2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库含答案详解【培优】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库含答案详解【培优】1.为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()

A.质量改进

B.持续改进

C.质量策划

D.组织行为【答案】：B2.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A3.建设工程进度控制的总目标是（）。

A.建设工期

B.合同工期

C.定额工期

D.确保提前交付使用【答案】：A4.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A5.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对

B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人

C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证

D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】：A6.监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()

A.各种检查和记录

B.时间安排和调度

C.系统划分

D.技术交底【答案】：A7.由于发包人责任造成承包人自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班租赁费

D.折算租金【答案】：B8.（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D9.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A10.设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是()。

A.设计参数

B.设计依据

C.结构造型、功能和使用价值

D.设计标准【答案】：B11.关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。

A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mm

B.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mm

C.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mm

D.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用【答案】：C12.工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。

A.工程质量不合格

B.工程质量问题

C.工程质量事故

D.工程质量缺陷【答案】：D13.甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：

A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日

B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限

C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长

D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】：A14.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.返回进度监测系统

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A15.关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】：B16.（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B17.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D18.下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。

A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是

B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者

C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理

D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】：B19.关于简易程序，下列哪些选项是错误的？

A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理

B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序

C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序

D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】：B20.建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。

A.中标方案

B.招标评标过程介绍

C.评标专家名单

D.评标专家意见【答案】：B21.工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A22.建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C23.某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四【答案】：D24.某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C25.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C26.某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。

A.18

B.20

C.22

D.24【答案】：A27.李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.本案可以适用简易程序

B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理

C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证

D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】：A28.进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。

A.到岸价格

B.离岸价格

C.关税和消费税之和

D.组成计税价格【答案】：D29.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】：C30.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作

C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】：A31.2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】：D32.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D33.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：C34.工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性【答案】：C35.某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。

A.275000

B.360000

C.330000

D.358750【答案】：D36.工程网络计划工期优化的基本方法是通过()来达到优化目标。

A.改变非关键工作之间的逻辑关系

B.压缩非关键工作的持续时间

C.改变关键工作之间的逻辑关系

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D37.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A38.关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？

A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则

B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法

C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则

D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释【答案】：C39.在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。

A.硅灰

B.矿渣粉

C.硅粉

D.粉煤灰【答案】：C40.某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】：B41.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程【答案】：B42.下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()

A.不得采取双方协议的方式

B.只能采取拍卖的方式

C.只能采取招标的方式

D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式【答案】：D43.（2022年真题）某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。

A.270

B.320

C.410

D.480【答案】：B44.可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。

A.债务资金成本

B.权益资金成本

C.加权平均资金成本

D.融资风险成本【答案】：D45.根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：C46.分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：D47.将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程【答案】：B48.项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】：A49.关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由负责人代表发布【答案】：C50.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C51.模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：B52.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B53.质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。

A.认证机构

B.认证人员

C.培训机构

D.培训人员【答案】：D54.静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设期利息【答案】：B55.下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：D56.根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m【答案】：A57.建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工作队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】：B58.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】：C59.2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。

A.企业管理系统和其他信息技术

B.施工管理系统与安全管理系统

C.BIM管理系统与可视化系统

D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】：A60.建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。

A.业主方

B.监理方

C.设计方

D.施工方【答案】：A61.衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。

A.工程合格程度

B.安全达标程度

C.工程返修程度

D.顾客满意程度【答案】：D62.编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。

A.监理大纲

B.程序文件

C.作业文件

D.质量手册【答案】：B63.（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划【答案】：A64.（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.单价定额法

C.总费用法

D.修正的总费用法【答案】：A65.在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。

A.防护设施

B.水文、气象

C.施工作业面

D.通风照明【答案】：B66.监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A67.检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C68.下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：A69.项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。

A.混凝土强度试块取样检验

B.钢筋套筒取样检验

C.保温材料取样检验

D.预埋件的出厂合格证【答案】：D70.监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.确定物资供应分包方式及分包合同清单

C.审核物资供应计划

D.办理物资运输及进出口许可证【答案】：C71.组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D72.根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B73.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B74.如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。

A.可反算出所需要的工人数或机械台班数

B.必须检查劳动力供应的可能性

C.无需考虑工作面是否足够

D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】：C75.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A76.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。

A.不改变工作之间的先后顺序关系

B.缩短非关键线路上工作的持续时间

C.压缩费用增加量最大的关键工作

D.不改变原有计划的关键线路【答案】：A77.工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A78.（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限【答案】：C79.采用PFI融资方式的特点是（）。

A.可能降低公共项目投资效率

B.私营企业与政府签署特许经营合同

C.特许经营期满后将项目移交政府

D.私营企业参与项目设计并承担风险【答案】：D80.在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。

A.科学确定投资控制目标

B.以决策和设计阶段为重点

C.施行建设全过程的投资控制

D.技术与经济相结合【答案】：D81.工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。

A.可调总价

B.固定总价

C.可调单价

D.固定单价【答案】：A82.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】：A83.下列()不是BIM软件的特点。

A.操纵可视化

B.信息完备性

C.渲染精美性

D.信息互用性【答案】：C84.国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。

A.现场管理费

B.总部管理费

C.分包费

D.风险费【答案】：D85.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B86.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资控制目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A87.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B88.关于渎职犯罪，下列哪些选项是错误的？

A.警察甲接到被非法拘禁的乙的解救要求，故意不进行解救，造成严重后果的，甲成立滥用职权罪

B.镇长甲滥用职权造成个人财产损失10万元，又玩忽职守造成个人财产损失25万元。由于司法解释规定，滥用职权罪、玩忽职守罪要求造成经济损失30万元以上，故无论怎么理解两罪的关系，甲都不成立犯罪

C.法官甲在裁定犯罪分子乙是否减刑的时候，收受乙财物后，对不符合减刑条件的乙裁定予以减刑的，甲成立徇私舞弊减刑罪与受贿罪，择一重罪处罚

D.负有查禁犯罪职责的甲为帮助犯罪分子乙逃避处罚，帮助乙毁灭、伪造证据的，甲成立帮助毁灭、伪造证据罪与帮助犯罪分子逃避处罚罪，数罪并罚【答案】：B89.（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A90.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D91.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查【答案】：D92.下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.试运转所需的原料费

B.生产职工培训费

C.办公家具购置费

D.生产家具购置费【答案】：B93.普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.150mm×150mm×300mm

D.200mm×200mm×200mm【答案】：B94.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】：A95.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.各单位工程尽可能同时开工和完工

C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】：D96.（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B97.（2017年真题）下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C98.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B99.英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A100.下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B101.某高层商业办公综合楼工程建筑面积为8760㎡。根据计算，建筑工程造价为2300元/㎡，安装工程造价为1200元/㎡，装饰装修工程造价为1000元/㎡,其中定额人工费占分部分项工程造价的15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5%，其他措施费费率合计1%。其他项目费合计800万，规费费率为8%，增值税率9%，计算招标控制价为（）。

A.4732.06

B.5327.76

C.5765.42

D.6033.41【答案】：B102.在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.间歇时间

C.自由时差

D.时距【答案】：A103.设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】：A104.下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A105.某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。

A.1653.60

B.1702.49

C.1752.82

D.1786.52【答案】：C106.环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。

A.工程地质.水文.气象等

B.照明.通风.通讯条件

C.组织体制及管理制度

D.作业面大小【答案】：C107.向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。

A.原设计负责人

B.建设单位代表

C.总监理工程师

D.采购方负责人【答案】：C108.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B109.混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。

A.表面及棱角不受损伤

B.不出现侧向弯曲变形

C.不出现裂缝

D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】：A110.在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。

A.作业管理

B.计量管理

C.计划管理

D.组织管理【答案】：B111.李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？

A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定

B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理

C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审

D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】：B112.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B113.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】：B114.下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D115.设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B116.（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。

A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项

B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹

C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案

D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】：D117.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C118.某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。

A.21

B.24

C.26

D.27【答案】：C119.某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。

A.7.69%

B.10.67%

C.21.33%

D.40.00%【答案】：C120.下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。

A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构

B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字

C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改

D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】：A121.（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C122.下列关于美国法的特点和历史地位，说法错误的是？

A.美国法封建因素较少，但具有独特的种族歧视色彩

B.美国制定了世界上第一部资产阶级成文宪法，奠定了资产阶级宪法的基本格局

C.美国刑法率先创造了缓刑制度，但并没有将教育观念引入刑法的改革

D.美国法创造了立法和司法的双轨制，联邦和各州自成体系，各有独立的立法机关和司法系统【答案】：C123.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m2，计划单价是12元/平方米，到月底检查时，确认承包方实际完成的工程量为2000m2，实际单价为15元/平方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A.0.6万元，0.80

B.?0.6万元，0.83

C.?0.48万元，0.83

D.0.48万元，0.80【答案】：C124.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位来按施工方案施工【答案】：A125.某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】：C126.在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。

A.分层随机抽样

B.简单随机抽样

C.系统随机抽样

D.多级抽样【答案】：D127.关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的

A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长

B.选举国务院总理、副总理

C.选举中央军委主席、副主席

D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】：B128.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B129.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。

A.确定短期目标

B.按施工阶段确定目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】：C130.分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。

A.专业性质

B.工程部位

C.施工工序

D.设备类别【答案】：D131.质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。

A.全面贯彻

B.行为到位

C.适时管理

D.适中控制【答案】：B132.抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。

A.供应方

B.用户

C.生产方

D.系统【答案】：B133.在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位【答案】：A134.在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】：B135.下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。

A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别

B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量

C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期

D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】：C136.分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】：B137.质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录【答案】：B138.（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560【答案】：A139.下列资源优化的前提条件不包括（）。

A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系

B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的

C.不改变网络计划中各项工作的持续时间

D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性【答案】：B140.2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B141.单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质监站【答案】：B142.（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.流水定额【答案】：B143.下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？

A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响

B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使

C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响

D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】：A144.某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。

A.分包单位

B.材料供应单位

C.施工总承包单位

D.建设单位【答案】：D145.质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。

A.人员培训

B.文件规定

C.时间管理

D.行为到位【答案】：C146.对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：B147.某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.10%

B.8.33%

C.8%

D.10.31%【答案】：C148.在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量事故

B.工程质量责任

C.工程质量缺陷

D.工程质量因素【答案】：C149.某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.9886.82

B.10238.42

C.12109.77

D.12821.03【答案】：B150.监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.审查设计进度计划的合理性

D.建立设计工作技术经济责任制【答案】：C151.根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求【答案】：B152.在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成【答案】：B153.质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】：C154.何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()

A.建设单位，3个月

B.建设单位，6个月

C.施工单位，3个月

D.施工单位，6个月【答案】：B155.工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。

A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项

B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现

C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素

D.设计方案是否全面，经济评价是否合理【答案】：A156.某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。

A.8934.78

B.9807.59

C.11550.00

D.11867.18【答案】：D157.在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施【答案】：A158.为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证【答案】：C159.单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】：C160.监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()

A.监理工程师通知

B.监理工程师函

C.施工例会纪要

D.协调事项备忘录【答案】：A161.按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】：B162.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B163.某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7800

C.7940

D.8300【答案】：B164.某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.调整处理

D.平行处理【答案】：B165.某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。

A.200

B.150

C.100

D.50【答案】：B166.当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。

A.确定需要采取的调整措施

B.确定后续工作和总工期的限制条件

C.确定进度偏差的原因

D.确定可调整进度的范围【答案】：D167.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.最高管理者

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托专业单位【答案】：A168.项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的招标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】：D169.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()

A.10万元以上30万元以下

B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下

C.5万元以上10万元以下

D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】：A170.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位【答案】：C171.工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因【答案】：D172.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B173.设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。

A.技术性能和质量

B.技术性能和设备运输

C.设备运输和质量

D.设备运输和安装调试【答案】：A174.下列单项工程综合概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。

A.通风工程概算

B.电气照明工程概算

C.采暖工程概算

D.工器具及生产家具购置费用概算【答案】：D175.当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。

A.重新进行验收

B.可予以验收

C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

D.不予验收【答案】：B176.在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费【答案】：A177.某分项工程所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价依次为424元/m2、400元/m2、396元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为（）元/m2。

A.400

B.398

C.424

D.392【答案】：A178.在建设工程施工阶段，按