2026年一级建造师之一建工程法规必刷200题（必刷）附答案详解

2026年一级建造师之一建工程法规必刷200题（必刷）附答案详解1.应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的

B.一切承包单位将承包的工程转包的

C.一切违反法律规定进行分包的

D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的【答案】：D2.根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。（2015）

A.须经债权人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】：D3.施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.串通投标罪【答案】：A4.某施工合同签订于2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日，工程开工时间为2004年7月1日，工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2006年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为（）。

A.2007年7月1日

B.2007年10月1日

C.2008年1月1日

D.2009年7月1日【答案】：D5.关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是（）。

A.工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B.意外伤害保险是法定的强制性保险

C.工伤保险是法定的强制性保险

D.意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担【答案】：C6.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是()。2017真题

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】：D7.国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权【答案】：D8.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。

A.当天公开

B.当天不公开

C.同—时间公开

D.同一时间不公开【答案】：C9.下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置【答案】：D10.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据【答案】：D11.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。（2015）

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书

D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】：C12.施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。

A.责令改正

B.责令赔偿损失

C.责令停业整顿

D.降低资质等级【答案】：B13.《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45【答案】：B14.（2020年真题）根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】：B15.下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】：B16.关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】：B17.根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】：B18.不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】：C19.关于一级建造师执业的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】：A20.下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《招标公告发布暂行办法》

C.《北京市建筑市场管理条例》

D.《重庆市建设工程造价管理规定》【答案】：B21.（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心【答案】：C22.关于团体标准的说法，正确的是()。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】：C23.建设工程施工合同不能认定无效的是（）。

A.承包人超越资质等级承揽工程

B.借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程

C.建设工程必须进行招标而未招标

D.资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程【答案】：D24.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】：D25.某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式【答案】：D26.出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明【答案】：A27.关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】：A28.根据《安全生产法》,生产经营单位的主要负责人在工程建设过程中未按照该法规定履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,应当由安全生产监督管理部门按照规定处以（）的罚款。

A.一年年收入的30%

B.一年年收入的40%

C.一年年收入的60%

D.一年年收入的80%【答案】：B29.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照（）的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低

B.资质等级高

C.任一资质等级

D.中间等级【答案】：A30.下列情形中,用人单位可以解除劳动合同的是（）

A.职工患病,在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】：D31.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：C32.根据《民事诉讼法》，不属于起诉必须符合的条件有()。

A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织

B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和理由

D.事实清楚，证据确实充分【答案】：D33.关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是()。

A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排污费可以用于污染的防治【答案】：A34.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按（）征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%【答案】：D35.关于施工合同解除的说法,正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除

B.承包人将包的工程转包,发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除【答案】：B36.工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任【答案】：B37.因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A.建设行政主管机关

B.招标人或其委托的招标代理机构

C.原评标委员会

D.新组建的评标委员会【答案】：C38.某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉【答案】：B39.（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】：B40.各类施工作业需要排水的,由()申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以【答案】：A41.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水【答案】：A42.某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自()起至该工程竣工验收合格日止。

A.2003年6月5日

B.2003年6月10日

C.2003年6月15日

D.2003年7月20日【答案】：C43.行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。

A.30日

B.45日

C.60日

D.3个月【答案】：C44.下列不属于承租人的主要义务的是（）。

A.支付租金

B.使用租赁物

C.保管租赁物

D.保证无第三人对租赁物主张权利【答案】：D45.对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】：A46.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。2014

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准【答案】：B47.《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下【答案】：B48.李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权【答案】：C49.设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。

A.2004年3月5日

B.2004年3月8日

C.2004年4月5日

D.张某自己声明之日【答案】：B50.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】：D51.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】：D52.有关总分包的责任承担说法不正确的是（）

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任【答案】：D53.具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费（）的罚款。

A.25%以上50%以下

B.1倍以上2倍以下

C.2%以上4%以下

D.0.5%以上1%以下【答案】：B54.按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。

A.级别管辖

B.指定管辖

C.地域管辖

D.移送管辖【答案】：C55.某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效【答案】：A56.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是()。2017真题

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】：B57.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是().

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用【答案】：B58.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。（2012）

A.保证本单位安全生产投入的有效实施

B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费

D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】：C59.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案【答案】：A60.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。

A.须大修才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】：B61.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书

D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】：C62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门【答案】：A63.某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C64.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。(2015真题)

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】：C65.（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是（）。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产

B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金【答案】：C66.关于城市护建设税的说法,正确的是（

A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业积分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡激纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】：D67.某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（）。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备【答案】：D68.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。2016

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】：A69.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合（）后方可申请初始注册。

A.本专业继续教育的要求

B.注册一个单位的要求

C.具备完全民事行为能力

D.具有工程业绩的要求【答案】：A70.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：A71.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A72.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：C73.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.公务员工商行政主管部门【答案】：C74.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。2016

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】：C75.下列案件属于专属管辖的有()。

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】：B76.下属行为不属于违法分包的是（）

A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司

B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某

C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司

D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位【答案】：A77.下列属于特别法人的是()。

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人【答案】：D78.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是()。

A.提交竣工验收报告之日

B.工程竣工验收合格之日

C.提交竣工验收报告后30天

D.工程竣工验收合格后30天【答案】：B79.所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于()的合同

A.有效

B.无效

C.可变更

D.效力待定【答案】：B80.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】：B81.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销【答案】：A82.监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求【答案】：C83.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在埤

D.建设工程所在地【答案】：A84.甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是（）。

A.乙可以拒绝运输

B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙

C.乙可采取措施以免造成放射性污染

D.只要有防范措施就无需作出危险物标志【答案】：D85.按照《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（）以书面形式通知监理工程师验收。

A.1日

B.36小时

C.24小时

D.48小时【答案】：D86.下列关于代理的法律特征的说法，正确的是()。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果由代理人自行承担

C.代理人实施代理行为不受限制

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】：D87.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24【答案】：A88.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.有效

B.效力待定

C.可变更、可撤销

D.无效【答案】：A89.建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（）强制执行。

A.仲裁机构

B.建设行政主管部门

C.司法监督机构

D.有管辖权的人民法院【答案】：D90.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：B91.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其间构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其间没有形成债的关系【答案】：C92.按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行

A.履行合同时履行地的价格

B.订立合同时履行地的价格

C.履行合同时订立地的价格

D.订立合同时订立地的价格【答案】：B93.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。（2015）

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】：C94.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格【答案】：D95.标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是()。

A.强制性国家标注的代号“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行【答案】：B96.《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任【答案】：B97.某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A.必须再次审查，审查合格延期3年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年【答案】：D98.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日【答案】：B99.关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师享无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理【答案】：B100.某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工

D.施工许可证已自行作废【答案】：A101.建设工程质量保修书的提交时间是（）。

A.自提交工程竣验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交工程竣工验收报告时【答案】：D102.关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是（）。

A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持

B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持

C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持

D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持【答案】：A103.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。2014

A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】：D104.关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系【答案】：C105.以下属于建造师不予注册情形的是（）。

A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间

B.范某申请注册时，已年满62周岁

C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间

D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书【答案】：C106.（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。

A.合同履行

B.合同清偿

C.债务履行

D.合同终止【答案】：A107.施工合同的从合同是()。

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同【答案】：A108.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%【答案】：A109.某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A.城市规划部门

B.建设行政管理部门

C.水行政主管部门

D.渔业主管部门【答案】：C110.下列事项中,属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或者标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术【答案】：D111.2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日【答案】：C112.某建筑工程公司按照法人的划分标准属于（）法人。

A.行政法人

B.事业法人

C.社团法人

D.企业法人【答案】：D113.根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人，应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A.60

B.15

C.30

D.45【答案】：C114.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A115.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经（）批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

A.县级以上地方人民政府

B.社区的市级人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院【答案】：C116.按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是（）。

A.建设单位应向承包人提供产品合格证明

B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点

C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求【答案】：D117.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。（2012）

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位【答案】：B118.关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】：A119.新颖性是授予发明和实用新型专利权的必备条件之一,在申请日前六个月内,下列情形下丧失新颖性的有（）。

A.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的

B.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的

C.他人未经申请人同意而泄露其内容的

D.已有单位就同样发明或实用新型在申请日之前向专利行政主管部门提出申请【答案】：D120.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是（）。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明【答案】：D121.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】：B122.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日【答案】：C123.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站【答案】：A124.下列情形符合注册建造师申请条件的是（）。

A.甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕

B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人

C.丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间

D.丁60周岁【答案】：D125.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：C126.某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至()届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月10日

C.2012年7月10日

D.2013年7月10日【答案】：A127.关于要约邀请的表述中，不正确的是()。

A.要约邀请可以向特定人发出

B.要约邀请可以向不特定的人发出

C.要约邀请具有法律约束力

D.要约邀请处于合同的准备阶段【答案】：C128.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】：C129.下列关于委托代理的说法，正确的是()。

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式【答案】：C130.某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲单位()

A.只能自行承担这一损失

B.可以要求施工单位支付4.5万元

C.有权要求施工单位支付1万元

D.应当要求施工单位支付5万元【答案】：C131.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理【答案】：A132.下列选项中，()属于施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的情形。

A.企业股东变更

B.企业法人变更

C.企业设立分公司

D.企业法定代表人变更【答案】：D133.2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3【答案】：B134.下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权的内容只包括财产权

B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护

C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利

D.注册商标的有效期自申请之日起计算【答案】：A135.对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.提供虚假资质证明

B.向评标委员会成员行贿

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.与招标代理机构串通【答案】：C136.关于工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】：A137.赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则（）。

A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册

B.李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册

C.孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册

D.张某在2个单位申请注册，可以注册【答案】：A138.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。

A.双方签收的人民法院调解书

B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书

C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书

D.一方拒绝签收的仲裁调解书【答案】：A139.甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.甲与建设单位

D.甲与施工单位【答案】：B140.下列各项中，可以免缴车辆购置税的是()。

A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆

B.2019年购置的挂车

C.设有固定装置的运输车辆

D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】：A141.关于人身保险合同的说法，正确的是()。2017

A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人【答案】：C142.根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】：C143.下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险【答案】：C144.以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的比较，说法正确的是()。

A.行政复议是行政机关上级对下级作出的行政行为的监督；行政诉讼是法院对行政行为的监督

B.行政复议和行政诉讼均只对行政行为的合法性进行审查

C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；行政诉讼则以开庭审查为主，以调解为原则

D.行政复议后不服的，可以提起行政诉讼；行政诉讼之后，也可以再提起行政复议【答案】：A145.根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行()。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】：B146.2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日【答案】：C147.建设工程施工前，施工企业（）应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。

A.项目管理的技术人员

B.施工企业总负责人

C.项目管理的负责人

D.技术总负责人【答案】：A148.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定【答案】：D149.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。

A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加

B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】：D150.经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》的规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】：D151.某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.自借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】：C152.施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持【答案】：B153.关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程招标应当委托代理

C.建设工程中的表见代理属于无权代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】：C154.关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是()。

A.地方性法规由地方各级人大及常委会制订

B.地方性法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订

C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行

D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准【答案】：C155.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】：B156.关于意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

B.意外伤害保险费由建设单位支付

C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费【答案】：D157.建设单位应自建设项目投人试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5【答案】：A158.下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立()。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.生产设备【答案】：B159.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内。

A.30

B.20

C.15

D.7【答案】：D160.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】：B161.（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是（）。

A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

B.企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开

C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】：C162.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续【答案】：A163.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】：D164.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定【答案】：A165.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用年限应从()之日起算。

A.施工许可证办理

B.缺陷责任期结束

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束【答案】：C166.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国《民法典》的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销【答案】：D167.关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列

B.建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别

C.各资质类别又可以划分为若干个级别

D.房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四个级别【答案】：A168.施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5日报价为10万元／台，限7天订货。施工单位2月20日表示同意订货。下列说法中正确的是()。

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请【答案】：A169.按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为（）。

A.良好行为记录和不良行为记录

B.公共服务信息和市场监管信息

C.市场主体信息和市场客体信息

D.公众投诉信息和公众评价信息【答案】：A170.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】：D171.根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】：C172.关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】：D173.工伤保险按照（）计提保险费。

A.职工人数

B.工资总额

C.施工合同额

D.建筑面积【答案】：B174.根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位规章制度的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的【答案】：C175.依据我国《民事诉讼法》，以下不属于民事诉讼当事人的是()。

A.共同诉讼人

B.证人

C.原告

D.被告【答案】：B176.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限【答案】：D177.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

A.李某

B.工商局

C.李某和工商局共同

D.李某和工商局任意选择其一【答案】：A178.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚【答案】：D179.根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是（）。

A.在试用期间被证明不符