市政护坡工程施工合同

市政护坡工程施工合同市政护坡工程施工合同合同编号：_______________甲方（建设单位）：_______________统一社会信用代码：_______________地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________乙方（施工单位）：_______________统一社会信用代码：_______________资质等级：市政公用工程施工总承包____级/护坡工程专业承包____级地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方拟实施【具体项目名称】市政护坡工程，乙方具备相应施工资质及能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：【具体项目名称】市政护坡工程2.工程地点：【工程具体位置，如XX路XX段北侧/XX河道东侧】3.工程范围：（1）护坡类型：重力式浆砌石护坡（段落：K0+000~K0+500）、喷锚支护护坡（段落：K0+500~K1+200）、生态袋护坡（段落：K1+200~K1+800）；（2）配套工程：排水沟砌筑、截水沟开挖、植被种植（含草籽、灌木）；（3）具体工程量详见《已标价工程量清单》（附件1）。4.工程结构形式：符合市政工程设计规范的防护结构5.立项批准：甲方已取得【XX市发改委/住建局】立项批准（文号：______）6.资金来源：财政拨款（已落实）二、合同文件组成及效力1.本合同协议书；2.中标通知书（若适用）；3.投标函及投标函附录（若适用）；4.专用合同条款；5.通用合同条款（参照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201）；6.技术标准和要求（附件2）；7.施工图纸（附件3）；8.已标价工程量清单（附件1）；9.双方确认的洽商记录、会议纪要；10.安全生产协议（附件4）、文明施工协议（附件5）。效力顺序：上述文件按序号先后解释，不一致时以序号在前的为准；专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用条款为准。三、双方一般权利和义务（一）甲方义务1.开工前____日内，向乙方提供施工场地（范围见附件6），并清除场地内障碍物；2.办理施工许可证、占道审批、环保备案等全部法定手续（费用由甲方承担）；3.开工前____日内，向乙方提供施工图纸____套（含电子档），图纸变更需提前____日书面通知；4.协调周边管线（电力、燃气、给排水）产权单位，提供管线位置图；5.按合同约定支付工程款；6.组织隐蔽工程验收（收到乙方通知后____小时内到场）、竣工验收（收到竣工报告后____日内组织）；7.对乙方施工质量、进度、安全进行监督检查。（二）乙方义务1.提供合法有效的资质证书、安全生产许可证、项目经理资质证书（市政公用工程二级及以上建造师，含安全B证）；2.开工前____日内，向甲方提交《施工组织设计》《专项施工方案》（含滑坡防护、高空作业专项），经甲方/监理审批后方可施工；3.采购材料设备需符合设计及规范要求：-甲方供应材料（水泥、钢材，见附件7）：乙方负责验收（核对规格、数量、合格证明）、保管（损耗率≤1%）；-乙方自购材料：需提供产品合格证、检验报告，进场前____日内报甲方抽检，合格后方可使用（不合格材料立即退场，费用自担）；4.配备专职安全员（不少于____名），落实安全防护措施（围挡、警示标志、高空作业安全带等），制定应急预案（含滑坡、坍塌、伤亡事故）；5.严格控制扬尘、噪音：施工场地洒水降尘（每天不少于____次），夜间（22:00~6:00）禁止高噪音作业；6.按合同工期施工，逾期需承担违约责任；7.竣工后____日内，向甲方提交完整竣工资料（含竣工图、验收记录、检测报告等，一式____份）；8.缺陷责任期内负责免费维修（含材料、人工）。四、工期1.总工期：____日历天（开工日期以甲方书面通知为准，竣工日期=开工日期+总工期）；2.节点工期：-基础开挖及处理：____年____月____日前完成；-浆砌石护坡施工：____年____月____日前完成；-喷锚支护施工：____年____月____日前完成；-生态袋护坡及植被种植：____年____月____日前完成；-竣工验收：____年____月____日前完成。3.工期延误：-甲方原因（未提供场地、图纸变更、未按时支付工程款）：工期顺延，乙方需在____日内提交顺延申请，甲方____日内确认；-乙方原因：每逾期1天，按合同价的____‰支付违约金；逾期超过____天，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方损失（含重新招标费用、工期延误损失，按合同价的____%计算）；-不可抗力（地震、台风等，需提供气象/政府证明）：工期顺延，双方互不承担损失。五、工程质量1.质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）及地方市政工程验收标准，达到“合格”等级；2.验收程序：-隐蔽工程（基础开挖、锚杆安装、钢筋绑扎）：乙方自检合格后，提前____小时书面通知甲方/监理验收，验收合格后方可覆盖；-分项工程：每完成1个段落，乙方自检后报甲方验收；-竣工验收：乙方提交竣工报告，甲方组织监理、设计、勘察单位验收，合格后出具《竣工验收报告》；不合格的，乙方需在____日内整改完毕，重新验收（逾期按延误工期处理）；3.缺陷责任期：____个月（自竣工验收合格之日起），期间乙方需在接到维修通知后____小时内到场，____日内完成维修；逾期未维修，甲方有权委托第三方，费用从质保金中双倍扣除。六、合同价款与支付1.合同价：人民币____元（大写：____），为固定单价合同（工程量按实结算，单价见附件1）；2.价款组成：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金（按国家及地方现行税率执行）；3.支付节点：-预付款：合同价的____%（____元），乙方提交《预付款保函》后____日内支付，开工后____天内按进度款比例扣回；-进度款：①基础完成后____日内，支付已完工程量的____%；②护坡主体完成后____日内，支付已完工程量的____%；③竣工后____日内，支付至已完工程量的____%；-竣工结算款：结算审核后____日内，支付至结算价的____%；-质保金：结算价的____%（____元），缺陷责任期满后____日内支付（无质量缺陷）；4.结算审核：乙方提交结算资料后，甲方____日内审核完毕；逾期未审核，视为认可乙方结算金额。七、工程变更1.甲方提出变更：需书面出具《工程变更单》，乙方____日内提交变更报价，甲方____日内确认；未确认前不得施工；2.乙方提出变更：需书面报甲方审批，批准后按变更执行；3.变更价款确定：-有中标单价的，按中标单价计算；-无中标单价的，按地方造价信息（____年____期）及市场价协商确定；-变更导致工期调整的，按本合同第四条执行。八、违约责任1.甲方违约：-未按时支付工程款：每逾期1天，按应付未付金额的____‰支付违约金；逾期超过____天，乙方有权停工，损失由甲方承担；-未提供施工条件导致延误：顺延工期，并赔偿乙方窝工损失（人工按____元/工日，机械按台班费计算）；2.乙方违约：-质量不合格：整改费用自担，延误工期按本合同第四条执行；-安全事故：乙方承担全部责任（含伤亡赔偿、罚款），甲方不承担任何责任；-文明施工不达标：每次罚款____元，累计罚款超过____元，甲方有权解除合同；-转包/违法分包：甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方损失（合同价的____%）。九、争议解决本合同履行中发生争议，双方先协商解决；协商不成的，提交【____市仲裁委员会】仲裁（或向工程所在地人民法院起诉，二者选其一，不得同时约定）。十、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同终止于：竣工验收合格、工程款支付完毕、质保金返还完毕。十一、附件（与本合同具有同等法律效力）1.已标价工程量清单；2.技术标准和要求；3.施工图纸；4.安全生产协议；5.文明施工协议；6.施工场