水利配套建筑施工合同

水利配套建筑施工合同甲方（全称）：XX水利工程建设管理有限公司乙方（全称）：XX水利水电工程有限公司第一条工程概况1.1工程名称：XX水库配套管理房及附属设施工程1.2工程地点：XX水库库区东侧坝址周边1.3工程范围：（1）管理房：基础开挖与浇筑、主体框架结构、内外墙面装修、屋面防水及保温、门窗安装；（2）附属设施：库区围栏（含防护网）、进场道路硬化、雨水排水管网铺设、护坡加固；（3）配套管线：生活给排水管道（含水泵及配套设备）、电力线路（含配电箱及照明）。1.4工程内容：上述范围内的全部土建、安装及调试工作，含材料采购、施工、验收直至交付使用。第二条工期2.1总工期：120日历天2.2开工日期：以甲方书面签发的《开工令》为准（甲方应提前7日通知乙方）2.3竣工日期：自开工令签发之日起满120日历天2.4工期调整：（1）甲方原因（如设计变更、征地延误、未按时提供施工条件）：工期顺延，乙方需在事件发生后3日内提交顺延申请，甲方7日内审核确认；（2）不可抗力（仅含洪水、地震、政府指令停工等，不含一般暴雨/大风）：工期顺延，双方各自承担自身损失；（3）乙方原因：工期不予顺延，每逾期1日，按合同总价的0.03%支付违约金。第三条工程质量3.1质量标准：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及设计图纸要求，质量等级为合格。3.2验收程序：（1）隐蔽工程：乙方提前24小时书面通知甲方及监理单位验收，验收合格后方可覆盖；（2）分部工程：每分部完成后7日内提交验收资料，甲方10日内组织验收；（3）竣工验收：工程竣工后，乙方提交完整竣工资料，甲方30日内组织竣工验收（含水利主管部门现场核查）。3.3质量责任：若验收不合格，乙方需无偿返工至合格，承担返工费用及工期延误责任；若因质量问题导致甲方损失，乙方全额赔偿。第四条合同价款4.1合同形式：固定单价合同（工程量按实际施工量结算，单价详见附件《工程量清单》）4.2合同总价：暂定人民币1200000元（大写：壹佰贰拾万元整），最终以结算价为准4.3价款调整：仅以下情况可调整：（1）甲方书面确认的设计变更、现场签证；（2）国家政策调整导致规费、税金变化（以调整文件发布时间为准）；（3）材料价格波动超过±5%（仅水泥、钢筋等主材，按甲方确认的市场价调整）。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）办理施工许可证、水利工程开工审批手续及库区施工协调；（2）开工前7日内提供完整施工图纸及技术交底；（3）按时支付工程款，协调竣工验收；（4）提供施工用水、用电接口（费用由乙方承担）。5.2乙方责任：（1）具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件（加盖公章）；（2）编制施工组织设计（含防汛应急预案、环保方案），报甲方及监理审核通过后方可施工；（3）施工期间落实防汛措施：汛期前完成临时排水、防护设施检查，不得因施工影响水库防洪安全；（4）环保责任：施工废水经沉淀处理后排放，扬尘控制符合当地规定，不得破坏库区生态；（5）材料采购：所有主材（水泥、钢筋、防水材料等）需提供合格证明及检验报告，经甲方确认后方可使用；（6）质量保修：工程竣工后，乙方按《建设工程质量管理条例》承担保修责任（主体结构5年、防水5年、管线2年），接到保修通知后24小时内到场维修。第六条工程款支付6.1预付款：合同总价的10%（120000元），乙方提交履约保函（金额为预付款等额）后7日内支付；6.2进度款：按月支付，乙方每月25日前提交进度报告（含工程量、质量证明），甲方及监理审核后7日内支付已完工程量的80%；6.3竣工结算：工程验收合格后，乙方15日内提交结算资料，甲方30日内审核确认，支付至结算价的97%；6.4质保金：结算价的3%，质保期满无质量问题后14日内支付（无息）。第七条工程变更与签证7.1甲方提出变更需出具《工程变更通知单》，乙方按通知施工；7.2现场签证需经甲方、监理、乙方三方签字确认（含工程量、单价、费用），否则不予结算；7.3变更价款计算：有合同单价的按单价，无单价的按市场价协商，协商不成按当地造价信息执行。第八条违约责任8.1甲方违约：（1）逾期付款：每逾期1日，按应付未付金额的0.05%支付违约金；（2）逾期提供图纸/条件：工期顺延，赔偿乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×天数计算）。8.2乙方违约：（1）质量不合格：返工至合格，承担全部费用，且按合同总价的0.5%支付违约金；（2）安全事故：乙方承担全部责任及费用（含伤亡赔偿），并按事故等级支付合同总价1%-3%的违约金；（3）环保违规：乙方承担罚款及整改费用，按罚款金额的2倍支付违约金。第九条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1合同附件：《工程量清单》《施工图纸》《资质文件》《廉洁协议》（与本合同具有同等效力）；10.2合同生效：双方签字盖章后生效，质保期满后失效；10.3廉洁条款：双方不得有贿赂行为，若查实，违约方支付合同总价10%的违约金，甲方有权解