市政环卫设施施工合同

市政环卫设施施工合同甲方（建设单位）：XX市城市管理局法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号联系人：XXX乙方（施工单位）：XX建设工程有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号资质证书编号：XXX（市政公用工程施工总承包三级及以上）安全生产许可证编号：XXX一、工程概况1.工程名称：XX市XX区域市政环卫设施施工工程2.工程地点：XX市XX区XX街道（含垃圾中转站1座、公共厕所2座、果皮箱50组、环卫车辆停放场1200㎡等）3.工程内容：（1）垃圾中转站：主体结构、压缩设备/除臭系统安装、给排水/电气配套；（2）公共厕所：主体改造、洁具/无障碍设施安装、化粪池清掏改造；（3）果皮箱：基础浇筑、箱体固定；（4）环卫车辆停放场：场地平整、混凝土硬化、排水坡度/标识标线；（5）配套：土方清运、绿化恢复（按设计）。4.工程范围：按《施工图纸》《工程量清单》，含材料采购、安装、调试、验收及保修期维修。二、合同价款固定总价人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整），包含人工、材料、机械、利润、税金、安全文明施工费及所有风险。风险调整：材料价格波动±5%内不调整，超出部分按甲方确认市场价调整。三、工期1.开工日期：暂定XXXX年XX月XX日（以甲方《开工令》为准）2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.总日历天数：XX天（含节假日，乙方合理安排进度）4.工期顺延：甲方原因（图纸变更、付款逾期超7天等）或不可抗力，乙方7天内提申请，甲方14天内确认。四、质量标准符合《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2013）《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）等，合格并通过甲方、监理及环卫主管部门验收，1年内无结构性/功能性故障。五、双方责任（一）甲方责任1.开工前7天提供审核图纸及资料；2.办理施工许可、占道审批，协调周边关系；3.负责“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）；4.委派现场代表（需签字/盖章确认指令）；5.按约付款，28天内组织竣工验收。（二）乙方责任1.委派二级建造师项目经理常驻现场；2.按图施工，材料/设备需提供合格证/检测报告，经甲方确认后使用；3.办理施工人员工伤保险，安全施工（防尘、降噪、防扰民），事故责任自负；4.提交施工组织设计/进度计划，每月25日报进度；5.竣工后提交完整资料（竣工图、检测报告等）一式XX份；6.质保期内24小时到场维修，72小时修复。六、验收1.隐蔽工程：覆盖前24小时通知甲方，验收合格再施工；2.中间验收：分部分项完成后验收，合格进入下工序；3.竣工验收：乙方提交竣工报告，甲方组织监理、设计、环卫部门验收，72小时试运行合格签署记录；4.验收不合格，乙方15天内整改，费用自负。七、付款方式1.预付款：合同生效7天内付10%（乙方提供等额银行保函）；2.进度款：每月25日报量，甲方10天内审核，付80%，累计至80%止；3.竣工结算款：验收合格28天内乙方提结算，甲方30天审核，付至97%；4.质保金：3%（无息），质保期满14天内支付。八、工程变更1.甲方变更：出具《变更通知单》，价款/工期明确；2.乙方变更：提《变更申请单》，甲方批准后实施，无约定单价协商确定；3.变更超总价款10%，签订补充协议。九、违约责任（一）甲方违约1.逾期付款：日万分之五违约金，超30天乙方可停工；2.验收逾期：超28天视为合格，付结算款。（二）乙方违约1.逾期竣工：日万分之五违约金，超15天甲方可解除合同，付10%违约金；2.质量不合格：无偿返工，超期仍不合格解除合同，退款项并付20%违约金；3.维修不及时：甲方委托第三方，费用从质保金扣，不足部分乙方补。十、质保期1.1年（自验收合格日起），免费维修施工/材料质量问题；2.非乙方原因故障，有偿维修（市场价格）。十一、争议解决协商不成，向工程所在地人民法院起诉。十二、不可抗力地震、洪水等不可抗力，双方7天内提证明，工期顺延，各自担损失。十三、其他1.附件（图纸、清单、资质等）为本合同组成部分；2.补充协议与本合同同等效力；3.一式XX份，甲乙各执XX份，备案