2026年监理工程师之土木建筑目标控制预测试题含完整答案详解【典优】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制预测试题含完整答案详解【典优】1.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A2.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C3.对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B4.某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14【答案】：D5.下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。

A.对施工进行跟踪管理的人员分配

B.明确施工跟踪人员的任务分工

C.编制投资控制工作计划

D.编制施工的组织设计【答案】：D6.根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A7.在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】：C8.李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？

A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定

B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理

C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审

D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】：B9.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D10.（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】：C11.调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。

A.增加施工机械的数量

B.实行包干加奖励

C.改善外部配合条件

D.采用更先进的施工机械【答案】：D12.投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。

A.年销售收入与固定资产投资

B.年销售收入与总投资

C.年净收益总额与投资总额

D.年净收益总额与固定资产投资【答案】：C13.监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。

A.以人为核心

B.提高质量效益

C.质量进度并重

D.减少质量损失【答案】：A14.某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C15.由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()

A.工期，成本和利润

B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润【答案】：B16.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D17.下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量【答案】：D18.下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.不合理的施工方案

B.计划安排不周密

C.施工安全措施不当

D.施工设备不配套，选型失当【答案】：B19.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B20.（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A21.2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C22.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.—次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：D23.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B24.关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的

A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长

B.选举国务院总理、副总理

C.选举中央军委主席、副主席

D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】：B25.对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施【答案】：C26.现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。

A.11.46%

B.11.50%

C.12.00%

D.12.36%【答案】：A27.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D28.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A29.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A30.在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件【答案】：C31.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。

A.24

B.30

C.36

D.54【答案】：B32.检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C33.根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。

A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）

B.∑（计算基数×相应费率）

C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）

D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】：B34.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C35.在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。

A.同意延长施工合同工期

B.免除承包商的误期损失赔偿

C.确认承包商在合理的状态下施工

D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】：C36.承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（）。

A.拒绝签署付款凭证

B.进行误期损失赔偿

C.取消承包人资格

D.追究民事责任【答案】：B37.在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.分包单位【答案】：A38.单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门【答案】：B39.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】：D40.根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求【答案】：B41.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。

A.总时差和自由时差必然相等

B.自由时差必然为零

C.总时差必然为零

D.一定为关键工作【答案】：A42.专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：C43.某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。

A.-170

B.-144

C.144

D.170【答案】：D44.数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。

A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差

B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好

C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好

D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】：C45.下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。

A.机械设备及安装工程概算

B.工具、用具购置费概算

C.电气照明工程概算

D.生产家具购置费概算【答案】：C46.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。

A.编审依据

B.编审程序

C.编审方法

D.编审原则【答案】：B47.某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D48.对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是()

A.不改变结构的外形尺寸

B.不造成永久性缺陷

C.不影响主要功能和正常使用寿命

D.不影响安全和主要使用功能【答案】：D49.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D50.（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D51.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1~2年

B.1~3年

C.2~4年

D.3~5年【答案】：B52.下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。

A.简单随机抽样检验法

B.分层随机抽样检验法

C.系统随机抽样检验法

D.多阶段抽样检验法【答案】：A53.某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.8948.5

B.8140

C.8940

D.9748.5【答案】：B54.（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。

A.建筑安装工程费

B.建筑工程费

C.安装工程费

D.基本预备费【答案】：B55.某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。

A.100

B.124

C.126

D.108【答案】：D56.（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C57.2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A58.根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。

A.发包人通知承包人后，承包人应予执行

B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告

C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认

D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】：A59.下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。

A.10～30年

B.30～60年

C.50～100年

D.80年以上【答案】：C60.属于建筑安装工程规费的是：()

A.临时设施费

B.工伤保险费

C.环境保护费

D.已完工程和设备保护费【答案】：B61.规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】：B62.不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（）。

A.违反法律法规

B.使用不当

C.施工与管理不到位

D.违背基本建设程序【答案】：D63.对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】：A64.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A65.采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.导致进度拖延的某一具体工作

D.项目总的实际进展情况【答案】：D66.为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】：A67.通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：C68.混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()

A.绑扎接头

B.焊接接头

C.冷挤压套筒接头

D.锥螺纹套筒接头【答案】：B69.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A70.已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。

A.总时差为零

B.自由时差等于总时差

C.自由时差为零

D.自由时差小于总时差【答案】：B71.某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。

A.840000

B.809025

C.856000

D.855500【答案】：B72.（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询人【答案】：C73.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。

A.在非关键线路上缩短工作持续时间

B.采用平行作业方式加快施工进度

C.不改变工作之间的先后顺序关系

D.保持网络计划中关键工作不变【答案】：C74.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】：D75.（2022年真题）某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.5800

B.6300

C.6500

D.6800【答案】：B76.可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：()

A.采用混合砂浆

B.采用水泥砂浆

C.采用掺有机塑化的水泥砂浆

D.砖砌筑前浇水湿润【答案】：D77.（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D78.回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。

A.20%，10

B.30%，10

C.20%，20

D.30%，20【答案】：B79.总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()

A.设计费计算表

B.建设单位管理费计算表

C.工程建设其他费用概算表

D.单位估价表【答案】：C80.工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：A81.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.312.00【答案】：D82.某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B83.在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向（）提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。

A.7，发包人

B.14，监理人

C.14，发包人

D.28，监理人【答案】：C84.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样【答案】：B85.工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。

A.监理单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工单位【答案】：B86.在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。

A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择

B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配

C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级

D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发【答案】：B87.政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】：A88.某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C89.（2021年真题）下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A90.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C91.施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交

A.在竣工前

B.在竣工后

C.与竣工验收报告同时

D.在工程决算时【答案】：C92.对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。

A.估计工程量单价

B.纯单价

C.可调总价

D.可调单价【答案】：B93.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差为零

D.关键工作的总时差最小【答案】：D94.下列选项中，属于其他直接费定额的是()

A.企业管理费定额

B.夜间施工增加费定额

C.机械消耗定额

D.建设单位管理费定额【答案】：B95.订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。

A.表格形式

B.合同形式

C.卡片形式

D.电文形式【答案】：C96.投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。

A.分部分项工程量清单

B.招标工程量清单

C.工程量清单计价表

D.已标价工程量清单【答案】：D97.建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（）。

A.每个施工段要有足够工作面

B.施工段数要满足合理组织流水施工要求

C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合

D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等【答案】：D98.建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】：D99.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D100.根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。

A.非经营性租赁

B.融资性租赁

C.短期租赁

D.长期租赁【答案】：B101.监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。

A.领导班子

B.工作班子

C.领导层

D.决策层【答案】：B102.下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】：A103.价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则表明（）。

A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高

C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少

D.评价对象的现实成本偏低【答案】：B104.按照GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是()

A.定性的

B.定量的

C.定性为主定量为辅

D.定性为辅定量为主【答案】：B105.对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】：A106.在工程质量控制中，监理机构应以（）为依据，客观、公平地处理质量问题。

A.推断

B.理论

C.经验

D.数据资料【答案】：D107.某工程网络计划中，C工作的总时差为8d，自由时差为5d，在检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了6d，则说明C工作的实际进度将使其紧后工作的最早开始时间推迟（）。

A.6d，同时使总工期延长6d

B.1d，同时使总工期延长1d

C.6d，同时使总工期延长1d

D.1d，但不影响总工期【答案】：D108.建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.流水节奏【答案】：C109.施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】：B110.施工进度计划实施中常用的检查方式是()

A.不定期地现场实地抽查和监督

B.召开施工单位负责人参加的现场会议

C.定期收集工程绩效报表资料

D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】：B111.签证索赔文件属于（）的工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.设计人员【答案】：C112.在工程施工质量验收活动中，（）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。

A.质量控制资料

B.竣工验收记录

C.阶段性验收记录

D.各检验批验收记录【答案】：A113.（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B114.工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。

A.决策阶段投资控制的工作

B.施工阶段投资控制的工作

C.投资控制的经济措施

D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】：D115.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C116.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C117.关于书证、物证与鉴定意见，下列哪一选项是正确的？

A.书证和物证都是实物证据，书证必有其载体，因此，书证也一定是物证

B.同一证据在同一案件中，既有可能是物证，也有可能是书证

C.某故意伤害案，医院出具的诊断证明书属于鉴定意见

D.某法学教授出庭所做的关于绑架杀人未遂处理意见，属于具有专门知识的人所做的鉴定意见【答案】：B118.进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。

A.到岸价格

B.离岸价格

C.关税和消费税之和

D.组成计税价格【答案】：D119.关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】：D120.在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。

A.单位工程

B.单项工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A121.根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。

A.LE.vE.l0

B.LE.vE.l1

C.LE.vE.l2

D.L

E.l3【答案】：D122.下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】：D123.某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。

A.1620.0

B.1628.1

C.1676.9

D.1752.0【答案】：C124.工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。

A.工程项目进度平衡计划

B.年度竣工投产交付使用计划

C.年度建设资金平衡计划

D.工程项目总进度计划【答案】：D125.下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。

A.墙体长宽高

B.门窗材质

C.施工时间

D.招投标信息【答案】：D126.项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。

A.与建设单位代表协商

B.监理员现场计量

C.质量监理人员检查验收

D.与承包单位协商【答案】：C127.根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A128.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】：B129.建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表【答案】：C130.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C131.对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。

A.按投资构成分解

B.按子项目分解

C.按时间分解

D.按工作流程分解【答案】：B132.大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。

A.混凝土强度测试报告

B.基础预压及沉降观测记录

C.施工依据及质量控制资料

D.基础预埋件的规格清单【答案】：B133.在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。

A.1977

B.1978

C.1979

D.1980【答案】：B134.某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。

A.100

B.160

C.170

D.200【答案】：C135.价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本【答案】：C136.所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。

A.施工合同

B.设计文件

C.监理合同

D.国家标准【答案】：B137.在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。

A.承压板周围的土侧向挤出少量土时

B.沉降S缓慢增大

C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】：D138.（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D139.在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（）。

A.实际工作

B.虚拟工作

C.计划工期

D.实际工期【答案】：B140.施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.98

D.2.01【答案】：C141.向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。

A.原设计负责人

B.建设单位代表

C.总监理工程师

D.采购方负责人【答案】：C142.施工过程中见证取样的试验室应是()。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】：D143.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】：D144.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】：A145.（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%

A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行

B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行

C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行

D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】：C146.在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。

A.提高功能

B.提高价值

C.降低成本

D.提高设计方案施工的便利性【答案】：B147.某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C148.某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。

A.27.300

B.28.067

C.30.797

D.30.874【答案】：D149.投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。

A.已完成工作量×预算单价

B.计划工作量×预算单价

C.已完成工作量×实际单价

D.计划工作量×实际单价【答案】：A150.对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.一次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：C151.以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()

A.建设单位项目负责人

B.勘察单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】：A152.分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：D153.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C154.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于招标控制价的编制原则说法正确的是（）。

A.国有资金投资的建设工程招标，招标人可以不编制招标控制价

B.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，可以就该工程接受投标人委托编制投标报价

C.招标控制价是招标工程的最低投标限价

D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核【答案】：D155.分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。

A.专业性质

B.工程部位

C.施工工序

D.设备类别【答案】：D156.工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。

A.适应性

B.耐久性

C.性

D.经济性【答案】：B157.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B158.进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（）。

A.间接费用率最小的工作

B.有充足备用资源的工作

C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作【答案】：A159.监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。

A.及时下达工程开工令

B.妥善处理工期索赔事件

C.拒绝签署付款凭证

D.及时审批施工进度计划【答案】：C160.为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。

A.施工招标和施工

B.设计和施工招标

C.设计和施工

D.设计、施工招标和施工【答案】：C161.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B162.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。

A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程【答案】：C163.在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（）。

A.计算过程

B.书面结论

C.过程报告

D.检验证明【答案】：B164.某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.87

B.4.88

C.4.90

D.4.96【答案】：B165.工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.项目经理【答案】：A166.（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位【答案】：C167.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】：A168.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。

A.通过竣工验收之日

B.颁发工程接收证书之日

C.实际竣工日期

D.竣工验收合格之日【答案】：D169.抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。

A.6.9%

B.7.8%

C.8.2%

D.9.5%【答案】：D170.关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是

A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避

B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理

C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见

D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核【答案】：B171.利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度拖后的时间

B.实际进度超前的时间

C.拖欠的任务量

D.超额完成的任务量【答案】：A172.按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()

A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准

D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】：B173.模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（）。

A.大模板

B.滑升模板

C.组合模板

D.爬升模板【答案】：D174.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】：B175.设计单位的选定方式不包括（）。

A.直接指定

B.设计招标

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：D176.某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()

A.纯单价合同

B.可调工程量单价合同

C.不可调值单价合同

D.可调值总价合同【答案】：A177.质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】：C178.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.施工单位项目负责人，专业监理工程师

D.施工单位技术负责人，专业监理工程师【答案】：A179.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。