自备电厂改造合作协议书

自备电厂改造合作协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司（以下简称“甲方”），系依法在中国XX省XX市注册成立的企业法人，统一社会信用代码：913XXX00000000000X，主营业务为电力生产与能源投资。甲方注册资本人民币壹亿元整，法定代表人为张三，住所位于XX省XX市XX区XX路XX号，联系电话：0XX-XXXXXXX。甲方在自备电厂运营领域拥有丰富的经验，为满足日益增长的环保合规需求及能源效率提升目标，拟对现有自备电厂进行技术改造升级，以优化发电效率、降低污染物排放，并确保持续稳定的电力供应。

甲方基于自身业务发展需要，结合国家能源政策及行业发展趋势，决定委托乙方提供自备电厂改造相关的设备、技术服务及后续运维支持。为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX环保能源科技有限公司（以下简称“乙方”），系依法在中国XX省XX市注册成立的高新技术企业，统一社会信用代码：913XXX00000000000Y，主营业务为工业节能改造、环保设备研发及能源解决方案服务。乙方注册资本人民币伍仟万元整，法定代表人为李四，住所位于XX省XX市XX区XX路XX号，联系电话：0XX-XXXXXXX。乙方在自备电厂改造领域具备专业技术和丰富案例积累，拥有多项国家专利及行业认证资质，能够提供包括锅炉燃烧优化、烟气净化系统升级、智能控制系统集成等在内的全方位改造服务。

乙方基于自身技术优势及行业经验，同意按照本协议约定，向甲方提供自备电厂改造所需的设备、技术方案及后续运维服务，协助甲方完成改造目标，提升电厂运营效益。双方基于平等互利、协商一致的原则，达成如下合作意向。

###协议简介

本协议的签订背景源于甲方自备电厂运营面临的新形势与新要求。随着国家“双碳”目标的推进及环保监管力度的加强，甲方现有自备电厂在污染物排放、能源效率等方面已难以满足行业标准，亟需进行系统性改造以实现合规运营与可持续发展。同时，甲方亦希望通过技术升级降低运营成本，提升市场竞争力。

乙方作为业内领先的技术服务提供商，具备完成本次改造任务所需的全部技术、设备及服务能力，且在类似项目上拥有成功经验。双方基于此合作基础，约定由乙方负责提供自备电厂改造的完整解决方案，包括但不限于技术设计、设备供应、工程实施及后续运维支持。甲方则负责提供改造所需的场地、基础配套及配合乙方完成相关工作。本协议旨在明确双方在改造过程中的权利义务，确保项目顺利推进，实现互利共赢。

本协议的签订，不仅有助于甲方满足环保合规要求，提升电厂运营效率，亦为乙方提供了拓展业务市场的机会。双方将以本协议为依据，共同推进自备电厂改造项目，确保项目成果符合国家及地方相关标准，并达到预期经济效益。协议内容将涵盖当事人信息、合作范围、技术标准、费用结算、违约责任等核心条款，为项目的全流程管理提供法律保障。

第一条协议目的与范围

本协议目的在于明确甲乙双方在自备电厂改造项目中的权利与义务，确保项目按照国家及行业相关标准顺利进行，实现预期技术经济目标。具体范围包括但不限于：甲方现有自备电厂的锅炉燃烧系统、烟气净化系统（包括脱硫、脱硝、除尘等）、能源管理系统及智能控制系统的改造设计与实施；乙方提供符合环保标准的改造设备、技术方案、工程安装调试服务以及改造后的三年质保与运维支持。改造完成后，电厂应达到国家环保排放标准，发电效率提升不低于10%，并形成完整的竣工资料与技术文档，交付甲方使用。

第二条定义

1.“自备电厂”指甲方依法建设并运营的、用于满足自身生产或销售需求的发电设施。

2.“改造设备”指乙方根据本协议约定供应的锅炉燃烧器、烟气净化装置、智能控制系统等硬件设施。

3.“技术方案”指乙方提供的包括工艺设计、设备选型、安装调试等内容的完整技术文件。

4.“环保排放标准”指国家及XX省XX市现行有效的工业锅炉及发电机组大气污染物排放标准。

5.“质保期”指乙方对改造设备提供质量保证的期限，自设备成功投运之日起计算，为期三年。

6.“运维支持”指乙方在质保期内及质保期后提供的设备维护、故障排除、性能优化等服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权利：甲方有权要求乙方按照协议约定提供合格的改造设备、技术方案及服务；有权对乙方提供的设备、材料进行质量检验，并监督改造工程进度；有权在改造完成后要求乙方提供完整的竣工资料及操作培训。

(2)义务：甲方应向乙方提供自备电厂现有设施的技术资料、场地条件及必要的施工便利；应按照协议约定支付改造费用及进度款项；应指定专门人员配合乙方完成设备安装、调试及验收工作；应确保改造区域的安全生产条件，并对乙方工作人员的人身安全负责；应遵守环保法规，确保改造后的电厂稳定达标排放。

2.乙方的权力和义务：

(1)权利：乙方有权要求甲方按照协议约定提供必要的场地、资料及配合条件；有权按照技术方案和进度计划设备供应与工程实施；有权在甲方未按时支付款项时，依据协议约定暂停或终止服务；有权要求甲方在质保期内对发现的设备问题及时反馈并配合维修。

(2)义务：乙方应确保提供的改造设备、技术方案符合国家环保标准及行业规范，并提供相应资质证明；应组建专业的技术团队负责项目实施，确保工程质量和进度；应向甲方提供设备操作、维护等方面的完整技术培训；应承担改造期间因自身原因造成的设备故障、环境污染等责任；应保证质保期内设备正常运行，并提供7×24小时应急响应服务；应按时提交工程进度报告及阶段性验收资料，并配合甲方完成环保部门的验收工作。乙方还应保证其提供的技术方案具有先进性，能够实现协议约定的效率提升目标，并对改造效果承担法律责任。在改造过程中，乙方应严格遵守安全生产规范，购买相应保险，并对可能发生的意外风险负责。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的自备电厂改造总价款（以下简称“总价款”）为人民币叁仟伍佰万元整（¥35,000,000.00），该价格包含乙方提供的技术方案设计、设备供应、工程安装、调试、培训、三年质保及运维支持等全部服务内容。

2.价格构成：总价款已包含乙方因履行本协议而产生的全部成本、利润及税金（如需开具增值税专用发票，税金需另行计算并从甲方应付款项中扣除）。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付总价款。甲方指定收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX环保能源科技有限公司

账号：622202XXXXXXXXXXXXXX

4.支付时间：

(1)预付款：本协议生效之日起10日内，甲方向乙方支付总价款的30%，即人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）。

(2)进度款：设备交付并完成基础安装后，经甲方书面确认验收合格，甲方应在10日内向乙方支付总价款的40%，即人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00）。

(3)尾款：项目整体竣工验收合格，并取得环保部门等相关部门验收合格文件后30日内，甲方向乙方支付总价款的30%，即人民币壹仟壹佰伍拾万元整（¥11,000,000.00）。

5.支付前提：乙方每次收款前，应向甲方提供等额的合规发票或税务票据。甲方在支付进度款及尾款时，有权依据合同约定及工程实际进度，对乙方提交的发票金额进行合理比例的核对与确认。

第五条履行期限

1.本协议有效期自双方签署之日起至项目整体竣工验收合格、质保期结束之日止，共计五年。

2.项目履行期限：

(1)技术方案设计周期：本协议生效后30日内，乙方应完成初步技术方案设计并提交甲方审核。

(2)设备采购与制造周期：技术方案经甲方确认后，乙方应在60日内完成所有改造设备的采购与制造，并交付甲方或指定物流承运商。

(3)工程实施周期：设备交付后，乙方应在90日内完成所有设备的安装、调试及初步验收工作。

(4)项目整体竣工验收：工程初步验收合格后，双方应共同环保、安全及行业主管部门进行最终竣工验收，预计需30日完成。

3.时间节点：

(1)本协议生效日：作为项目正式开始的起算日。

(2)各阶段付款节点：严格按照第四条约定执行。

(3)项目最终交付日：竣工验收合格之日。

(4)质保期：自项目最终交付日（竣工验收合格日）起计算，为期三年。

4.期限顺延：因不可抗力（定义见本协议第十二条）、甲方原因（如未能及时提供必要场地或资料）、设计变更等非乙方原因导致实质性延误的，履行期限相应顺延，乙方应及时通知甲方并书面说明理由。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)未按本协议第四条约定的期限和金额支付任何款项的，每逾期一日，甲方应按当期应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停项目工作或单方解除协议，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及全部违约金。违约金总额不超过总价款的30%。

(2)甲方未能按时提供必要的场地、资料或配合条件，导致乙方工作延误的，每逾期一日，甲方应按乙方因此造成的直接损失（以乙方提供的书面凭证为凭）的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过总价款的10%。乙方亦有权根据延误程度要求顺延履行期限。

(3)甲方擅自变更协议内容或解除协议的，应向乙方支付总价款20%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。若项目已产生实际成本，甲方应承担全部费用。

2.乙方违约责任：

(1)未按本协议第四条约定的期限和金额支付任何款项的，每逾期一日，乙方应按当期应付未付款项的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权暂停支付后续款项或单方解除协议，并要求乙方支付已完成工作的相应费用及全部违约金。违约金总额不超过总价款的30%。

(2)乙方提供的设备、技术方案或服务不符合协议约定或国家标准的，应负责整改直至符合要求。若整改仍无法达到标准，甲方有权要求退货、换货，并要求乙方赔偿由此造成的直接经济损失，包括但不限于停机损失、环保罚款等。乙方还应承担因产品质量问题导致的第三方索赔责任。

(3)乙方未按本协议第五条约定的期限完成各阶段工作，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按逾期工作部分合同价格的千分之一向甲方支付违约金。若逾期超过60日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的全部款项并支付总价款30%的违约金。

(4)质保期内，乙方未能履行维修或更换义务，导致设备故障扩大或无法正常运行的，应承担全部责任，包括修复费用、停机损失及环保罚款等，并按每日设备价值的千分之一支付违约金，直至问题解决为止。

(5)乙方在项目实施过程中违反安全生产规定，造成人员伤亡或重大财产损失的，应承担全部赔偿责任，并视为严重违约，甲方有权立即解除协议，并要求乙方支付总价款50%的违约金。

3.解除协议后果：任何一方单方解除协议的，除按上述约定承担违约责任外，还应将已收款项中属于未履行部分的款项无息退还对方。双方应妥善处理已完成的阶段性工作，甲方支付的费用仅限于实际完成并验收合格的部分。

4.赔偿限制：除本协议明确约定的违约责任外，任何一方因对方违约所遭受的直接经济损失，应以可预见范围为限进行赔偿。任何一方均不对对方预期利益或间接损失承担赔偿责任，但法律另有规定的除外。

5.紧急处理：发生违约行为时，违约方应在收到守约方书面通知后7日内采取有效措施纠正违约，并书面告知守约方处理方案。若未能有效纠正，守约方有权采取进一步措施，由此产生的额外费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。该事件包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸、雷击等）、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律、法规的变更、行政命令、政策调整等）、流行病疫情、以及因社会原因造成的运输中断、骚乱等。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知对方，并提供不可抗力事件发生及影响程度的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。若不可抗力影响持续超过30日，双方应就协议继续履行或解除进行协商。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议义务的，受影响方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除违约责任，但应及时采取措施减少损失，且不免除其通知义务。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.协议解除：若不可抗力事件持续发生，导致本协议目的无法实现，或双方协商未能达成一致，本协议可由受影响方书面通知对方解除。解除协议后，双方应相互返还已收款项，已完成的工作量按实际价值结算支付。

5.不可抗力证明：本协议所称不可抗力事件的证明文件应以事件发生地或影响地具有法律效力的官方文件或第三方权威机构出具的报告为准。双方均有义务在合理范围内协助对方获取相关证明。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议解释、履行、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应指派双方授权代表进行，并争取在XX省XX市达成一致解决方案。

2.协商不成处理：若协商在协议生效后30日内未能解决争议，或双方无法就协商结果达成一致，则争议应提交XX省XX市有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

3.诉讼管辖：选择诉讼方式解决的，甲方所在地或项目实施地（XX省XX市）人民法院为第一审人民法院。双方应自觉遵守法院的判决或裁定。

4.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，保留证据，并避免采取任何可能加剧争议或影响项目进展的不当行为。对于争议解决期间，非争议部分的内容仍应继续履行。

5.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方在签订本协议时，已充分了解并接受本协议争议解决条款的约束。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前10日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方为有效。任何口头约定或非书面形式的变更均不产生法律效力。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下任何义务的部分或全部分包给任何第三方。任何分包行为均需符合本协议的条款和条件，并由分包方对分包范围内的履行向甲方承担直接责任。

4.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或本协议约定可以转让的除外。

5.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。双方均不得提出与本协议内容相抵触或不同的抗辩。

6.可分割性：若本协议任何条款