两个亿小目标施工合同模版（知识研究或个人学习）_第1页
两个亿小目标施工合同模版（知识研究或个人学习）_第2页
两个亿小目标施工合同模版（知识研究或个人学习）_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人(全称):孟xxxxx方润食品有限xx承包人(全称)：根据《中华人民共和xx民法典》、《中华人民共和xx建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实xx用的原则,双方就孟xxxxx方润食品有限xx项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:孟xxxxx方润食品有限xx深加工项目2.工程地点:孟xxxxx化工镇东孟XX村。3.工程立项批准文号:。4.资金来源:自筹5.该项目工程为总承包，分一期屠宰车间，二期，冷库工程等。工程承包范围:钢结构厂房,冷库,室内外混泥土地面,供排水及污水系统管线,厂区绿化,亮化、室内外照明、办公楼维修等工程。二、合同工期计划开工日期:以甲方开工令为准。计划竣工日期:8个月（240天）三、质量标准工程质量符合合格标准签约合同暂定价为:人民币(大写):贰亿(暂定)(￥200000000.00元)四、合同文件构成(1)专用合同条款及其附件；(2)通用合同条款；(3)技术标准和要求；(4)按图纸施工；1.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。五、结算依据厂区内所有项目均按照河南省2xx6定额结算，有图纸的以图纸工程量核算，图纸以外的根据现场实际发生量结算，以上所有项目材料按xx息价结算。六、付款方式1.出基础后付基础总造价款40%。2.预付钢构合同总造价款40%。3.钢构柱子立起预付钢构合同总造价款40%。4.工程完工验收合格后一个星期内支付合同总造价款17%。5.余款3%作为工程质量保证金，一年后无质量问题付清款项。七、技术质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合xx家相关验收标准。八、双方责任●因工程质量达不到约定的质量标准及未能按时间如期交工，乙方需承担相应的责任及赔偿。●甲方负责场地三通一平交付给乙方施工；甲方保证工程进度款按时发放，因不能及时发放造成的停工及损失由甲方承担相应的责任及赔偿。●安全生产本合同安全生产文明施工创优标准：零伤亡。乙方须保证其安全文明生产施工达到该标准，按规定施工，否则一切后果由乙方承担。九、变更设计所增加或变更的工程量，甲方按照变更的工程量按定额价定价。十、违约及损害赔偿责任1.一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价0.3%计算违约金。2.一方有停业、倒闭、破产、或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。3.一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方的故意或重大过失除外。十一、补充协议根据实际工程量、现场签证单、会议纪要、当地最新xx息价目表进行据实结算。材料价格按照当地材料xx息价为准，厂房外工程量按现场实际发生量结算。十二、纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由当地人民法院管辖裁定。十三、合同份数本合同一式六份均具有同等法律效力，发包人执四份,承包人执两份。发包方:(公章

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论