2026年建筑施工合同补充合同（1篇）

2026年建筑施工合同补充合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就2026年建筑施工合同补充事宜协商一致，订立合同如下：

一、补充合同背景

甲方与乙方于____年____月____日签订了《2026年建筑施工合同》（合同编号：_______），现因施工过程中出现特殊情况，经双方协商一致，对原合同相关内容进行补充调整，具体条款如下：

二、工程范围调整

1、原合同约定的工程范围中，涉及_______区域（具体位置描述）的施工内容予以取消，取消部分工程量约为_______立方米/平方米/吨等具体量化指标。

2、新增工程内容为：在_______区域（具体位置描述）增设_______施工项目，包括但不限于_______（列举具体施工内容），新增工程量约为_______立方米/平方米/吨等具体量化指标。

3、双方确认，新增工程内容的技术要求、质量标准及安全规范均应符合国家现行相关标准，并纳入原合同执行范畴。

三、工期调整

1、因新增工程内容导致原合同约定的工期需相应顺延，顺延期限为_______天，新的完工日期为_______年____月____日。

2、若因甲方原因（如设计变更未及时确认、材料供应延迟等）导致工期再次延误，延误天数应在_______日内书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。

四、费用调整

1、新增工程内容的单价按原合同同类项目标准执行，具体单价为_______元/立方米/平方米/吨（大写：人民币_______元整），新增工程费用总计为_______元（大写：人民币_______元整）。

2、因工期顺延产生的窝工费、设备租赁费等额外费用，由甲方承担_______%，乙方承担_______%，具体比例以实际发生费用为准，每月结算一次。

3、材料价格调整机制：若施工期间主要材料价格波动超过_______%，双方应协商调整材料价格，调整幅度以上一年同期平均价格为基准。

五、质量与验收

1、新增工程内容的质量标准不低于原合同约定标准，甲方应在收到乙方提交的验收申请后_______日内组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。

2、若验收不合格，乙方应在_______日内完成整改，整改后重新申请验收，若二次验收仍不合格，乙方需承担相应损失。

六、安全责任

1、新增工程区域的安全施工责任由乙方承担，但甲方需提供必要的安全施工条件及协助，包括但不限于施工现场的临时用电、道路通行等。

2、乙方应配备专职安全员，每日进行安全巡查，并每月向甲方提交安全施工报告，若发生安全事故，责任划分按原合同相关条款执行。

七、付款方式

1、新增工程费用分_______期支付，首期款于合同签订后_______日内支付，金额为_______元；中期款于新增工程完成_______%后支付，金额为_______元；尾款于工程竣工验收合格后_______日内支付，金额为_______元。

2、甲方支付款项时，乙方需提供等额的增值税发票，甲方在收到发票后_______日内完成支付。

八、违约责任

1、若甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期金额的_______%支付违约金，逾期超过_______日，乙方有权暂停施工或解除合同。

2、若乙方因自身原因导致新增工程延期交付，每逾期一日，应按合同总价的_______%支付违约金，但最高不超过合同总价的_______%。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方由此造成的直接经济损失。

九、争议解决

本补充合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过书面形式协商解决，协商不成的，任何一方均可向原合同约定的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1、本补充合同作为原合同的附件，与原合同具有同等法律效力，原合同未约定的事项，参照本补充合同执行。

2、本补充合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：