2026年一级建造师之一建工程法规通关练习题库附答案详解【考试直接用】

2026年一级建造师之一建工程法规通关练习题库附答案详解【考试直接用】1.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】：D2.（2019年真题）根据《仲裁法》,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决【答案】：D3.执行措施的下列说法中错误的是（）。

A.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产

B.强制交付法律文书指定交付的财物或者票证

C.不可以令被执行人强制迁出房屋或退出土地

D.强制履行法律文书指定的行为【答案】：C4.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）

A.应当依法取得相应等级的资质证书

B.不得转让工程监理业务

C.可以是建设单位的子公司

D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任【答案】：D5.施工企业计提安全生产费用的依据是（）。

A.投标报价

B.评标价

C.建筑安装工程造价

D.备案合同价【答案】：C6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。(2015真题)

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【答案】：C7.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1

C.5月20日

D.6月30日【答案】：A8.甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是()。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止【答案】：A9.关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】：B10.未经总监理工程师签字，()。

A.建设单位不拨付工程款

B.施工单位不得进行下一道工序的施工

C.建筑材料不得在工程上使用

D.建筑构配件不得在工程上安装【答案】：A11.乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告【答案】：B12.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为500万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据民法典的规定，该定金数额最多为（）万元。

A.30

B.50

C.100

D.150【答案】：C13.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A.屋面防水

B.排水管道

C.供冷系统

D.地基基础【答案】：D14.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万【答案】：B15.根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。

A.设区的市级以上生态环境主管部门

B.县级以上生态环境主管部门

C.县级以上公安部门

D.当地人民政府【答案】：B16.依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经（）人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级【答案】：A17.根据《行政许可法》，临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.9个月【答案】：C18.某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉【答案】：B19.按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。

A.5%

B.3%

C.8%

D.10%【答案】：B20.合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行【答案】：A21.2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。

A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理

B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C.仲裁委员会应当受理

D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【答案】：C22.关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有()。

A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收

C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任

D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书【答案】：D23.关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】：A24.安装工程一切险所承保的损失范围包括()。

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用【答案】：D25.关于招标的说法，正确的是()。

A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

C.开标由招标人或招标代理机构主持

D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况【答案】：B26.施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。

A.立即如实上报事故

B.立即启动事故应急预案，组织抢救

C.立即妥善保护事故现场及相关证据

D.立即组织事故调查【答案】：D27.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理【答案】：A28.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任【答案】：A29.根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为()。

A.同时受聘于两个或两个以上单位的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C.因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D.年龄超过60岁的【答案】：B30.下列纠纷属于行政纠纷是()。

A.李某对于工资支付和单位发生的纠纷

B.施工单位和建设单位对于工程质量的纠纷

C.施工单位和租赁公司关于机械租赁的纠纷

D.施工单位对于环保局的罚款产生纠纷【答案】：D31.根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是()。

A.造成15人死亡的事故是特别重大事故

B.造成5人死亡的事故是一般事故

C.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

D.造成45人重伤的事故是重大事故【答案】：C32.甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列()是正确的

A.600万元

B.650万元

C.300万元

D.350万元【答案】：D33.政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是（）。

A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权

B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权

C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为

D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件【答案】：B34.临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.1年

C.9个月

D.6个月【答案】：B35.行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。

A.罚款、收非法财物等行政处罚决定

B.行政处分或者其他人事处理决定

C.限制人身自由的行政强制措施决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：B36.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有()。

A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍

C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管

D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证【答案】：A37.在委托代理中，委托授权书的内容不包括（）。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称【答案】：D38.关于施工企业法人、项目经理部的说法中，正确的是()。

A.项目经理部属于施工企业的分支机构

B.国有企业法人的法律责任由国家承担

C.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式

D.施工企业的每一个项目必须设立项目经理部【答案】：C39.（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】：D40.《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%【答案】：C41.下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是()。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算【答案】：B42.在下列情形中，可以邀请招标的是()。

A.技术复杂、有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的

D.需要采用不可替代的专利或专有技术的【答案】：C43.合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《民法典》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是()。

A.①②③④

B.③④②①

C.④②①③

D.④②③①【答案】：D44.根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】：B45.2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是()。

A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失

B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖

C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权

D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】：D46.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日【答案】：C47.订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。

A.双务法律行为

B.双方法律行为

C.要式法律行为

D.诺成法律行为【答案】：C48.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商【答案】：B49.乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成的经济损失，其法律后果应该由（）。

A.甲公司自行承担

B.乙公司自行承担

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【答案】：D50.工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【答案】：C51.下列当事人提出的证据中，不能作为认定案件事实依据的是()。

A.未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.无正当理由未出庭作证的证人证言

D.以严重侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据【答案】：D52.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。（2012）

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头同意仲裁【答案】：D53.关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.借款合同一般为要式合同

B.借款合同一般为不要式合同

C.借款合同的标的物是货币

D.借款合同一般是有偿合同【答案】：B54.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。

A.爆破工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程【答案】：D55.有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为()。

A.移送管辖

B.协议管辖

C.指定管辖

D.管辖权转移【答案】：D56.根据《循环经济促进法》,下列说法正确的是（）。

A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照减量化优先的原则实施

B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照再利用优先的原则实施

C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照资源化优先的原则实施

D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,防止再污染的原则实施【答案】：A57.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C58.下列有关担保的说法，正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

B.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任

C.担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

D.主合同无效，不影响担保合同的效力【答案】：C59.甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是()。

A.住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B.住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C.住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D.住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【答案】：C60.建设法的主体由（）构成。

A.法律、行政法规、部门规章、地方规章

B.建设法律、建设行政法规

C.行政法、民法商法

D.行政法、民法商法、经济法、社会法【答案】：B61.分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。2018真题

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】：C62.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡

B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万

D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡【答案】：C63.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】：B64.总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负()。

A.连带责任

B.按份责任

C.主要责任

D.直接责任【答案】：C65.关于房产税纳税人的说法,正确的是（）

A.产权属于全民所有的,由国家缴纳

B.产权出典的,由出典人缴纳

C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳

D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳【答案】：D66.关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是()。

A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职

C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】：A67.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。（2015）

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】：C68.某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是()。

A.应当将合同内的施工任务全部分包

B.可以将设计任务全部分包

C.应当自行完成主体结构施工

D.应当具有安全生产许可证【答案】：A69.甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当（）。

A.移送丙人民法院

B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院

C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院

D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖【答案】：D70.施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故，则（）。

A.甲有权追究乙、丙的连带责任

B.甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失

C.甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失

D.甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失【答案】：C71.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。

A.甲施工单位

B.乙建设单位

C.甲施工单位和刘某

D.甲施工单位和乙建设单位【答案】：A72.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。2014

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】：B73.某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）（2013）

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故【答案】：B74.某住宅楼工程,总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题:主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法,正确的是（）。

A.由总承包单位承担全部责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任

D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,分包单位对墙面瓷砖质量承担责任【答案】：C75.工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任【答案】：B76.企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入【答案】：C77.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。

A.环境保护

B.税率的确定

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件【答案】：B78.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。

A.统一管控

B.分级管控

C.重点管控

D.分类管控【答案】：B79.某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有()。

A.占有权

B.留置权

C.收益权

D.抵押权【答案】：A80.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是（）。

A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求

B.绝对不得压缩合同约定的工期

C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具

D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备【答案】：B81.缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额【答案】：D82.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()2016

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续【答案】：D83.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。（2013）

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.责令停止执业3年

D.责令停止执业1年【答案】：A84.施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次【答案】：C85.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚【答案】：D86.投标有效期应从()之日起计算。（2012）

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果【答案】：A87.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人【答案】：B88.甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为()。

A.直接交付

B.简易交付

C.指示交付

D.占有改定【答案】：C89.某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则（）。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】：C90.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）

A.建设工程合同可以采用口头形式订立

B.建设工程合同属于实践合同

C.建设工程合同不属于承揽合同

D.勘察设计合同属于建设工程合同【答案】：D91.下列情形中，视同为工伤的情形是()。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的【答案】：B92.根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向()报告。

A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门

B.现场安全生产管理人员或者项目负责人

C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人

D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】：C93.关于商标专用权说法，以下说法错误的是()。

A.商标专用权的内容包括财产权和人身权

B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展

D.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】：A94.下列不属于只能制定法律的事项为()。

A.新闻出版广播影视管理制度

B.对非国有财产的征收、征用

C.民事基本制度

D.税种的设立、税率的确定【答案】：A95..根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D96.《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】：D97.法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）的报酬。

A.不低于工资的150％

B.工资的200％

C.工资的200％～300％

D.不低于工资的300％【答案】：D98.下列权利中，不属于物权的是（）。

A.抵押权

B.房屋产权

C.房主的租金

D.建设用地使用权【答案】：C99.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。（2015）

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】：D100.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律规范构成

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

C.法律、行政法规、地方性法规

D.宪法、刑法、民法【答案】：C101.工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】：A102.建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5【答案】：B103.职工参加工伤保险，应由（）缴纳工伤保险费。

A.用人单位

B.职工本人

C.劳动行政部门

D.用人单位和职工共同【答案】：A104.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】：C105.（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性、强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性【答案】：B106.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪【答案】：C107.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()。2017

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立【答案】：D108.《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（）

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】：C109.甲施工企业与乙施工企业合并,则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效【答案】：D110.关于租赁合同的说法，正确的是（）。（2015）

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】：A111.对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。（2012）

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平【答案】：D112.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换【答案】：D113.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成()。2016

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪【答案】：C114.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的（）规定。

A.强制性

B.补充性

C.推荐性

D.参考性【答案】：B115.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。

A.1

B.2

C.12

D.24【答案】：B116.因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是()。

A.重新核定建筑业企业资质等级

B.按照降低一级原企业的资质等级确定

C.按照合并前各方中较低的资质等级确定

D.按照合并前各方中较高的资质等级确定【答案】：A117.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括（）。

A.有完整的技术档案

B.有完整的施工管理资料

C.主要材料及设备的进场试验报告

D.监理单位签署的工程质量保修书【答案】：D118.设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。

A.2004年3月5日

B.2004年3月8日

C.2004年4月5日

D.张某自己声明之日【答案】：B119.由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C120.下列关于仲裁，说法正确的是()。

A.仲裁裁决书经双方签收具有法律效力

B.仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会

C.仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效

D.申请仲裁执行的期间为2年【答案】：D121.某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为()。

A.1月15日

B.1月20日

C.1月25日

D.1月30日【答案】：A122.某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。

A.工程竣工验收合格之日

B.工程移交之日

C.竣工结算文件提交之日

D.起诉之日【答案】：B123.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：D124.下列有关仲裁管辖的正确说法是（）

A.实行级别管辖,但不实行地域管辖

B.实行地域管辖,但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖,也不实行地域管辖

D.既实行地域管辖,也实行级别管辖【答案】：C125.根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员因未执行法律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的,应当受到的处罚是（）。

A.停止执业3个月以上1年以下

B.停止执业1年以上3年以下

C.吊销执业资格证书,5年内不予注册

D.吊销执业资格证书,终身不予注册【答案】：D126.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。

A.建设单位和监理单位

B.建设单位和省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.建设单位和设计单位【答案】：C127.下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则【答案】：B128.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。（2015）

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】：B129.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门【答案】：C130.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同【答案】：A131.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录【答案】：A132.2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日【答案】：C133.建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，符合规定的是()。

A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的25%

B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验收时应到场参加

C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%

D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准【答案】：C134.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更【答案】：C135.下列关于知识产权保护期限正确的是()。

A.专利的保护期限均是20年

B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权永远保护

D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生【答案】：C136.下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是（）。

A.生育保险

B.基本医疗保险

C.失业保险

D.基本养老保险【答案】：A137.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）价格执行。

A.原

B.新

C.市场

D.原价和新价的平均【答案】：B138.施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商，A材料商无权直接要求B材料商返还货款。这体现了债的（）。

A.绝对性

B.相对性

C.专有性

D.不可转让性【答案】：B139.关于租赁合同，下列说法错误的是（）。

A.租赁合同租赁期限最长不得超过20年

B.租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同

C.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力

D.除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务【答案】：B140.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是()

A.张某应当向施工企业赔偿损失

B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】：D141.某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是（）。

A.王某违约，应当承担违约责任

B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责

C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任

D.该合同内容违法，因此合同无效【答案】：D142.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告【答案】：A143.根据《建设工程质量管理条例》,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以（）罚款。

A.19万

B.39万

C.52方

D.60万【答案】：A144.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任【答案】：B145.某建设项目需租用钢管脚手架，出租方和承租方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，正确的是()

A.双方应以书面形式订立合同

B.若双方采取口头方式订立该合同，则租赁期限视为6个月

C.此合同是定期租赁合同

D.双方当事人不可以随时解决合同【答案】：A146.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。（2014）

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位【答案】：B147.关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有（）。

A.大城市1.5~40元

B.中等城市12~30元

C.小城市0.9~25元

D.县城、建制镇、工矿区0.6~12元【答案】：D148.某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】：A149.关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是()。

A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地

B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还

C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任

D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】：B150.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】：B151.甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是()。

A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效

B.不动产物权的转让自依法登记之日起生效

C.未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力

D.未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人【答案】：B152.关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】：C153.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证的有()。

A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑

B.农民自建低层住宅

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程投资额在50万元以上的建筑工程【答案】：D154.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书【答案】：A155.关于转包、分包的有关规定，说法错误的是()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责【答案】：D156.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案【答案】：A157.在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部【答案】：A158.按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信行为信息分为（）。

A.良好行为记录和不良行为记录

B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录

C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录

D.公众投诉记录和行政处罚记录【答案】：A159.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】：C160.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间

C.该供应商获悉该要约收到的时间

D.该供应商理解该要约内容的时间【答案】：A161.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府【答案】：C162.某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任【答案】：D163.国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A.省级建设行政主管部门

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.建设部或其授权机构【答案】：D164.甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.李某的行为为无权代理，合同无效

B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担

C.李某的行为为表见代理，合同有效

D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担【答案】：C165.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍【答案】：B166.关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】：D167.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金【答案】：A168.根据《循环经济促进法》，下列说法正确的是()。

A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施

B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施

C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施

D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】：A169.关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是（）。

A.工程竣工验收备案表一式三份,1份由建设单位保存,2份留备案机关存档

B.建设单位未移交地下管线工程档案的,由建设主管部门责令改正,处2万元以上20万元以下的罚款

C.工程竣工验收之日起5日内,由建设单位向备案机关提交工程质量监督报告

D.建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】：D170.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%【答案】：A171.关于集体合同下列表述错误的是()。

A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订

B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定

C.并非所有的企业都必须签订集体合同

D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效【答案】：D172.下列投标保证金的返还，说法错误的是()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件，招标人可以没收投标保证金

B.投标人在中标后不与招标人签订中标合同，招标人可以没收中标人的投标保证金

C.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，投标保证金应予返还

D.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，招标人应当返还投标保证金及银行同期存款利息【答案】：D173.关于投标保证金的说法，正确的是()。2014

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息【答案】：A174.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。

A.甲、乙达成合意时

B.甲签字、盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字、盖章时【答案】：D175.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日【答案】：C176.某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保。损失发生后，被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是()。

A.投保时间先后

B.投保金额大小

C.协商结果

D.约定比例【答案】：D177.关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。

A.中标人将中标项目转让给他人的合法

B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法

C.分包人再次分包的违法

D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法【答案】：C178.某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是（）。

A.甲公司的报价超过标底的上浮范围

B.乙公司的报价超过标底下浮范围

C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价

D.丁公司的报价低于工程成本【答案】：D179.根据《劳动法》，我国劳动者的法定最低就业年龄为（）周岁。

A.10

B.14

C.16

D.18【答案】：C180.关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造