喷泉系统建设合同

喷泉系统建设合同一、合同双方基本信息甲方（建设单位）名称：XX市园林绿化管理有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三联系人：李四联系电话：138XXXX5678电子邮箱：xxyl@乙方（施工单位）名称：XX市喷泉工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：王五联系人：赵六联系电话：139XXXX8765电子邮箱：xxpq@二、项目概况2.1项目名称XX市中央公园音乐喷泉景观工程2.2项目地点XX市中央公园中心广场（具体坐标：北纬XX°XX′XX″，东经XX°XX′XX″）2.3项目规模喷泉主体直径30米，最大喷射高度20米，水域面积600平方米配套设施包括：音乐控制系统、LED灯光系统、水循环处理系统、水下动力系统设计容量：同时容纳300人观赏，日均运行时间8小时2.4项目工期自合同签订之日起至2025年12月30日止，总工期180个日历天（含设计、施工、调试及验收）三、施工内容3.1施工范围主体工程：喷泉池体结构（钢筋混凝土浇筑）、防水处理、石材铺装设备安装：潜水泵（32台，功率5.5kW/台）、旋转喷头（120个）、变频控制系统（PLC编程）、音响设备（线阵列音箱8组）电气系统：高低压配电（含防雨配电柜）、水下电缆（YJV-10kV-3×50mm²）、LED灯带（RGB全彩，总长度500米）辅助工程：水循环过滤系统（处理量100m³/h）、排水系统、控制室建设（15㎡）3.2技术标准执行《城市喷泉工程技术规程》（CJJ/T222-2015）电气设计符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）防水工程达到《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）一级标准四、合同价款4.1合同总价人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），其中：直接工程费：980,000元（含材料费650,000元、人工费230,000元、机械费100,000元）措施项目费：80,000元（含安全文明施工费30,000元、夜间施工增加费20,000元）设计与管理费：70,000元利润：50,000元税金：20,000元（按简易计税方法计算）4.2付款方式支付节点支付比例金额（元）支付条件合同签订后5个工作日30%360,000乙方提交履约保函（金额为合同价10%）主体结构完工验收合格40%480,000监理单位出具阶段验收报告设备安装调试完成20%240,000甲方组织试运行72小时无故障质保期满1年10%120,000无重大质量问题且完成全部保修义务4.3价款调整主材价格波动超过±5%时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.8条调整设计变更导致工程量增减的，按实际完成工程量乘以投标综合单价结算五、施工进度5.1阶段划分及时间要求施工阶段起止时间关键节点设计深化2025.01.01-2025.01.15提交施工蓝图8套（含电子版）土方开挖及基础2025.01.16-2025.02.15地基承载力检测≥200kPa主体结构施工2025.02.16-2025.04.15池体混凝土强度达到C30设备安装2025.04.16-2025.06.30水泵单机试运行合格系统调试2025.07.01-2025.08.30音乐、灯光、水型联动调试完成竣工验收2025.12.20-2025.12.30提交完整竣工资料（含视频存档）5.2进度保障措施乙方每月5日前提交《月进度报表》，延误超5天需提交整改方案甲方逾期支付进度款导致停工的，工期相应顺延六、质量要求6.1验收标准结构工程：池体尺寸偏差≤±5mm，表面平整度≤3mm/2m设备性能：水泵运行噪音≤65dB（距设备1m处），喷头射程偏差≤±0.5m系统稳定性：连续运行72小时无故障，灯光同步率≥98%6.2质量检测第三方检测项目：混凝土抗压强度（每50m³一组试块）、防水层闭水试验（24小时渗漏量≤0.1L/m²）乙方需提供材料合格证（如不锈钢板材304材质证明、水泵CCC认证）6.3质量保修主体结构保修期5年，设备保修期2年，电气系统保修期3年保修响应时间：市区2小时内到场，48小时内修复七、安全生产7.1安全责任划分甲方负责提供施工场地安全条件，乙方承担施工全过程安全管理责任配备专职安全员2名（持C证），特种作业人员（电工、焊工）持证上岗7.2安全措施施工现场设置硬质围挡（高度2.5m），配备消防器材（ABC干粉灭火器8具）水下作业前进行氧含量检测（≥19.5%），使用双回路供电照明（36V安全电压）7.3事故处理发生安全事故时，乙方需立即启动应急预案并在1小时内上报甲方因施工导致的人员伤亡，由乙方承担全部赔偿责任（投保建筑工程一切险，保额200万元）八、材料供应8.1主要材料清单材料名称规格型号单位数量品牌要求不锈钢板材304材质，δ=3mm㎡800太钢潜水泵Q=50m³/h，H=15m台32南方泵业LED灯带DC24V，IP68米500欧普8.2材料管理乙方需提前7天提交材料进场计划，甲方及监理现场核验（抽样送检率10%）不合格材料退场费用由乙方承担，且工期不予顺延九、施工变更9.1变更程序甲方提出变更时，需出具《工程变更单》（加盖公章），乙方在3日内提交报价变更价款超10万元的，需签订补充协议9.2变更计价已有综合单价的项目，按原单价执行；无相同项目的，按2018版《全国统一建筑工程基础定额》组价十、环保要求10.1施工期环保措施施工废水经三级沉淀池处理（SS≤100mg/L）后排入市政管网夜间施工（22:00-6:00）需办理夜间施工许可，噪声控制≤55dB（A）10.2验收标准水质排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准固废回收率≥90%（建筑垃圾分类存放，交由有资质单位处置）十一、争议解决合同履行中发生争议，双方应在15日内协商解决协商不成的，提交XX市仲裁委员会仲裁（适用《仲裁法》及该会现行规则）仲裁期间，不影响工程正常施工十二、违约责任12.1甲方违约逾期付款：每逾期1日，按应付款的0.05%支付违约金（累计不超过合同价5%）单方面解除合同：需支付合同总价20%的赔偿金12.2乙方违约工期延误：每逾期1日，扣除合同价0.1%（逾期超30天，甲方有权解除合同）质量不达标：无偿返工并承担由此导致的甲方损失（含第三方索赔）十三、其他条款13.1不可抗力因地震、台风等不可抗力导致停工的，工期顺延，费用各自承担乙方需在不可抗力发生后48小时内提交证明文件13.2合同生效本合同自双方