市政雨污分流施工合同

市政雨污分流施工合同甲方（建设单位）：[建设单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[建设单位注册地址]乙方（施工单位）：[施工单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]资质等级：[市政公用工程施工总承包X级/相应专业承包资质]地址：[施工单位注册地址]第一条工程概况1.1工程名称：[具体市政雨污分流工程名称]1.2工程地点：[XX市XX区XX路沿线（明确起止桩号或路段）]1.3工程范围：-雨水管网：DN300-DN1200钢筋混凝土管铺设XX米，雨水检查井XX座，雨水口XX个，雨水接驳井XX座；-污水管网：DN200-DN800HDPE管铺设XX米，污水检查井XX座，污水提升泵站（含设备安装）XX座；-配套工程：施工区域内路面破除与恢复、绿化迁移与补种、临时排水设施搭建、地下管线保护等。1.4承包方式：[固定总价承包（含人工、材料、机械、措施费、利润、税金等）]1.5工期：-计划开工日期：[XXXX年XX月XX日]（以甲方书面开工令为准）；-计划竣工日期：[XXXX年XX月XX日]；-总日历天数：[XX]天（含法定节假日，不含不可抗力及甲方原因延误）。第二条合同价款2.1本合同总价款：人民币大写[XX元整]（小写¥XX.00）。2.2价款调整：仅在以下情况调整，否则固定不变：-甲方书面确认的工程变更；-甲方原因导致的工程量增减；-材料/人工价格波动超过±5%（按XX市建设工程价格信息调整）；-不可抗力导致的工程损失。2.3变更价款确定：按本合同已有单价执行；无单价的，乙方7日内报价，甲方10日内审核确认，逾期未复视为认可。第三条双方责任3.1甲方责任-开工前7日内提供施工场地（无障碍物、地下管线资料齐全，不明管线由甲方协调）；-开工前5日内提供施工图纸、技术交底及验收规范；-办理临时占道、夜间施工、环保审批（费用甲方承担）；-按约定支付工程款，组织隐蔽工程、中间验收（收到申请后24小时内到场）；-协调周边单位/居民关系，处理非乙方原因的第三方投诉。3.2乙方责任-委派具备注册建造师资质的项目经理，不得转包/违法分包；-编制施工组织设计（含深基坑、顶管专项方案），报甲方/监理审批后实施；-按《市政公用工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）施工，确保合格；-负责安全文明施工：设置警示标志、配备防护设施，办理施工人员意外险（费用乙方承担）；-环保达标：处理施工污水、淤泥、垃圾，符合市政环保要求；-竣工后提交完整资料（竣工图、验收记录、检测报告等）。第四条工程验收4.1隐蔽工程验收：乙方完成后提前24小时书面通知甲方，验收合格方可覆盖；甲方逾期48小时未验收视为合格。4.2竣工验收：乙方自检合格后提交申请及资料，甲方15日内组织设计、监理、质监单位验收；合格出具《竣工验收报告》，不合格乙方返工至合格（费用自理，工期不顺延）。第五条工期延误5.1甲方原因延误：工期顺延，承担乙方窝工/机械闲置损失（按XX市定额计算）。5.2乙方原因延误：每延误1天支付合同总价0.5‰违约金，累计不超过总价5%。5.3不可抗力（地震、暴雨红色预警、政府指令停工）：工期顺延，双方各自承担自身损失（乙方3日内提供有效证明）。第六条工程款支付6.1预付款：合同生效后10日内支付总价10%（乙方提供等额预付款保函）。6.2进度款：每月25日乙方提交进度报告，甲方10日内审核，支付审核额的70%；累计支付至总价60%时暂停。6.3结算款：竣工验收合格后30日内乙方提交结算资料，甲方20日内审核，支付至结算总价95%。6.4质保金：结算总价5%，防水工程满5年、其他工程满2年（从竣工日起算）后10日内无息返还。6.5逾期支付：每逾期1天按应付未付金额0.3‰支付违约金。第七条质量保修7.1保修范围：本工程所有施工内容（含管网、泵站、配套设施）。7.2保修期限：-地基基础/主体结构：设计使用年限；-防水工程：5年；-其他工程：2年。7.3保修责任：乙方接到通知后4小时内到场，紧急情况立即到场；维修费用由责任方承担；逾期未修，甲方委托第三方，费用从质保金扣除（不足部分乙方补足）。第八条违约责任8.1甲方未按约定提供场地/图纸：每延误1天支付总价0.3‰违约金。8.2乙方转包/违法分包：甲方有权解除合同，乙方支付总价10%违约金，赔偿甲方损失。8.3乙方质量不合格：返工至合格，支付总价2%违约金。第九条争议解决本合同争议协商不成的，提交[XX仲裁委员会]仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）；争议期间，除争议部分外合同继续履行。第十条其他10.1材料设备：甲方供应材料需提前3天到场，质量不合格由甲方承担损失；乙方供应材料需提供合格证/检验报告，验收合格方可使用。10.2合同生效：双方签字盖章之日起生效；终止：工程竣工、款清、质保期满后终止。10.3合同份数：甲方执4