户用光伏施工分包合同模版（知识研究或个人学习）

合同编号:户用光伏安装服务承包合同依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就太阳能发电系统项目发包及承包的相关服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条项目内容、地址及承包范围1、工程内容：甲方授权乙方在省（市、自治区）市（地区）县（区），共个镇（街），承接代理户用光伏系统工程总包相关服务。2、安装地点：3、工程内容：（1）本合同工程范围的复察、采购、施工等工作。（2）组件和逆变器及并网箱由甲方提供，乙方需要保管货物。4、工程承包范围：项目的设计复核、工程、设备和材料采购（组件、逆变器、并网箱除外）。项目的项目管理、调试、整改、验收、协助并网、培训、防雷工程、性能保证、技术服务、工程质量保修期限的服务、设备质量保修服务、包含所有的土建及安装工程以及其附属工程的施工的服务，质量保修期内的服务以及其他完成项目最终验收所需的工作。具体包括但不限于：负责技术培训、项目交接培训以及质保期内的相关服务。施工准备与施工：特殊岗位上岗资格等的报审；甲供设备材料的接收转运及保管，所有设备材料的报验；完成包括光伏区、系统站改造、送出工程等施工、设备安装与调试工作；并网调试及其相关的协调工作；光伏电站安全稳定可靠性试运行、各项检查及验收等。3、防水：项目开工前需做防水处理，并经验收合格后才能进行项目施工，以确保项目建设及后续运营过程中不会出现屋顶漏水。4、现场整洁：施工过程中应对屋面垃圾及杂物随时清理，保证工具和货物安全、整齐、不影响业主。5、光伏组件搬运安装时不得挤压受力正反面，6、保证农民工工资的按期支付，解决承包人原因（如与企业主沟通不畅、现场施工不当等）造成的阻工问题；负责技术培训、项目交接培训以及质保期内的相关服务；10、协助并网、移交生产、质量保证、工程质量保修期的服务、分布式电源并网验收合格意见单。11、整改：包含不限于验收不过、遮挡、影响业主、一般改动、调整等。12、本合同未特别提及，但是可以合理推断属于项目至并网发电，完成交钥匙工程所需要的其他工作或其他材料的提供。13、按甲方指定人员完成对接工作和要求。第二条合作期限本合同合作期限为签约生效起1年,本合同合作期限届满自动续约合作，如经协商一致可解约。第三条施工周期1、每户单独计算工程施工工期：材料到现场后至并网完成期间为计。2、因不可抗拒因素、现场不具备条件或者甲方原因影响施工的，工期顺延。第四条工程计价及付款方式1.合同价格形式：工程单价（除组件逆变器并网箱外）0.95元/瓦，每张板尺寸固定为2278*1134mm，最终合同金额以固定单价乘以实际安装瓦数量为准。除本合同明确约定外，固定单价不予调整。承包人向发包人提供建筑安装类增值税专用发票税率为9%，承包人已经充分了解工程的特点、环境、时间、质量要求，合同价格已经包含完成协议约定的所有工作、手续办理费用，行政审批费用以及相关的协调费及其他费用。3.付款1）验收款具体以甲方发包的批次户数每月15号进行结算，每批项目通过甲方公司组织的验收、并确定没任何问题之后经乙方开票，甲方确定票据，合格之后三个工作日付款至总价的【50】%，拿到当地供电所盖章批准的《分布式光伏发电项目并网验收意见单》经发包人现场项目部初验收合格，项目并网通电三天后，由承包人提交请款申请，发包人在三个工作日内支付到每批工程金额的【95】%，如果工程验收20日内，工程项目未并网，甲方须支付工程项目总额的百分之30，再并网之后支付剩下的百分17，余百分之3作为工程项目的质保金。2）质保款每批项目质保期为12个月，满12个月后甲方将剩余工程金额的【3】%在扣除相应的质保维修费用及承包人应付的相关费用后无息支付给承包人。3）发包人在支付任何一笔款项前，有权扣除应由承包人承担的违约金，承担的违约责任或其他承包人的负债。上述款项的支付应按照顺序支付，如前一支付节点的条件未能满足，承包人无权要求支付下一付款节点的款项。安全文明施工、竣工验收1、合同签订后，乙方将工人花名册、所有进场工人的合法身份证件、特殊工种上岗证及时报甲方审查、备案；乙方不得聘用与劳动部门规定相抵触的工人（如童工、案犯、无身份证明人员），违者责任自负。2、对进场工人进行安全培训，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象及其它违规、违法行为，严禁酒后进场施工，如发生以上事件不论什么原因，除甲方对乙方处以1000～3000元/次罚款外，乙方还必须承担因事件带来的所有损失。3、乙方对施工安全负责，须按施工安全管理的规定采取严格的安全防护措施确保不发生安全事故，由于施工过程防护措施不当或施工质量原因造成他人生命或财产损害，乙方须承担全部经济及法律责任。4、乙方所有进场施工人员必须参加“团体人身伤害保险”或者由乙方购买“雇主责任险”，意外身故、残疾保额100万/人，费用自理；已购买保险的人员需在本合同签订后5日内向甲方出具有效证明文件，否则由甲方代乙方购买，费用在工程款中扣除。实行保险后，施工中发生的因工伤亡事故的一切事故责任及费用均由乙方负责承担。5、乙方所有进场施工人员必须配备好安全帽，工作服及相关器具，每违反一次罚款200元。6、甲方要求乙方按照国家安全施工操作规程及现场安全制度施工，甲方对乙方的安全施工进行监督管理。7、因乙方不遵守现场安全文明施工各项管理规定所造成的一切罚款（包括总包方、业主进行的罚款）均由乙方自负。8、乙方必须按照施工地点所在市相关管理规定办理各种手续，遵守施工所在地区有关法律法规，否则出现的一切后果由乙方自负，与甲方无关；现场管理必须按照施工地所在地区文明工地标准进行管理，如乙方违反以上规定，造成甲方被施工所在市有关部门处罚的，甲方将从乙方工程款中直接扣除。9、乙方应在接到甲方书面通知3日内到现场进行维修，否则甲方可委托他人进行返修，费用从质量保修金内扣除，不足部分由乙方补齐。经乙方返修后，若再次出现相同或类似的质量问题，乙方除及时进行免费维修外，甲方亦有权根据质量问题的严重程度要求乙方支付1000元/次的违约金。因质量问题造成甲方损失均由乙方承担赔偿责任。第六条甲方的权利义务1、甲方根据经营需要及结合实际销售情况向乙方委托需要进行施工的项目。甲方每个月向乙方委托施工的项目数量不设任何上、下限，不保底，不封顶。2、甲方每周一向乙方发送本周的项目总量需求和施工计划初步排期表，乙方不得拒绝甲方当周的发包总量，但可就当周项目的初步施工计划排期跟甲方进行协商。3、甲方委托乙方对具体施工项目进行施工时，应提前向乙方发送施工信息。每个施工项目，甲方向乙方发送一个施工信息。施工息的内容包括﹕施工地点、施工方案、施工图、施工计划、工期、开工时间等。第七条乙方权利和义务1、乙方严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。2、本工程所需材料和设备，均由乙方组织采购，乙方提供的材料必须符合行业质量标准；乙方应向甲方提供工程项目材料清单及自行承担后续的维护保养工作。3、乙方不经甲方同意不得进行工程分包。4、乙方提供竣工验收资料,办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。5、乙方自行组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。6、乙方自行负责现场施工安全和事故责任。第八条违约责任1、施工过程中发现乙方违规操作，施工图纸与现场施工情况不一致并且未经过甲方确认的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方整改，事态严重（资方验收不通过）的乙方需按甲方已付款金额的50%向甲方支付违约金。2、若乙方工程质量未达到本合同规定的标准的，甲方有权延期支付工程款，并无需承担违约责任。乙方应根据甲方的指令及要求进行修理、拆除、返工，直至符合本合同约定标准及甲方要求，如乙方逾期超过【】日仍未符合本合同约定标准及甲方要求完工的，甲方有权解除合同，乙方应承担本合同工程总价【10】%的违约责任。3、保修期内，如工程出现质量问题的，乙方应于本合同规定的时间内进行维修或出具解决方案，如乙方经甲方催告后【5】日内仍拒不维修，或由此给甲方带来损失的，甲方扣除该项目质保金，若无法覆盖甲方的损失，乙方应当补足承担甲方的全部损失。4、乙方应按照本合同规定时间完工，乙方逾期完工的，每延迟完工一天，应按本合同工程应付款的【5】‰向甲方支付违约金。5、甲方应按本合同规定按时支付工程款，甲方延迟支付工程款的，乙方有权要求甲方每日按照应付款项的【5】‰承担违约责任。6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同工程总价【10】%的违约金。7、因乙方原因导致本合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工单位继续施工而需比本合同价格多发生的工程费用，由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。8、如因乙方原因导致工程延期或工程存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此导致甲方因工程质量问题需向第三方承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担。9、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作程序，如因乙方原因导致在进场施工后造成人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同工程总价【10】%的违约金，并承担赔偿责任。10、对于因违约而引起的诉讼费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用），应由违约方承担。第九条所有权及保密1、本光伏发电系统到货后的风险由甲方承担，光伏发电系统的所有权、工程设计图纸的知识产权归甲方所有，但在甲方未付清合同款前，乙方保留本光伏发电系统中组件、逆变器、并网箱的所有权。2、本光伏发电系统的设计图纸、专利等知识产权归甲方所有，且属于甲方商业秘密。3、双方均应保护对方的知识产权、商业秘密，未经过对方同意，任何一方均不得对另一方的知识产权、商业秘密资料及文件以任何形式向第三人透露（法律法规要求披露的除外），否则泄密方承担一切由此引起的后果及赔偿责任。第十条其他1、本合同经双方签字盖章后即生效，合同履行完成自然终止。2、本合同若有未尽事宜，双方可协商补充。本合同的补充、修改应由双方以书面形式签字盖章确认。3、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给任何第三方。4、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。5、本合同一式贰份，双方各执一份，均具同等法律效力。发包人(盖章):承包人(盖章/指模):发包人法定代表人（或代理人） 承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字:地址:地址:联系人： 联系人：电话: 电话:传真: 传真:日期：年月日日期：年月日附件1：工程服务安全生产合同工程服务安全生产合同发包人（甲方）：__________________________法定代表人：地址：联系电话：承包人（乙方）：__________________________法定代表人：地址：联系电话：为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工人身安全和设备安全，根据国家有关法律法规和《__________/__________》，经双方协商一致签订合同。第一条工程项目：第二条施工地址：第三条安全目标1、不发生人身重伤及以上事故；2、不发生火灾事故；3、不发生负有同等及以上事故责任的交通事故；4、不发生集体食物中毒事故；5、职业病发病率为零；6、不发生一般设备事故；7、不发生环境污染事故；8、严格控制轻伤事故，努力创建零事故工程；9、事故上报率100%。第四条甲方安全责任甲方应按工程施工合同履行安全监督职责，授权监理人按安全工作内容监督、检查乙方安全工作的实施，组织乙方和有关单位进行安全检查。第五条乙方安全责任1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关规程和甲方关于安全施工的管理制度和相关规定。乙方向甲方提供合同期间安全生产相关法律法规、标准规范及其他要求清单。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。乙方在现场保留安全生产防护用品、安全用具台账，便于甲方查阅。4、施工期间，乙方应设专职安全管理人员（少于30人可设兼职）负责施工现场的安全管理。5、乙方应按工程施工合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在约定的期限内，按工程施工合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。6、发生以下情况，乙方应立即通知甲方、并根据甲方要求停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：⑴发生人身重伤及以上事故；⑵发生火灾事故；⑶ 场区内发生负有同等及以上责任的交通事故；⑷发生集体食物中毒事故；⑸发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；⑹发生违章作业、冒险作业不听劝告的；⑺施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的，受到环境影响投诉的。7、乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃易爆材料、有毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理。8、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育培训，并将参加安全教育人员名单（含临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。9、乙方用于工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，乙方应禁止无关人员进入施工现场。乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。11、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系并经甲方允许，不得私拉乱接。乙方在中断作业或遇故障时应立即切断有关开关。12、施工过程中，乙方应定期组织召开安全例会，分析和解决施工作业过程中出现的安全问题和事故隐患。13、乙方应结合施工现场实际，对施工作业生产过程进行危险源的辨识与分析，并以此为依据提出具体的安全防范措施；乙方从事各项施工作业之前，必须对作业人员进行安全技术交底，明确施工作业过程中的危险有害因素以及具体的安全注意事项和防范措施。14、乙方应按监理人的指示制定应对灾害的应急预案，报送监理人审批。乙方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身安全和财产安全。15、工程施工合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定。因采取工程施工合同未约定的安全作业环境及安全施工措施而增加的费用，由监理人按工程施工合同有关条款商定或确定。16、乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。17、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。18、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。19、乙方必须接受甲方、监理人的监督、检查，对甲方、监理人提出的安全整改意见必须遵守并及时整改。20、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。第六条事故处理1、工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知监理人和甲方。甲乙双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。2、甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等，按规定组织调查处理并统计上报。3、乙方员工在施工现场的未遂及以上、死亡以下等级的事故由乙方自行负责调查和处理，事故调查报告需提交甲方备案。死亡及以上事故，则必须报告并协助政府部门事故调查组进行事故调查。4、涉及甲乙双方的事故，按照事故处理权限由甲乙双方共同组成调查组，查明事故原因，确定主要责任者、提出事故处理意见和防范措施的建议，编制事故调查报告并提交甲乙双方备案。第七条施工安全保证金未出现任何安全问题，安全保证金待项目签发工程接收证书后无息支付。若施工中发生包括但不限于下列有乙方责任的安全事故以及事故隐患整改不符合甲方、监理人要求，甲方有权扣除相应数额的安全保证金：1、在工地范围内发生一起较大及以上人身伤亡事故和负同等及以上责任的较大交通事故、一般及以上火灾事故、瞒报或不报人身伤亡事故、集体食物中毒事故、较大设备损坏责任事故和环境污染处罚事件，全额扣除安全保证金。2、在工地范围内发生一起人身死亡事故、消防事件、一般设备损坏责任事故、负同等及以上责任的死亡交通事故、集体食物中毒事故和环境污染处罚事件，扣除50%至100%的安全保证金。3、在工地范围内发生一起重伤事故、负同等及以上责任的重伤交通事故、一般以下设备损坏责任事故和重大未遂事件，扣除20%至50%的安全保证金。4、乙方应该立即组织落实甲方、监理人发出的安全隐患通知书，如果整改不及时或者整改不力，甲方将根据情况按每项隐患项扣除1000元至10000元的安全保证金。5、乙方应向甲方提供安全生产保障金使用计划，并按计划在施工前保证安全设施落实到位，未提交安全生产保障金使用计划或经甲方审查安全保障未完全落实到位，甲方将根据情况按每项隐患项扣除1000元至10000元的安全保证金。6、各类事故事件的定义见下表：事故事件定义表名称定义依据较大及以上人身伤亡事故◆在工作过程中一次发生或年度累计造成人员死亡3至9人；◆或者重伤10人及以上；◆“较大以上人身伤亡事故”为重大和特别重大人身伤亡事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）人身死亡事故◆在工作过程中发生一次造成人员死亡1至2人。◆死亡事故的统计：以事故发生后30天内死亡为限。《企业职工伤亡事故报告统计问题解答》（1993版）重伤事故◆在工作过程中发生人员重伤无死亡的事故。◆重伤界定：导致人员损失工时超过105天或符合《人体重伤鉴定标准》（司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部［1990］070号）的条款。《人体重伤鉴定标准》（1990版）较大火灾事故◆一次发生或年度累计造成死亡3人及以上；◆或者重伤10人及以上；◆或者造成直接经济损失达到人民币1000万元及以上。《关于调整火灾等级标准的通知》（公安部2007年）一般火灾事故◆一次造成人员死亡1至2人的火灾事故；◆或者1000万元以下直接财产损失。消防事件◆出现明火燃烧，消防队出动灭火，且造成人员重伤的火灾事件。较大交通事故◆一次发生或年度累计造成死亡3人及以上；◆或者重伤10人及以上的事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）死亡交通事故◆一次造成人员死亡1至2人的交通事故。重伤交通事故◆一次造成人员重伤的交通事故。集体食物中毒事故◆提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医，医院诊断为食物引发病症，且导致人员死亡或重伤的事故。《食物中毒诊断标准及技术处理总则》（GB14938-94）一般集体食物中毒事件◆提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医，医院诊断为食物引发病症而无人员伤亡的事件。环境污染处罚事件◆公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件。重大设备损坏责任事故◆一次造成人民币5000万元及以上直接经济损失的责任事故。《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）《电力安全事故应急救援和调查处理条例》（草案2008年）较大设备损坏责任事故一次造成人民币1000万元及以上直接经济损失的责任事故。一般设备损坏责任事故一次造成人民币300万元及以上直接经济损失的责任事故。*责任事故指能够避免发生，而因为人为原因（措施不到位、操作失误、违章等）未能避免和导致发生的事故。重大未遂事件已发生，虽然没有事故后果，但存在潜在事故后果的意外事件称为未遂事故，存在潜在严重事故后果（可能导致人员死亡、重大财产损失、重大环境污染等）的意外事件称为重大未遂事件。环境污染处罚事件◆公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件。第八条违约责任1、甲方或乙方因违反本合同约定的责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不符合法律规定或合同约定，甲方有权解除本合同及《_____________/_____________》，乙方应承担由此造成的一切损失。3、因甲乙双方责任不明确或其他原因导致甲方首先承担安全生产责任的，在责任明确后，甲方有权向乙方进行追偿，并要求乙方赔偿因此造成的一切经济损失和追偿费用（包括但不限于中介机构费用）。4、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方应承担违约责任，按有关规定接受处罚。5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，应承担违约责任，甲方有权按有关规定或约定加重进行处罚。第九条甲方和乙方在履行合同中发生争议，可以友好协商解决；友好协商解决不成时，适用【__________________________】合同的管辖条款。第十条本合同作为《__________________________》的附加合同，双方盖章后生效。第十一条本合同一式两份，甲方、乙方双方各执一份。甲方： 乙方：项目负责人： 项目负责人：联系电话： 联系电话：签订时间：年月日农民工工资支付承诺函为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本公司郑重承诺:1.按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。2.分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位