.乙方应按合同约定及施工进度计划，保质保量完成各分部分项工程的施工，并接受甲方代表或监理单位的检查、检验。6.施工过程中如需使用与设计文件不一致的材料或进行设计变更，应事先征得甲方代表同意，并办理书面变更手续。因乙方原因造成的变更，增加的费用由乙方承担。7.乙方应负责工程竣工资料的整理、编制工作，并在竣工验收前提交甲方。8.乙方应按合同约定，在工程竣工验收合格后，向甲方提供完整的竣工图、计算书、技术总结、材料合格证、检测报告等竣工资料套数（______）份。发包人施工配合义务1.甲方应负责办理本项目施工所需的相关许可、批准手续（除设计报审外），并承担相关费用。2.甲方应负责协调解决施工现场周边可能影响施工的各种外部关系问题。3.甲方应按时组织或参加工程检查、验收活动，并按合同约定及时支付合同款项。4.甲方应指定现场代表或监理单位对工程进行监督管理，并明确其权限和职责。竣工验收1.工程具备竣工验收条件时，乙方应向甲方发出书面竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。2.甲方应在收到竣工验收申请报告后______日内，组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。3.验收合格后，甲方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按要求整改，并承担整改费用，直至验收合格。4.验收依据为本合同约定采用的国家、行业、上海市相关规范、标准和经批准的设计文件。5.竣工验收通过后，乙方应负责拆除临时设施，清理施工现场。质量保修1.本项目设计文件的设计质量保修期为自设计文件最终批准之日起______年。2.本项目施工质量的缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起______年。3.在保修期内，对于因设计原因造成的缺陷，乙方应在收到甲方通知后______日内予以修复；对于因施工原因造成的缺陷，乙方应按照国家及上海市相关保修规定承担保修责任。4.保修费用由乙方承担。因不可抗力或甲方使用不当造成的损坏，不属于乙方保修范围，但乙方有义务提供维修建议。缺陷责任期与保修期满1.缺陷责任期内，乙方应定期（或应甲方要求）对工程进行回访和检查。2.保修期满后，乙方仍有义务为甲方提供必要的维修服务，相关费用由甲方承担。费用与税费1.乙方应承担为完成本合同项下设计、施工任务所发生的一切费用，包括但不限于设计费、勘测费（如需）、材料费、设备费、施工费、机械使用费、管理费、利润、保险费、税金、措施费、安全文明施工费等。2.除合同另有约定外，所有税费（包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加等）均由乙方承担。3.甲方应按合同约定及时支付合同款项，乙方应按合同约定开具发票。知识产权1.乙方在本合同项下完成的最终设计成果（包括但不限于施工图设计文件、计算书、说明等）的知识产权归甲方所有。乙方有权在后续项目中使用该设计成果的原理或方法，但不得侵犯甲方的知识产权。2.乙方在履行合同过程中使用或参考的第三方知识产权，均应由乙方负责处理，确保不侵犯任何第三方的合法权益，由此产生的一切责任和费用由乙方承担。3.乙方应配合甲方办理设计成果的版权登记手续，相关费用由甲方承担。保密1.甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息以及其他未公开信息承担保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。3.本保密义务不因合同的终止而失效。不可抗力1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。3.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。合同解除1.发包人原因：如甲方无正当理由拖欠工程款达到一定比例或期限，或严重违反合同约定的其他义务，经乙方书面催告后______日内仍未纠正的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。2.承包人原因：如乙方无正当理由延期开工超过______日，或擅自停工，或施工质量不符合合同约定，经甲方书面催告后______日内仍未纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。3.双方协商一致：双方可协商解除合同。4.法律规定：发生法律规定或本合同约定的其他可解除合同情形的。合同终止1.本合同在项目竣工验收合格、工程款项（含质保金）支付完毕后终止。2.合同终止后，双方应清理债权债务，并按约定处理剩余资料、设备等。违约责任1.乙方未能按合同约定提交设计文件或完成设计任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之______的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，甲方有权解除合同。2.乙方施工质量不符合合同约定，应负责无偿返工、修复，并承担由此造成的损失。若返工、修复后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。3.乙方未能按合同约定工期竣工（除不可抗力及甲方原因外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之______的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，甲方有权解除合同。4.甲方未能按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额万分之______的违约金。逾期支付超过______日的，乙方有权暂停施工或解除合同。5.任何一方违反保密义务，应赔偿对方因此遭受的损失。6.双方其他违约行为，按合同约定或法律规定承担相应责任。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（上海市）人民法院提起诉讼。不可转让性未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利和义务部分或全部转让给任何第三方。通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或直接送达即视为有效送达。一方变更联系方式或地址，应提前______日书面通知对方。法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国