2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库及参考答案详解【培优A卷】

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库及参考答案详解【培优A卷】1.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【答案】：A2.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。

A.发包人欠付工程价款的利息

B.承包人实际支付的建筑物配件价款

C.承包人的机械租赁费用

D.承包人因发包人违约产生的损失【答案】：B3.（2021年第1批真题）关于建设工程施工垫资的说法正确的是()。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府资金项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B4.下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金【答案】：D5.（2017年真题）关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。

A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】：C6.安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】：A7.某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】：A8.在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是（）。

A.行政法

B.劳动法

C.经济法

D.民法【答案】：D9.某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日【答案】：C10.根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年【答案】：A11.【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（）。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据【答案】：D12.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.原评标委员会

B.招标人

C.招标人授权的招标代理机构

D.重新组成的评标委员会【答案】：A13.关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）

A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持

B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持

C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持【答案】：D14.A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情；2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效【答案】：D15.（2021年第2批真题）建设工程代理行为终止的情形是()。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托【答案】：D16.（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。

A.未按照节能设计进行施工

B.未对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料取样检测

C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡【答案】：D17.按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）

A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明

B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐

C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人【答案】：C18.建筑企业首次申请或增项申请资质，应当申请()。

A.最低等级资质

B.企业自身条件达到法定要求的对应资质

C.专业承包资质

D.施工总承包资质【答案】：A19.（2020年12月真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标丰宜

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】：A20.下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见【答案】：C21.某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200【答案】：A22.建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当（），并经建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

A.由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

B.由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

C.由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D.由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告【答案】：C23.投标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。

A.0

B.30

C.60

D.90【答案】：A24.某工程施工合同约定2014年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()

A.截止于2016年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2016年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C.截止于2016年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护2年【答案】：C25.（2020年真题）根据《历史文化名故名镇名村保护条例》，在历史文化名城名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。

A.开山采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】：C26.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】：A27.以下不属于法人分类的是（）。

A.营利法人

B.非营利法人

C.特别法人

D.特殊法人【答案】：D28.对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。

A.国务院

B.国家发改委

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院质量技术监督部门【答案】：C29.（2021年第2批真题）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C30.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。

A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开

C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】：C31.下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。

A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致

D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致【答案】：C32.（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件【答案】：D33.下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。

A.保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失

B.设计错误引起的损失

C.原材料缺陷引起的保险财产损失

D.地面下陷引起的工程损失【答案】：D34.关于委托代理的说法，正确的是（）。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C35.关于行政复议的说法，正确的是（）。

A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为

B.行政复议一律采取书面审查的办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿【答案】：A36.根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房

B.可转让专利权

C.生产原料

D.公立幼儿园的教育设施【答案】：D37.（2020年12月真题）关于招标公告的说法，正确的是()。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布

D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】：B38.关于垫资的说法，正确的是（）。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率是4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息【答案】：D39.以下属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.合同约定的工程即将通过验收的

B.因承包方原因致使工程项目停工超过120天的

C.同一工程分期施工的

D.项目经理具有两种及以上专业的【答案】：C40.下列关于承揽合同中的规定，正确的是(）。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此解除合同【答案】：A41.关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是（）。

A.第一审普通程序案件不得少于十日

B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日

C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日

D.适用简易程序审理的案件不得超过7日【答案】：B42.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A43.关于评标规则的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单可在开标前公布

B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

C.评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并确定排序

D.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标【答案】：D44.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】：B45.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是()。

A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年

B.良好行为记录信息的公布期限为3年

C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月【答案】：A46.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿最高额度为(）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C.违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【答案】：A47.如无特别约定，投标文件的作者是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标文件编写小组

D.投标文件载明的项目经理【答案】：B48.以下关于债权和物权的说法，不正确的是（）。

A.债权的主体、内容、责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是依法设立，债权依约设立

D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利【答案】：C49.场景(二）

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理【答案】：A50.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力（）；因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力（）。

A.不及于从物，不及于主物

B.及于从物，及于主物

C.及于从物，不及于主物

D.不及于从物，及于主物【答案】：C51.某施工企业专职安全管理人员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部门

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上人民政府【答案】：C52.表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人【答案】：B53.王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。

A.2009年3月1日

B.2010年3月1日

C.2011年3月1日

D.2013年3月1日【答案】：B54.民事诉讼的证据不包括（）。

A.物证

B.施工规范

C.视听资料

D.勘验笔录【答案】：B55.（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动邀请

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见【答案】：C56.（2015年真题）根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】：B57.根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】：D58.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商。针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

C.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

D.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求【答案】：D59.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人【答案】：B60.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】：D61.某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】：A62.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案【答案】：A63.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章【答案】：A64.（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】：C65.关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】：C66.某建筑设计单位未按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.除低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】：D67.关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中，正确的是(）。

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉

B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】：B68.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产件可证应当具备条作的是（）。

A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

B.为职工办理意外伤害保险

C.配备兼职安全生产管理人员

D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装【答案】：A69.（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会【答案】：D70.（2020年真题）建设工程施工合同的承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆信中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是()。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】：A71.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地【答案】：D72.一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.快捷性【答案】：D73.关于建设工程施工垫资的说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B74.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇0名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】：C75.根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。

A.节工、节材、节机、节能

B.节水、节电、节气、节材

C.节电、节材、节工、节水

D.节能、节地、节水、节材【答案】：D76.某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。

A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书

B.文物行政管理部门颁发的文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备【答案】：D77.承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人

B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验

C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成

D.因定作人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果【答案】：D78.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，AB双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权【答案】：B79.国家重点工程消防防火巡查次数（）。

A.每日

B.7天

C.15天

D.一个月【答案】：A80.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员【答案】：C81.下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果

C.必要时可公示企业的信用档案

D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】：B82.根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】：D83.关于民事责任，下列说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

D.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用【答案】：D84.整体现浇水池顶板跨度为6m，底模板拆模时间所需砼强度应达到设计强度的（）。

A.50%

B.70%

C.75%

D.100%【答案】：C85.施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承担。

A.本人

B.项目经理

C.项目经理部

D.施工企业【答案】：D86.甲委托乙公司做塑料礼盒，乙将塑料礼盒印刷工作完成（主要工作），将粘贴工作（辅助工作）交给丙公司完成，乙在交付工作成果时则（）。

A.甲有权通知乙解除合同

B.甲无权通知乙解除合同

C.乙与丙的合同效力待定

D.乙与丙的合同无效【答案】：B87.关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）

A.标准可以由行业主管部门发布

B.标准文本应当免费向社会公开

C.对标准解释的效力低于标准本身

D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年【答案】：B88.甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。

A.要求丙承担违约责任

B.要求乙承担违约责任

C.要求乙和丙共同承担违约责任

D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】：B89.某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。

A.2月1日

B.4月1日

C.3月1日

D.6月1日【答案】：C90.《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。下列选项中符合该规定的是（）。

A.相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险

B.相对固定的职工应按项目参加工伤保险

C.按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费

D.按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费【答案】：A91.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。

A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章

C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责

D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：A92.下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是（）。

A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思

B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行承担医疗费用，单位不承担任何责任

C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用

D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同【答案】：D93.项目经理部行为的法律后果由（）承担。

A.项目经理

B.项目经理部各成员

C.企业法人

D.企业法定代表人【答案】：C94.下列关于分包的说法中，正确的是()。

A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】：A95.以下法律文书不具有强制执行力的是（）。

A.生效的仲裁判决书

B.当事人双方达成的和解协议

C.生效的仲裁调解书

D.人民法院的裁决【答案】：B96.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼【答案】：C97.2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】：A98.施工企业取得法人成立的时间为（）之日。

A.注册资金到位

B.法定代表人确定

C.营业执照签发日期

D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】：C99.（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加【答案】：B100.（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%【答案】：A101.（2017年真题）国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材【答案】：C102.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货1周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，釆取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元【答案】：C103.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担

B.融资租赁合同中没有约定，租赁物品所有权归承租人

C.出卖人未在约定的交付期间或者合理期间内交付租赁物，承租人拒绝受领租赁物，人民法院应予支持

D.承租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：D104.下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。

A.商标可以分为商品商标和服务商标两大类

B.商标专用权的内容包括财产权和人身权

C.商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标

D.注册商标的有效期为10年，自申请之日起计算【答案】：A105.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是()。

A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼

B.约定的仲裁事项是不动产争议

C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构

D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止【答案】：A106.（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D.试样的真实性只能由取样人员负责【答案】：B107.2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是（）。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告【答案】：C108.事业单位甲拖欠小型施工单位乙的工程款200万元，拖欠了360天(按1年计)，合同中对逾期利息的利率没有约定，经调查，合同订立时市场上1年存款利率为3％、贷款利率为6％，那么甲方应支付乙方的逾期利息是（）万元。

A.合同没有约定，可以不支付

B.6

C.12

D.36【答案】：D109.下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。

A.工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌

B.包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡

C.工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸伤工人1人

D.工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤【答案】：B110.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是（）。

A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续

C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内办理资质变更手续

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】：C111.关于债的说法，正确的是（）。

A.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

B.债的内容是债的主体之间的权利义务

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债的客体具有相对性【答案】：B112.工程项目在开工前需要办理施工许可证的是（）。

A.工程建设中经常会出现临时性建筑

B.军用房屋建筑工程建筑活动

C.建筑面积在300m2以上的建筑工程

D.文物保护的纪念建筑物和古建筑的修缮【答案】：C113.关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报

B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案

D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】：B114.关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须先行调解

B.调解不成的不能进行裁决

C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力

D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】：C115.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.16

B.12

C.10

D.4【答案】：B116.（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】：A117.某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D118.王军是某施工单位的项目经理，2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是（）。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了

C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了【答案】：C119.关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（）。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】：D120.在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付【答案】：D121.某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括()。

A.责令在建项目停止施工

B.罚款

C.没收违法所得

D.没收财产【答案】：D122.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A.项目经理部承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担【答案】：B123.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师

B.注册咨询工程师

C.注册建造师

D.项目经理【答案】：C124.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.质量保修书应当在竣工验收后与工程竣工档案一并提交建设单位【答案】：A125.（2020年12月真题）关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()。

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【答案】：B126.关于招标基本程序的说法，正确的是（）。

A.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行

B.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据

C.标底应当在评标时公布

D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】：A127.施工单位签署质量合格的文件上，必须有()签字盖章。

A.注册建筑师

B.注册建造师

C.注册结构工程师

D.注册监理工程师【答案】：B128.建筑施工特级资质总承包资质，一般情况下，需要配备的专职安全生产管理人员（）。

A.不少于6人

B.不少于10人

C.不少于15人

D.不少于20人【答案】：A129.某施工企业与某设备公司订立了施工机械租赁合同，在承租使用期间，施工企业又与该设备公司订立买卖合同，购买了该批施工机械，则施工企业取得该批施工机械所有权的时间是（）

A.租赁合同成立时

B.租赁合同生效时

C.买卖合同成立时

D.买卖合同生效时【答案】：D130.某工程设计文件需要作重大修改，则()。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B.设计单位可直接进行修改

C.应由建设单位报原审批机关批准

D.须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】：C131.（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是()。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】：B132.知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯，例如未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。

A.专有性

B.私有性

C.归属性

D.持有性【答案】：A133.因()申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册【答案】：C134.（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】：A135.关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D136.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】：C137.场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是（）。

A.保证方式

B.保证期间

C.保证担保范围

D.被保证人的其他债权【答案】：D138.企业发生合并、分立、改制的，其资质（）。

A.可承继?

B.应当重新申请办理?

C.需承继的，应当申请重新核定资质等级?

D.应向注册地主管部门申请变更【答案】：C139.以下关于工程监理单位安全责任的说法中正确的是（）。

A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设推荐性标准

B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当立即报告有关主管部门

C.工程监理单位有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改

D.工程监理单位受建设行政主管部门的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施监督管理【答案】：C140.建造师的延续注册，注册证书与执业印章有效期为()年。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】：B141.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定【答案】：D142.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权【答案】：C143.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。

A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

B.甲应当对乙承担违约责任

C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：A144.根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。

A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【答案】：B145.（2020年真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。

A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担

B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款

C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款

D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D146.（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】：D147.对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明

D.设计单位的资质证明【答案】：D148.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置【答案】：B149.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。

A.要式合同

B.有偿合同

C.实践合同

D.双务合同【答案】：C150.（2020年12月真题）在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.留置权

B.抵押权

C.所有权

D.处分权【答案】：A151.关于证据的调查收集和保全制度，说法正确的是（）。

A.申请法院调查收集证据，应当在开庭审理时提交书面申请

B.当事人申请证据保全的，应当在被告提交答辩状期间向人民法院提出；

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【答案】：D152.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理【答案】：D153.根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7年的

B.年龄超过60周岁的

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求【答案】：D154.买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。

A.现实交付

B.简易交付

C.占有改定

D.指示交付【答案】：C155.（2021年第2批真题）关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D156.关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（）。

A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请

B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：D157.关于招标文件的说法，正确的是（）

A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】：A158.（2020年12月真题）某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政强制执行

D.行政强制措施【答案】：A159.合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移【答案】：A160.仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时()

A.仲裁委员会可以强制执行

B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁

C.另一方当事人可以向法院提起诉讼

D.另一方当事人可以向法院申请强制执行【答案】：D161.某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。

A.所有权

B.用益物权

C.债权

D.担保物权【答案】：D162.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格【答案】：B163.下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。

A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时

B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训

C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训

D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】：B164.【2018年真题】建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格【答案】：A165.下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。

A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等

C.承包人应当在发包人签证后施工

D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】：A166.（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违法行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰【答案】：D167.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.70

C.100

D.150【答案】：B168.关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。

A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：A169.（2017年真题）关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制【答案】：C170.关于借款合同利息的说法，正确的是（）。

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】：C171.下列情形中，构成委托代理终止的是（）。

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人重伤

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】：A172.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）

A.全部责任

B.次要责任

C.主要责任

D.同等责任【答案】：C173.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款【答案】：B174.甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是（）。

A.可以延期，但只能延期一次

B.领取施工许可证延期次数不受限制

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】：D175.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。

A.保证合同是主合同的从合同

B.保证合同只能是有偿合同

C.保证合同是物的担保方式

D.保证合同是非典型合同【答案】：A176.（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C177.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行【答案】：D178.（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】：A179.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】：D180.根据《物权法》的规定，动产物权的转让自（）时发生效力，但法律另有规定的除外。

A.买卖合同生效

B.交付

C.转移登记

D.买方占有【答案】：B181.（2020年真题）关于投标文件修改的说法，正确的是()。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】：A182.关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）。

A.多式联运经营人对全程运输承担义