2026年二级建造师之二建建设工程施工管理检测卷（易错题）附答案详解

2026年二级建造师之二建建设工程施工管理检测卷（易错题）附答案详解1.对合同执行者而言，应该掌握合同跟踪的依据及对象，下列选项中不属于合同跟踪依据的是（）。

A.各种计划文件

B.现场质量检查

C.实际工程文件

D.项目管理规划【答案】：D2.根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人

B.监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示

C.实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批

D.监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划【答案】：C3.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。

A.已签约合同中的暂列金额应由监理工程师掌握使用

B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归发包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【答案】：C4.下列选项中，属于管理措施的是（）。

A.编制进度计划

B.采取纠偏措施以及调整进度计划

C.用工程网络计划的方法编制进度计划

D.工程资金需求计划【答案】：C5.关于网络进度计划中工期调整的说法，正确的是（）。

A.非关键线路上的工作时间拖延，不需进行调整

B.某项工作进度超前，不需进行调整

C.某项工作拖延时间超过其总时差时，只需考虑总工期限制

D.根据计划检查的结果在必要时进行计划调整【答案】：D6.有关施工成本管理的措施的说法正确的是（）。

A.加强施工定额管理和施工任务单管理属于合同措施

B.组织措施是最易为人们所接受和采用的措施

C.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施

D.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于组织措施【答案】：C7.关于招标信息发布的说法，正确的是（）。

A.发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，或由主要负责人签名

B.必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需要注明信息来源

C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天

D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还【答案】：C8.下列选项中，不属于发包人应当承担的责任的是（）。

A.据合同需要，办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

B.赔偿工程或者工程的任何部分对土地占用所造成的第三者人身伤亡和财产损失

C.发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责

D.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作【答案】：D9.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。

A.编制进度控制工作流程

B.重视信息技术的应用

C.优选施工方案

D.进行进度控制的会议组织设计【答案】：B10.不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）审批。

A.设计单位

B.监理人

C.业主

D.设备制造单位【答案】：B11.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。

A.确定各类进度计划的审批程序

B.选择合理的合同结构

C.选择工程承发包方式

D.优化项目的设计方案或施工方案【答案】：D12.预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。

A.同一性质的施工过程

B.建筑物各个分部分项工程

C.扩大的分部分项工程

D.整个建筑物的和构筑物【答案】：B13.选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标，属于（）成本计划。

A.作业性

B.实施性

C.指导性

D.竞争性【答案】：C14.施工现场承包商自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。

A.0

B.500

C.1000

D.1500【答案】：D15.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。

A.风险评估

B.风险监控

C.风险识别

D.风险预测【答案】：B16.关于建设工程监理的工作性质，下列说法错误的是（）。

A.工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的不是工作任务的承包，而是服务

B.工程监理机构拥有从事工程监理工作的专业人员——监理工程师

C.工程监理机构在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象（如承包商）

D.当业主方和承包商发生利益冲突和矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护承包商利益的同时，不损害业主的合法权益【答案】：D17.某施工机械的时间定额为0.391台班/100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米/台班。

A.2.56

B.256

C.0.64

D.64【答案】：B18.已知在双代号网络计划中，A工作有两项紧后工作B和C，B和C的最迟完成时间分别为第25天和第28天，持续时间是10天和12天。如果A工作的持续时间为10天，总时差为2天，则该工作最早开始时间为第（）天。

A.5天

B.3天

C.4天

D.13天【答案】：B19.与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（）。

A.合同管理工作量增大

B.建设周期比较长，项目总进度控制不利

C.开工前合同价不明确，不利于对总价的早期控制

D.质量控制符合“他人控制”原则，对业主不利【答案】：B20.工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人应在()d内向发包人递交竣工结算报告和完整的资料结算。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：C21.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改

B.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告

C.对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告

D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准【答案】：D22.根据建筑安装工程费按照费用构成要素来看，对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬属于（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资【答案】：B23.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。

A.制订、公布、备案、实施和监督管理

B.评审、公布、备案、实施和奖惩

C.评审、公布、备案、实施和监督管理

D.制订、公布、评审、备案和实施【答案】：C24.下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（）。

A.工程变更风险

B.物价、上涨风险

C.非法分包风险

D.不可抗力风险【答案】：C25.在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。

A.技术措施

B.管理措施

C.组织措施

D.监控措施【答案】：B26.下列措施中属于进度控制组织措施的是()。

A.定义施工进度计划系统的组成

B.采用工程网络计划的方法编制进度计划

C.编制与进度计划相适应的资源需求计划

D.改变施工技术、施工方法【答案】：A27.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。

A.向监理工程师提出索赔证据

B.提交索赔报告

C.提出索赔意向通知

D.与业主就索赔事项进行谈判【答案】：C28.关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（）。

A.提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日

B.标书的提交可按投标人的内部控制标准

C.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

D.投标的担保截止日为提交标书最后的期限【答案】：C29.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。

A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天

B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天

C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【答案】：A30.职业健康安全管理体系标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，构成标准的要素是（）。

A.组织作用—策划—实施—评审—纠正

B.组织作用—计划—运行—跟踪—纠偏

C.领导作用—策划—支持与运行—绩效评价—改进

D.领导作用—计划—实施与跟踪—纠偏和控制措施—后评价【答案】：C31.安全措施计划制度是企业有计划地改善劳动条件和安全卫生设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。以下关于安全技术措施计划编制的步骤，正确的是（）。

A.工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价

B.危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价

C.风险确定→风险评价→安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划评价

D.风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价→安全技术措施计划的充分性【答案】：A32.从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这样的担保类型是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置和定金【答案】：B33.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），施工项目经理具有的权限是（）。

A.规范工程档案文件

B.参与组织对项目各阶段的重大决策

C.参与工程竣工验收

D.对资源进行动态管理【答案】：B34.发承包双方在订立合同条款的时候可以对部分事项进行约定，关于其说法错误的是（）。

A.合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容

B.可以约定工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间

C.双方在合同价款中约定预付款的数额必须是绝对数

D.解决价款争议的方法可以约定为诉讼方式，并约定有管辖权的法院【答案】：C35.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。

A.组织项目管理班子

B.指挥项目建设的生产经营活动

C.签署项目参与人员聘用合同

D.选择施工作业队伍【答案】：C36.现场质量检查方法主要有目测法、实测法和试验法。下列应采用目测法进行检查的是()

A.检查路面平整度

B.检查油漆的光滑度

C.检查踢脚线的垂直度

D.检查混凝土的坍落度【答案】：B37.根据《建设工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于提前竣工的说法，正确的是（）。

A.招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的50%

B.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工，可以不征求承包人意见

C.发承包双方约定提前竣工每日历天应补偿额度，与结算款一并支付

D.赶工费用包括人工费、材料费、机械费以及履约保函手续费的增加【答案】：C38.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（）。

A.贯彻法律法规和政策

B.签署施工承包合同

C.组织工程竣工验收

D.选择施工作业队伍【答案】：D39.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。

A.明确进度控制的措施

B.分析影响施工进度目标实现的主要因素

C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

D.编制各层（各级）进度计划【答案】：C40.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定：土方工程单价为10元/m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为9元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为140万m3，则土方工程款为（）万元。

A.1260

B.1380

C.1398

D.1400【答案】：C41.关于建设项目工程总承包的特点，说法错误的是（）。

A.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验

B.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式

C.建设项目工程总承包的主要意义在于“交钥匙”

D.建设项目工程总承包的核心是促进设计与施工的紧密结合【答案】：C42.投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作就是（）。

A.认真仔细地研究招标文件

B.开展详细的调查研究

C.复核工程量

D.确定投标策略【答案】：A43.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。

A.因素分析

B.综合成本分析

C.专项成本分析

D.成本项目分析【答案】：C44.根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了工程隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人和承包人共同【答案】：B45.建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。

A.实施阶段

B.决策阶段

C.项目全寿命周期

D.使用阶段【答案】：A46.建设工程进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）。

A.经济

B.技术

C.组织

D.管理【答案】：D47.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价编制原则的说法，错误的是（）。

A.投标报价应以施工方案等作为报价计算的基础条件

B.投标报价不能另行设定情况优惠总价

C.投标报价可由业主委托造价咨询单位编制

D.投标报价不得低于工程成本【答案】：A48.根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。

A.50人以上100人以下重伤

B.3人以上10人以下死亡

C.1亿元以上直接经济损失

D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】：A49.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（）。

A.施工组织总设计

B.单位工程施工组织设计

C.单项工程施工组织设计

D.分部工程施工组织设计【答案】：B50.下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。

A.材料领用的指标

B.材料的投料计量

C.材料消耗量的大小

D.材料的采购运输【答案】：D51.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人的说法，正确的是（）。

A.须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令

B.可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清

C.不能以任何理由直接致函给发包人

D.在接到监理人指令后，可不执行承包人的工作指令【答案】：C52.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。

A.每一个任务只能有一个主办部门

B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门

C.项目运营部应在项目竣工后介入工作

D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【答案】：D53.建设工程施工质量体系文件中，核心文件是()。

A.质量手册

B.程序文件

C.质量记录

D.过程管理【答案】：A54.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知()。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.发包人

D.安全生产监督部门【答案】：C55.()的关键是坚持质量标准，控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制。

A.事前质量控制?

B.事中质量控制?

C.事后质量控制?

D.系统控制【答案】：B56.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），安全生产事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。

A.施工单位负责人

B.项目经理

C.安全员

D.项目总监理工程师【答案】：A57.根据《标准施工招标文件》中合同条款的有关规定，下列事件发生时，承包人既可以向发包人索赔费用，又可以索赔工期、利润的是（）。

A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失

B.发包人要求承包人提前竣工

C.承包人遇到不利物质条件

D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【答案】：A58.某建设工程项目，人工费为300万元，材料费为400万元，施工机具使用费为200万元，企业管理费费率为5%，利润率为6%，企业管理费和利润均以人工费为计算基数，规费40万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，则该项目增值税销项税额是（）万元。

A.81

B.87.57

C.82.35

D.83.97【答案】：B59.项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并提前（）将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人的书面同意。

A.48小时

B.7天

C.14天

D.5日【答案】：B60.某施工单位在施工过程中根据工程时间编制的月度施工作业计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。

A.控制性

B.指导性

C.实施性

D.竞争性【答案】：C61.某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（）。

A.管理工作流程组织

B.信息处理工作流程组织

C.物质流程组织

D.施工作业流程组织【答案】：A62.在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于()。

A.物理性能试验

B.化学性能试验

C.无损试验

D.X射线探伤试验【答案】：A63.关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔【答案】：C64.控制项目目标的措施中最重要的措施是（）。

A.组织措施

B.经济措施

C.管理措施

D.技术措施【答案】：A65.承包商可以向业主提起索赔的情形是（）。

A.承包商为确保质量而增加的措施费

B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加

C.分包商因返工造成费用增加、工期顺延

D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延【答案】：B66.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。

A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调

B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同

C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作

D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任【答案】：B67.施工进度计划检査后,应编制进度报告,其内容不包括()。

A.进度计划实施情況的综合描述

B.实际工程进度与计划进度的比较

C.前一次进度计划检査提出问题的整改情况

D.进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析【答案】：C68.合同价款的约定，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以()为准。

A.中标人投标文件?

B.双方重新协商的结果?

C.招标文件?

D.中标通知书【答案】：A69.施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对（）的影响。

A.进度

B.质量

C.成本

D.安全【答案】：A70.关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（）。

A.计算索赔款的时段可以是整个施工期

B.索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用

C.索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失

D.索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失【答案】：B71.关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调

B.初步设计完成后即可进行施工总承包招标

C.在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制

D.发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调【答案】：C72.在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。

A.符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的要求

B.符合相关专业验收规范的规定

C.勘察设计对施工提出的要求

D.符合施工承包合同约定的要求【答案】：D73.施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。

A.施工企业决策者

B.施工企业法定代表人

C.施工企业法定代表人的代表

D.建设单位项目管理者【答案】：C74.工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。

A.从工程投标开始至工程验收为止

B.从场地移交开始至项目移交为止

C.从合同签订开始至合同完成为止

D.从项目设计开始至竣工投产为止【答案】：C75.施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于施工方本身的利益和()。

A.设计方的利益

B.总承包方的利益

C.社会的利益

D.项目的整体利益【答案】：D76.（）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

A.工程测量放线

B.建立施工测量控制网

C.标高基准控制

D.施工平面布置【答案】：A77.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔的事件的事由。

A.42天

B.14天

C.28天

D.30天【答案】：C78.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】：B79.建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。

A.明确质量目标并制定实现目标的措施与行动方案

B.展开工程项目的施工作业技术活动

C.检查是否严格执行了计划的行动方案

D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【答案】：A80.在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（）。

A.编制统一的信息管理手册

B.制定统一的信息管理流程

C.建立基于网络的信息沟通制度

D.建立基于网络的信息处理平台【答案】：D81.某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项目经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。旁站监理员发现上述问题时，应向（）报告。

A.监理工程师

B.质检员

C.业主现场代表

D.项目技术负责人【答案】：A82.施工合同在专用合同条款中项目经理的事项中不包括（）。

A.项目经理的年龄

B.项目经理的姓名

C.项目经理的授权范围

D.项目经理的注册执业证书编号【答案】：A83.关于施工综合成本分析方法中的分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。

A.分部分项工程成本分析的对象为未完分部分项工程?

B.分部分项工程成本分析的方法是进行“两算”对比?

C.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础?

D.分部分项工程成本分析必须是对每一个分部分项工程都进行成本分析【答案】：C84.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担相应责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.分包人【答案】：A85.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，增值税税率为10%，则该工程的含税造价为（）元。

A.316

B.369

C.360

D.450【答案】：B86.下列对于施工总承包模式的特点的描述中，正确的是（）。

A.经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务全部分包给具有相应资质的分包人

B.若采用“费率招标”则有利于业主的投资控制和合同管理

C.项目质量的好坏只取决于施工总承包单位的技术水平

D.业主招标工作量大大减小，有利于业主的合同管理【答案】：D87.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第19天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。

A.4

B.1

C.3

D.8【答案】：A88.按生产要素分，定额分为人工定额、材料消耗定额和（）。

A.施工机械台班使用定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额【答案】：A89.建设工程档案管理中，施工单位应实行（）负责制，逐级建立．健全施工文件管理岗位责任制。

A.项目法人

B.企业法人代表

C.技术负责人

D.项目经理【答案】：C90.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.10

B.15

C.30

D.60【答案】：C91.建设工程施工的风险类型按构成风险的因素进行分类可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险，下列选项中，属于组织风险因素的是()

A.工程资金供应条件

B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力

C.现场与公用防火设施的可用性及其数量

D.信息安全控制计划【答案】：B92.依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017中涉及项目经理的条款，下列说法中正确的是（）。

A.项目经理可同时担任两个以上项目的项目经理

B.项目经理确需离开施工现场时应事先通知监理人并取得发包人的书面同意

C.施工单位无需建设单位同意，根据自身需要随时更换项目经理

D.项目经理应经常去施工现场【答案】：B93.关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（）。

A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算

B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广

C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量

D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律【答案】：D94.关于虚工作的说法，正确的是（）。

A.虚工作只在双代号网络计划中存在

B.虚工作一般不消耗资源但占用时间

C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】：C95.“施工现场质量管理检查记录”在开工前由施工单位现场负责人填写，报()检查，并做出检查结论。

A.建设主管部门

B.建设审批部门

C.设计单位负责人

D.项目总监理工程师【答案】：D96.根据根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。

A.劳动保险费

B.医疗保险费

C.住房公积金

D.养老保险费【答案】：A97.生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m3，则其产量定额为（）。

A.0.51m3/工日

B.1.54m3/工日

C.1.95m3/工日

D.4.62m3/工日【答案】：B98.施工成本分析的依据中，核算范围最广，既可以对已经发生的经济活动进行核算，还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（）。

A.会计核算

B.统计核算

C.成本核算

D.业务核算【答案】：D99.通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：D100.根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求不正确的是()。

A.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后方可投入使用

B.建筑材料和装修材料必须符合国家标准

C.经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术

D.建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用【答案】：C101.当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械窝工，其费用索赔通常按照（）进行计算。

A.台班折旧费

B.台班费

C.设备使用费

D.进出场费用【答案】：A102.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。

A.策划—领导作用—支持和运行—绩效评价—改进

B.领导作用—策划—支持和运行—绩效评价—改进

C.策划—职业健康安全方针—管理评审—实施与运行—检查和纠正措施

D.职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审【答案】：B103.关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。

A.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细

B.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划

C.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的

D.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计价，比较粗略【答案】：D104.已知某挖土机挖土的一个工作循环需2min，每循环一次挖土0.5m3，时间利用系数K=0.85，则该机械的产量定额为（）m3/台班。

A.12.8

B.15

C.102

D.120【答案】：C105.监理人应在收到承包人书面建议的（）天内作出变更指示。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】：B106.某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。

A.确定目标控制的计划值

B.定期比较目标计划值与实际值

C.分析比较结果，采取纠偏措施

D.收集目标的实际完成值【答案】：D107.在网络计划中，关键工作是指（）。

A.总时差最小的工作

B.自由时差最小的工作

C.时标网络计划中无波形线的工作

D.持续时间最长的工作【答案】：A108.某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程量500立方米，合同单价为600元/立方米。该工程3月份实际完成的混凝土工程量为400立方米，实际单价700元/立方米。至3月底，该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。

A.0.8

B.0.857

C.1.167

D.1.25【答案】：B109.关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。

A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利

B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内

D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】：D110.在项目成本管理的程序中，首先做的是（）。

A.编制项目成本报告

B.确定项目合同价

C.编制成本计划

D.掌握生产要素的价格信息【答案】：D111.建设工程施工合同约定：基础分部工程为钢筋砼结构，工程量300m3，单价550元/m3。基础工程施工前，施工项目经理部完成了施工用水电接口、现场办公室搭建等施工准备工作，根据施工合同及其他有关依据，确定基础分部工程施工项目成本为400元/m3，并将其分解到了现场材料采购、保管、施工管理等部门和个人。合同中基础分部工程的工程量是由（）。

A.项目监理机构提供

B.项目招标人提供

C.投标人测算确定

D.招标人和中标人协商确定【答案】：B112.下列质量管理体系系列文件中，能够客观反映产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的文件的是（）。

A.程序文件

B.质量计划

C.质量记录

D.质量方针【答案】：C113.下列施工现场坏境保护措施中，属于大气污染防治措施的是()。

A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施

C.选用低噪声设备和加工工艺

D.禁止在施工现场焚烧各种包装物【答案】：D114.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于（）。

A.按施工成本组成编制

B.按项目结构编制

C.按实施阶段编制

D.按合同结构编制【答案】：B115.根据《标准施工招标文件》，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C116.资产、负债、所有者权益等会计要素指标，主要通过（）进行核算。

A.业务核算

B.会计核算

C.统计核算

D.成本核算【答案】：B117.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人需要变更项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】：C118.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（）。

A.相应比例的工程款

B.质量保证金保函

C.相应额度的担保物

D.相应额度的现金【答案】：B119.下列不属于通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现的是（）。

A.信息获取便捷

B.信息流扁平化

C.BIM

D.信息透明度提高【答案】：C120.施工项目年度成本分析的重点是（）。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况

B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施

C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【答案】：B121.承包单位对施工合同实施进行偏差分析，其内容包括：产生合同偏差的原因，合同实施偏差的责任及（）。

A.不同项目合同偏差的对比

B.合同实施的趋势

C.偏差的跟踪情况

D.业主对合同偏差的态度【答案】：B122.在建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（）。

A.工程承包人租赁或提供给劳务发包人使用的施工机械设备

B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备

C.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备

D.第三方人员生命财产【答案】：C123.根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（）的索赔。

A.在合同工程接收证书颁发前

B.在合同工作接收证书颁发后

C.在竣工付款证书接收前

D.在缺陷责任期终止证书颁发后【答案】：B124.下列施工方进度控制的措施中属于技术措施的选项是（）。

A.选用对实现施工进度目标有利的施工技术

B.采用加快施工进度的经济激励措施

C.重视信息技术在进度控制中的应用

D.选用合适的发承包模式【答案】：A125.关于利用时间--成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。

A.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

B.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金有利

C.所有工作都按最迟开始时间，一定会影响按期竣工

D.项目经理通过调整关键工作的最迟开始时间，将实际成本控制在计划范围之内【答案】：B126.各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。这是质量管理原则中()的要求。

A.以顾客为关注焦点

B.循证决策

C.领导作用

D.改进【答案】：C127.由于我国目前建筑市场尚不成熟，主体行为不规范的现象在一定范围内仍存在，在工程实施过程中还存在着许多不确定的因素。下列情形中，属于施工合同风险中管理风险的是（）。

A.对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查

B.工程水文、地质条件存在不确定性

C.工程所在国政治环境的变化

D.承包商技术能力不足【答案】：A128.下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。

A.编制过程资源需求计划

B.应用互联网进行进度控制

C.制定进度控制工作流程

D.选择先进的施工技术【答案】：C129.实行招标的项目，其工程合同价款应在中标通知书发出之日起()天内，由承发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A.15

B.30

C.45

D.60【答案】：B130.不属于《国家信息化发展战略纲要》对施工类企业提出的要求的是（）。

A.加强信息化基础设施建设

B.推进管理信息系统升级换代

C.推进“互联网+”协同工作模式，实现全过程信息化

D.拓展管理信息系统新功能【答案】：C131.施工方所编制的施工企业的施工生产计划，属于（）的范畴。

A.单体工程施工进度计划

B.企业计划

C.施工总进度计划

D.工程项目管理【答案】：B132.施工文件档案的保管期限不包括（）。

A.中期

B.短期

C.长期

D.永久【答案】：A133.某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元

A.4.83

B.6.05

C.6.63

D.6.90【答案】：B134.在企业质量管理体系文件的构成里，为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的项目、产品、过程或合同而编制的内容为（）。

A.质量手册

B.程序文件

C.质量计划

D.质量记录【答案】：C135.关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。

A.当实行风险型CM模式时，适宜采用成本加固定费用合同

B.成本加固定费用的合同下，承包商的酬金不可调整

C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期和降低成本

D.在成本加奖金合同中，奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的【答案】：D136.下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。

A.加强施工调度，避免因施工计划不周造成窝工损失

B.施工方案要对比进行选择

C.结合施工方法，进行材料使用的比选

D.增加承担风险的个体数量以降低损失发生的比例【答案】：C137.在措施项目费的计算方法中，常用于混凝土模板、脚手架、垂直运输等的是（）。

A.综合单价法

B.参数法计价

C.分包法计价

D.因素分析法【答案】：A138.单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为（）。

A.凭据法

B.估价法

C.均摊法

D.分解计量法【答案】：A139.根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014的要求，若文件保管期限是短期，则表示（）。

A.工程档案保存20年以上

B.工程档案保存20年以下

C.工程档案保存10年以下

D.工程档案保存10年以上【答案】：B140.以下不属于施工方涉及的阶段是（）。

A.设计阶段

B.动用前准备阶段

C.保修期

D.决策阶段【答案】：D141.关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（）。

A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度

B.安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度

C.安全生产许可证有效期2年，期满需要延期的，企业应于期满前2个月办理延期手续

D.建筑面积1万㎡以上的工地至少配备3名以上专职安全人员【答案】：A142.某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。

A.深度

B.功能

C.项目参与方

D.周期【答案】：A143.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位达（）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】：B144.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：A145.某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（）。

A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

B.使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天

C.使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天

D.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天【答案】：D146.编制工程概算定额的基础是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：B147.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容，不包括的是（）。

A.检查进度保证的情况

B.检查工作时间的执行情况

C.检查资源使用情况

D.检查措施的落实情况【答案】：D148.编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类;②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（）。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.③-①-②-⑥-④-⑤

C.①-③-⑥-②-⑤-④

D.①-③-⑥-②-④-⑤【答案】：D149.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。

A.合同解除前承包人已完成工作的价款

B.发包人订购的材料、工程设备

C.发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用

D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】：B150.某施工企业采购一批材料，出厂价4000元/吨，运杂费是材料采购价的5％，运输材料的损耗率为2％。保管费率为1％，则该批材料的单价应为（）元/吨。

A.4200.00

B.4284.00

C.4326.84

D.4320.00【答案】：C151.下列风险控制方法中，适用于第二类风险源控制的是（）。

A.个体防护

B.隔离危险物质

C.应急救援

D.改善作业环境【答案】：D152.下列选项中，不属于事故调查报告内容的是（）。

A.对事故责任的认定

B.事故发生经过和事故救援情况

C.对事故责任者的处理结论

D.事故防范和整改措施【答案】：C153.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订单价合同，在实施过程中进行某分项工程计量时，由于设计变更，导致承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应（）。

A.按照工程量清单中的工程量计算

B.按承包人实际完成的工程量计算

C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算

D.按承包人提交的已完工程量计算【答案】：C154.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，劳务报酬方式不包括（）。

A.固定劳务报酬

B.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算

C.约定不同工种成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算

D.奖励津贴【答案】：D155.因窝工引起的施工机械设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照（）计算。

A.折旧费

B.租赁费

C.台班使用费

D.折旧费和租赁费之间的较高者【答案】：B156.施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（）。

A.适用性、安全性、可靠性、耐久性、环境协调性

B.安全性、耐久性、节能性、可靠性、环保性

C.适用性、环保性、耐久性、可靠性、环境协调性

D.适用性、先进性、耐久性、可靠性、经济性【答案】：A157.根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016的术语解释，下列说法正确的是（）。

A.违反法律法规和工程建设标准，造成人员伤亡或重大经济损失称之为质量问题

B.凡工程产品没有满足某个规定的要求称之为质量问题

C.未满足某个与预期或规定用途有关的要求称之为质量缺陷

D.凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于规定限额称之为质量事故【答案】：C158.对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（）。

A.月（季）度成本分析

B.年度成本分析

C.分部分项工程成本分析

D.施工成本分析【答案】：C159.招标人在工程量清单中提供的用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程变更、以及发生的索赔、现场签证等确认的费用是（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.基本预备费【答案】：B160.采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（）。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法【答案】：D161.关于工作任务分工的说法，错误的是()。

A.组织论中的组织分工就是工作任务分工

B.工作任务分工可以用相应的组织工具表示其组织关系

C.项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工

D.工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化【答案】：A162.根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（）

A.调整项目目标

B.分解项目目标

C.制定纠偏措施

D.收集项目目标实际值【答案】：B163.关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（）。

A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的

B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的

C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的

D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的【答案】：A164.某工程主体结构混凝土工程量为3200m3，预算单价为550元／m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元／m3。施工至第2个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。

A.-1.8和-11

B.1.8和-11

C.-1.8和11

D.1.8和11【答案】：C165.建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。

A.报请物价主管部门确定

B.由供需双方协商确定

C.参考国家定价确定

D.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定【答案】：B166.关于施工合同索赔的程序，说法正确的是（）。

A.索赔文件应该交由建设单位审核

B.监理人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付

D.承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出合同工程接受证书颁发前所发生的任何索赔【答案】：D167.在进度计划实施过程中，应进行的进度控制工作包括：①跟踪检查，收集实际进度数据；②将实际进度数据与进度计划对比；③分析计划执行的情况；④对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划；⑤检查措施的落实情况；⑥进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。这些工作的正确次序是（）。

A.①—②—③—④—⑤—⑥

B.①—③—②—④—⑥—⑤

C.①—②—④—⑤—③—⑥

D.①—②—③—④—⑥—⑤【答案】：A168.下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。

A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.采用网络计划方法编制进度计划

C.分析工程设计变更的必要性和可能性

D.编制与进度相适应的资源需求计划【答案】：C169.将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是（）。

A.相关比率法

B.构成比率法

C.静态比率法

D.动态比率法【答案】：D170.对于采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，应编制监理实施细则。下列不应作为其编制依据的是（）。

A.专项施工方案

B.施工组织设计

C.监理规划

D.监理大纲【答案】：D171.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）

A.制造质量证明书

B.起重机械的管理制度

C.检验证书

D.使用说明书【答案】：B172.编制项目成本计划，关键是确定项目的（）。

A.概算成本

B.目标成本

C.成本构成

D.实际成本【答案】：B173.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-01），合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（）。

A.直接按合同已有的价格确定

B.由发包人提供并经双方确认执行

C.参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定

D.由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定【答案】：A174.某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据《标准施工招标文件》的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。

A.再次验收的日期

B.第一次竣工验收的日期

C.再次验收合格的日期

D.再次提交竣工验收申请报告的日期【答案】：D175.建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的（）。

A.抵押担保

B.保证担保

C.留置担保

D.定金担保【答案】：B176.关于工程质量监督的说法，正确的是（）

A.施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续

B.建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为

C.建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建设工程

D.工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督【答案】：B177.为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意（）。

A.重视进度目标的分析和论证

B.选择合理的承发包模式

C.选择合理项目管理模式

D.分析影响工程进度的风险【答案】：D178.政府在施工质量监督的实施过程中作出的下列行为，不应在开工前实施的是()

A.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续?

B.编制工程质量监督报告?

C.公布监督方案，提出监督要求?

D.检查结查的记录保存【答案】：B179.项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务不包括（）。

A.施工安全管理

B.施工进度控制

C.施工风险管理

D.工程组织与协调【答案】：C180.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。

A.分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系

B.分包人可就工程管理中