关于纠纷协议书资料15篇

关于纠纷协议书资料15篇关于纠纷协议书1甲方：乙方：鉴于：__省建设工程检验研究院琼建测（函）字[____]01号文件已经将____住宅第1幢楼（以下简称：___路住宅楼）鉴定为危房，甲方依据自己的职责，决定对该楼进行重建；为了明确各自的权利与义务，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经双方友好协商，就___住宅楼的拆建事宜达成如下协议，以资信守：第一条拆、建标的物及时间（一）拆、建标的物：___住宅楼（二）拆、建时间：自甲、乙双方签订本协议后第11日起算，拆除天，重建天，共计___天。（三）交付时间：___住宅楼工程验收合格后一周内交付使用。如乙方接到甲方交付合格房屋书面通知后仍不办理回迁手续的，视为甲方已履行交付义务，相关损失由乙方自行承担。第二条___住宅楼由甲方单独出资，在原土地上按原结构、原面积实施拆除、重建，乙方不参与任何拆、建行为。重建时，房屋结构设计可考虑住户实际需求，经乙方许可后做适当调整。甲方应在重建施工前天内将报建批准的施工图纸交乙方确认。第三条、交付约定（一）工程按拆、建时间竣工后，甲方应在2个月内办理竣工验收手续，并经法定程序组织验收合格后将新楼交付给乙方使用；（二）新楼交付使用后，甲方应在60个工作日内为乙方办理房产权属登记事宜，并取得全部房地产权属证书。第四条：甲、乙双方的权利、义务及违约责任（一）乙方自本协议签订之日起10日内完成搬迁工作。如乙方不能按约定时间搬出该楼，影响甲方拆建进度，由此产生的后果由乙方承担。（二）施工期间，工程队应按照甲方报建批准的图纸施工，甲、乙双方均不能单方要求更改已报建的施工图纸；确有必要更改时，必须经甲、乙双方协商同意。（三）甲方在约定的拆、建时间内，对住宅楼实施拆除、重建工作。因甲方原因造成___路住宅楼不能如期建成并交付使用，甲方应按乙方原有套内建筑面积，在拆、建时间届满后3个月内按海口市___路住宅楼附近新建房产价格标准并经与乙方协商同意后，为乙方购房进行安置，并必须按原房标准对地砖、门、窗及其他原有的设施进行入住标准装修；或以货币的方式支付等价房款；两种方式乙方有选择权，此时，乙方放弃___路住宅楼的房屋产权。（四）如甲方不能按期在___路原土地上建成新住宅楼并交付使用，且不能按本条第（三）项约定为乙方购置新房进行安置的，或不能按本条第（三）项约定支付等价房款的，甲方应在拆、建时间届满后第四个月第一天起至实际交房或实际支付等价房款之日止，向乙方按日支付约定交房期至时___路住宅楼附近、与新住宅楼同套内建筑面积房产销售价千分之的违约金，合同继续履行。（五）___路住宅楼未经竣工验收，乙方擅自入住或装修的，由此造成的损失与甲方无关。第五条特别约定（一）搬迁补偿支付约定甲方以有资质的评估公司对乙方原住房室内装饰的评估价值为依据，在本协议签订后10日内向乙方支付原室内装饰的重置价补偿款。（二）重建期间乙方安置的约定1。甲方应在海口市___给乙方准备临时过渡用房，过渡用房均应新安装防盗门、窗，水电齐全，符合入住标准。乙方应在签定协议时选定入住房号（先签先选），并在协议书约定的时间内搬出海口市___路住宅楼。入住过渡房期间产生的水电费、物业管理费由乙方自行承担。2。如乙方不愿入住甲方准备的临时过渡用房，可自行租房。（1）租房期间，甲方依据乙方原有套内建筑面积、装修条件并参照海口市房租均价以及乙方提供的租房合同向乙方支付租金（每户最高不超20__元/月），并视同乙自愿放弃入住临时过渡用房的权利。（2）住房租金自乙方从___路住宅楼搬出之日算起，每半年支付一次，支付时间为每年一月及七月上旬，甲方须将租房租金直接汇入乙方账户（乙方账号：）。（三）搬迁费用的约定1。甲方安排专业搬家公司为乙方提供免费搬家服务，乙方亦可自行安排搬迁事宜。2。如乙方自行搬迁，搬家运费凭搬家公司的'发票向甲方报账（每户不得超出800元）。3。原室内的有线电视、电话、电脑网络移机费用由甲方负责，相关的移机手续由乙方自行办理，并凭借__广电网络有限公司、电信局等专营企业开具的正常移机费用发票报销。第六条拆、建期间如发生不可抗力原因（如台风、地震等自然灾害）造成无法实施工程施工工作，甲方必须在10日内书面通知乙方，拆、建时间顺延。第七条甲方按国家建筑规范标准重建该楼，且应按照原住房标准对地砖、门、窗及其他设施进行入住装修。第八条新楼乙方验收后回迁约定。（一）自甲方交付新房即日起6个月内（含自行装修时间），乙方必须搬回原楼层原房号，因搬迁引起的费用依照本协议第五条第三款执行。（二）乙方无正当理由逾期不回迁，则甲方从第4个月起：1。自行外租房的，不再支付安置租金；2。入住临时过渡房的，向乙方收取每月20__元的过渡房租金及水电、物业管理费。（三）因甲方不能按时交付重建新房而引起的纠纷，在该纠纷没有彻底解决之前，甲方在按照第四条第（四）项约定的标准向乙方支付违约金的同时，按排给乙方的临时过度用房或安置住房租金将保持不变。如遇物价因素影响时，安置租金要适当进行调整。第九条未尽事宜，由甲、乙双方进行协商，达成补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。第十条本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。甲方：乙方：签订日期：关于纠纷协议书2甲方：代表人：乙方：调解事由：___一位有二十余年教龄的代课教师，为教育奉献一生，现年_岁，眼睛视力模糊，不能胜任工作，回家便无法维持生计，曾多次请求甲方解决其生活困难。甲方因其对教育有功，经甲方各领导共同研究，同意给与解决。现经___律师事务所___律师从中调解，双方同意后，订定如下协议：一、甲方补贴乙方___元。二、甲方发给乙方_个月代课教师同等待遇工资，每半年发一次，____年底发完。三、因___经___残联核定为三级残疾(已发证)，甲方表态出面为乙方解决_____。四、乙方享受上述待遇后，以后不再纠缠甲方。五、乙方表态自己以后会大力支持甲方工作。请___律师事务所__律师监督，如有一方违反协议，双方发生争执后所造成的后果由违反协议的`一方负责。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，吴律师处保存一份。甲方签字盖章：乙方签字：调解律师签字：关于纠纷协议书3甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________有限公司代理人：_________________甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民终字第____号）达成如下和解协议：1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的'损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币元，甲方向乙方出具相关收款发票。3、双方无其它经济纠纷。4、本协议自双方签字后生效。甲方：__________________有限公司法定代表人：____________________乙方：__________________有限公司代理人：__________________________________年_______月_______日关于纠纷协议书4甲方：代表人：乙方：调解事由：XXX一位有二十余年教龄的代课教师，为教育奉献一生，现年X岁，眼睛视力模糊，不能胜任工作，回家便无法维持生计，曾多次请求甲方解决其生活困难。甲方因其对教育有功，经甲方各领导共同研究，同意给与解决。现经XXX律师事务所XXX律师从中调解，双方同意后，订定如下协议：一、甲方补贴乙方XXX元。二、甲方发给乙方X个月代课教师同等待遇工资，每半年发一次，XXXX年底发完。三、因XXX经XXX残联核定为三级残疾（已发证），甲方表态出面为乙方解决XXXXX。四、乙方享受上述待遇后，以后不再纠缠甲方。五、乙方表态自己以后会大力支持甲方工作。请XXX律师事务所XX律师监督，如有一方违反协议，双方发生争执后所造成的后果由违反协议的'一方负责。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，吴律师处保存一份。甲方签字盖章：乙方签字：调解律师签字：关于纠纷协议书5立协议人：____建筑工程公司(下称甲方)____百货公司(下称乙方)____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的`有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：(一)甲方同意变更__区人民法院(20__)_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清的决定。(二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。甲方：__建筑工程，A公司(公章)乙方：__百货公司(公章)法定代表人：___(章)法定代表人：___(章)_____年__月__日关于纠纷协议书6甲方代表：乙方代表：调解事由：乙方在没跟甲方协商下，利用塑料水管从归显(水源地名)进行引水，甲方想阻拦乙方，但没跟乡村两级反映过，就私下把乙方的水管砍成若干节，甲乙双方从而发生争议。现经乡驻村工作小组从中调解，双方同意后，达成如下协议：一、甲方照价赔偿乙方的.塑料水管。二、甲乙双方共同利用塑料水管从归显水源处引水到水沟末端(公路上坎)，在此建一个小水池，甲乙双方再从小水池进行引水，双方的水管必须保持同一高度，乙方(王、王)必须在自家安装自动水塔。三、乙方在每年的阳历3月至9月份期间，只能作为家庭饮用水，不能用作其它(如：养鱼等),更不能浪费水。四、乙方引来的水只允许王、王两家饮用。如有一方违反协议，双方发生争执后所造成的后果由违反协议的一方负责。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，xx乡保存一份。甲方签字：乙方签字：调解人员签字：日期：关于纠纷协议书7感情问题，民警处置民事纠纷，上诉状如下，上诉人(一审被告)：_______________罗某某，男，_____________年_____月__________日出生，汉族，身份证号：___________，住________________。被上诉人(一审原告)：_______________焦某某，男，_____________年_____月__________日出生，汉族，身份证号：___________，住________________。上诉人因侵犯著作权纠纷一案，不服扬州市广陵区人民法院_____________年_____月_____日作出的(_____________)扬广知初字第_____________号民事判决，现提出上诉。上诉请求：_______________1、撤销一审判决，依法改判;2、判令被上诉人承担一审、二审的诉讼费用。事实与理由：_______________一、上诉人_____________年和_____________年广交会上散发的宣传册中的圣诞树系列美术作品(以下简称“被控侵权美术作品”)是自己独立创作完成的，不存在侵犯他人著作权的事实;上诉人通过自己的'独立思考并在借鉴国外作品的基础上创作完成了被控侵权美术作品，依法享有著作权。退一步讲，即使被控侵权美术作品与被上诉人的美术作品构成相同或者近似，也仅仅是一种巧合或者偶然，绝非抄袭和模仿被上诉人的。著作权法并不排斥对同一种题材并存著作权，因此上诉人享有著作权。江苏省版权局已就上诉人创作的圣诞树系列美术作品向上诉人颁发了著作权登记证书。关于纠纷协议书8甲方：高三.4班田瑾乙方：高一.3班张舒奇事由：20xx年11月14日早晨打水的过程，田瑾暖瓶破碎无意把张舒奇右脚烫伤，经户县惠安医院检查并治疗，张舒奇已基本痊愈。根据以上情况，我校依照户县第八中学重大违纪处理办法对双方进行调解，经甲乙双方家长协商，自愿达成协议：1、乙方受伤产生的医药费营养费由甲方承担，一次性付给甲方医药费1000营养费300；2、本次调解为一次性调解，双方不得以任何借口挑起纠纷；3、经调解，双方无争议，调解协议双方签字后生效。甲方当事人：监护人：乙方当事人：监护人：调解人：户县第八中学20xx年9月22日关于纠纷协议书9甲方：(肇事者)，委托代理人：乙方：(受害方)，委托代理人：年月日时左右，甲方驾驶号车，在处发生道路交通事故，导致不幸死亡。现甲方和死者的所有近亲属(乙方)经友好协商，本着平等、自愿、公平的'原则，达成如下协议：一、甲方一次性赔偿乙方医疗费、抢救费、误工费、交通费、住宿费、丧葬费、被抚养人生活费、老人赡养费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等各项赔偿款共计人民币(大写)：整(元整)。二、死者的尸体由其家属自行安葬。三、上述款项支付给乙方所有近亲属后，由乙方所有近亲属内部自行分配、处理，其分配、处理的方式、后果与甲方无任何关系。四、乙方收到上述款项后，向甲方出具收据，并保证放弃对甲方在本次事故中所有的追偿权。本协议签署后，本次事故为一次性全部处理终结，甲乙双方永不纠缠。五、根据甲方的'真诚表示，乙方考虑到甲方之违法行为系过失所致，主观恶意小，社会危害轻，按照构建和谐社会的原则，本着治病救人的精神，乙方对甲方的行为给予谅解，不再追究甲方的一切责任，并希望司法机关或相关部门对甲方从轻、减轻或免于处罚。六、本协议甲乙双方已全文阅读并理解无误，甲乙双方完全明白本协议内容所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意，决不反悔。七、本协议一式份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字和按指印后生效。甲方：乙方：年月日年月日关于纠纷协议书10甲方：_____医院乙方：_____鉴于患者_____曾于___年___月___日至___年___月___日在甲方处治疗，甲、乙双方因患者医疗问题发生争议，但均愿通过协商解决;甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规，经充分协商，达成本协议如下，共同遵照执行。第一条协议相关数据如下：某市___年度职工平均工资：_____元。某市___年度城镇居民平均生活费：_____元。某市城镇居民最低生活保障金：_____元。第二条偿项目及计算方法(略)第三条方同意于本协议生效后___日内向乙方一次性(或分期)支付本协议第二条规定的.款项。第四条甲方依本协议约定支付全部款项后，甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，否则乙方应无条件返还甲方已：支付的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。第五条协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签盖章(并公证)之日起生效。甲方：乙方：代表：_______年____月____日关于纠纷协议书11甲方：乙方：**年10月18日星期四上午，甲方高斌虎和乙方白焕焕；因在课间十分钟在本班教室门前楼道玩耍，高斌虎把白焕焕推了一把，不慎刻在楼道扶手上。造成白焕焕一颗门牙磕掉小半截，治疗费用等损失。经凤凰派出所及五中学校主持协调，双方家长参加，甲方自愿承担乙方的`医疗费等相关费用达成如下协议：乙方因受伤害所花医疗费在内的一切损失共计2500.00元人民币由甲方承担，且一次性给付乙方；乙方住院医疗发票等费用票据，交给甲方保存。甲乙双方以后要冰释前嫌，和好如初，化干戈为玉帛。不得再以同一事实和理由互相找对方的茬，今后谁起祸端谁负主要责任。本案例的处理为一次性处理，后由什么事不与本案无关。此协议一式份，签字按手印后生效；甲方家长签名同意：年月日乙方家长签名同意：年月日见证人：***五中学校调解人签名：年月日关于纠纷协议书12甲方：_______________身份证：_______________住址：_______________乙方：_______________身份证：_______________住址：_______________甲方与乙方因小事发生冲突，继而打了起来，乙方把甲方打伤。经甲乙双方充分协商，达成以下赔偿协议：一、乙方一次性赔偿甲方人民币____________元，该款包括医疗费、误工费、住院伙食费、护理费、营养费等相关费用。二、乙方在____________月____________日前把该款支付给甲方。(如果钱比较多，可以约定分期付款)三、甲方收到该款后，不能再追究乙方关于本次伤人事件中一切相关责任。打架民事纠纷协议书一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力，本协议自双方签名生效。甲方签名：_______________在名字上要打指模乙方签名：_______________在名字上要打指模签订日期：_______________关于纠纷协议书13在签订协议之前，我们先说说咱们新蔡仁义巷的故事，权作规劝两家以和为贵。仁义巷位于新蔡老城西街中段北侧。据传该巷形成于明代，曾有一段被人称颂的故事。新蔡为故吕国。春秋时为蔡国，属楚辖地。是南北要道，殷商富贾，来往频繁之处。明代中期，商业兴起，湖北、湖南、广东旅居新蔡之商人，在此合建“湖广会馆”。馆址位于老城西街中段北侧，（即今服务公司院）西与曹家大院（即今城关三完小）一墙之隔为曹家近邻。后来两家的界墙因年久失修而倒塌，双方都认定界墙为各自祖先所建，从而发生了界墙所在地主权的纠纷。两家均据理而争，各不相让。新蔡名绅富户，分别偏袒一方，加剧了双方争闹。此案经过县府好久审理不清。此后，曹氏将其事捎信诉之于本家在京官居都察院右副都御史的曹凤，而曹凤以睦邻为百年大计，即在书信上批曰：“千里捎书为一墙，让出几尺有何妨，万里长城今尚在，不见当年秦始皇”。曹氏收到回信后，遵照而行，主动让出三尺地面，并立墙为界。湖广会馆主事，视之醒悟曰：“早知今日事，何必有当初！”即效仿之，也后退三尺，另立界墙。事后两家宴请达官、士绅，互表歉意，主动和好。从此就在这里出现宽六尺，长达三十三丈的笔直小巷，成为西后街人们越此巷、上大街的必经之路。两家你仁我义互让地面的趣事，受到公众的赞扬：“争之不足，让之有余，互相谦让，品德高尚”。这条小巷由此而取名为“仁义巷”，给人们留下了深刻印象，至今世代成风传为佳话。其实像这样的佳话各地均有流传，虽然现在认为或许是一些文人骚客穿凿附会之作。但也反映出，大家向往“互谦互认，睦邻友好”的`美好愿望。我还是本着以两家长期睦邻友好的关系的原则，展开调解。如果相互，互不谦让只好写如下文约：1、袁小玉提出让小长，让出二至三尺。双方同意可以共同签字。（）（）2、如果第一条达不成协议，袁小玉提出门前的东西路必须保持畅通（必须保证袁小玉可以正西，王小长可以正东）。双方同意可以共同签字。（）（）3、袁小玉进一步提出，如果小长不同意以上两条。她今后翻盖房子时，在自己的宅基地里无论怎样建房，王小长不得提出任何要求和干预。双方同意可以共同签