立体绿化工程施工合同

立体绿化工程施工合同甲方（发包人）：XX有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号乙方（承包人）：XX绿化工程有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就XX大厦立体绿化工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XX大厦立体绿化工程2.工程地点：XX市XX区XX路XX大厦3.工程范围：（1）大厦东、西、南立面1-5层墙面垂直绿化（面积以实际施工为准，附设计图纸）；（2）大厦12层屋顶绿化（面积约100㎡，含种植池、滴灌系统、植物配置）；（3）大厦入口处立体花架绿化（高3m、长15m，含钢结构花架、植物种植）。4.工程内容：支撑结构安装（符合建筑荷载规范）、种植土铺设、灌溉系统（滴灌+控制器）安装、植物种植（甲方确认的耐阴耐旱品种）、质保期内养护。二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方书面通知为准）2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.总日历天数：XX天4.工期延误：（1）甲方原因（场地未移交、设计变更未确认）：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×天数计算）；（2）乙方原因：每逾期1天，支付合同总价0.5‰违约金；逾期超15天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%违约金并赔偿损失。三、合同价款1.本工程采用固定总价合同，总价人民币XX元（大写：XX），包含人工、材料、设备、运输、安装、养护、管理费、利润、税金等全部费用，仅设计变更可调整。2.单价构成详见附件《工程量清单及单价表》。3.付款方式：（1）合同签订后7日内，甲方支付合同总价30%作为预付款；（2）工程完成50%进度（墙面绿化完成、屋顶种植土铺设完成），经甲方确认后7日内，支付30%；（3）竣工初步验收合格、乙方提交完整资料后7日内，支付30%；（4）质保期满1年（竣工验收合格之日起算），复查合格后7日内，支付剩余10%质保金。4.发票要求：乙方每次付款前提供合法增值税发票，否则甲方顺延付款。四、双方责任甲方责任1.开工前7日内移交施工场地（平整、水电接驳，费用甲方承担）；2.协调物业、消防等单位办理临时占道、夜间施工手续（费用甲方承担）；3.组织图纸会审，及时确认材料样品、施工方案；4.按约定支付工程款。乙方责任1.具备立体绿化工程施工资质（提供资质证书复印件加盖公章）；2.严格按《城市立体绿化技术规程》DBXX/XXXX-XXXX、设计图纸施工，确保质量；3.材料/植物采购前提交样品及合格证明（植物检疫证、材料检测报告），经甲方确认后方可使用；4.负责施工安全：配备专职安全员、高空作业人员持证上岗，设置防护栏/警示标志；发生安全事故，乙方承担全部责任及费用；5.竣工后提交完整资料（竣工图纸、材料合格证、验收记录等）；6.质保期内按约定养护（每周1次巡查，24小时内响应问题处理）。五、工程质量与验收1.验收标准：符合国家及地方规范、设计图纸要求，植物成活率≥95%（竣工时）。2.验收流程：（1）分项工程完工后，乙方自检合格报甲方验收；（2）竣工后，乙方提交验收申请及资料，甲方7日内组织验收（可邀请第三方检测）；（3）验收合格签署《竣工验收报告》；不合格则乙方10日内整改，逾期按逾期竣工处理。六、材料设备供应1.所有材料/植物由乙方采购，禁止使用不合格产品；一经发现，乙方立即更换并承担损失，甲方有权解除合同。2.甲方提供的材料（如有），需提前3日送达现场，乙方验收，发现问题及时通知甲方更换。七、工程变更1.甲方提出变更需出具书面通知，乙方3日内提交变更报价及工期调整方案，甲方确认后实施；2.变更价款按附件单价计算，无单价则按市场行情协商确定；3.乙方擅自变更设计，甲方有权拒绝，乙方承担损失。八、质保期与养护1.质保期：2年，自竣工验收合格之日起算。2.质保内容：植物养护（浇水、施肥、修剪、病虫害防治、死苗更换）、灌溉系统维修。3.责任：植物死亡率超5%，乙方10日内补植，补植后质保期重新计算；乙方未履约，甲方可委托第三方养护，费用从质保金扣除，不足部分由乙方承担。九、违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1天，支付应付未付金额0.5‰违约金；逾期超30天，乙方有权停工，损失由甲方承担。2.乙方质量不合格：无偿整改，逾期按逾期竣工处理；整改后仍不合格，甲方解除合同，乙方返还已付款并承担合同总价20%违约金。3.乙方未履行质保义务：每次扣质保金5%，累计扣完仍不履约，甲方解除合同并索赔。十、争议解决本合同争议协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十一、其他1.不可抗力（地震、台风、政府指令）导致工期延误/工程损坏，双方互不担责，工期顺延，损坏部分协商处理。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。3.附件（为本合同组成部分）：《工程设计图纸》《工程量清单及单