2026年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷【考点梳理】附答案详解

2026年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷【考点梳理】附答案详解1.关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】：B2.在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院()。

A.诉前保全

B.诉讼保全

C.先行给付

D.证据保全【答案】：D3.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准()。

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止【答案】：D4.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。

A.15

B.16

C.17

D.20【答案】：D5.关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】：A6.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,（）承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.禁止

B.允许

C.有条件允许

D.特定情况禁止【答案】：A7.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】：C8.建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.大气污染防治监管部门

D.生态环境主管部门【答案】：D9.某建设工程施工合同按市场价格对合同价格进行了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则应（）。

A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格履行

B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格履行

C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格履行

D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付【答案】：B10.对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。

A.40%

B.50%

C.80%

D.100%【答案】：C11.人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。

A.质证

B.认证

C.举证

D.保全【答案】：B12.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.技术人员缺乏经验

B.设计错误

C.工人疏忽

D.一般性盗窃和抢劫【答案】：B13.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司【答案】：C14.下列选项中，不属于仲裁基本特点的是()。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.程序性【答案】：D15.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是()。

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不善引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】：B16.对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.提供虚假资质证明

B.向评标委员会成员行贿

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.与招标代理机构串通【答案】：C17.资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是()。

A.企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的

D.企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的【答案】：A18.下列哪些部位应当设置警示标志()。

A.出入通道口

B.隧道内

C.现场出口处

D.基坑底部【答案】：A19.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任【答案】：A20.关于中标的表述中，不正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【答案】：A21.根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3【答案】：C22.按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。

A.1%以上2%以下

B.1%以上3%以下

C.2%以上3%以下

D.2%以上4%以下【答案】：D23.有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式【答案】：B24.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。2016

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】：D25.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。（2014）

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】：D26.下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是()。

A.患职业病的

B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的【答案】：D27.对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是()。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米【答案】：D28.行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：A29.甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》，下列说法中正确的是（）。

A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意

B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效

C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止

D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】：B30.依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当()。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

B.造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万元以上20万元以下的罚款【答案】：C31.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置【答案】：D32.由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。

A.5月1日

B.6月1日

C.7月2日

D.7月16日【答案】：C33.关于知识产权法律特征的说法,正确的是

A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

B.知识产权不有财产权性

C.知识产权不具有绝对的排他性

D.知识产权不受地域的限制【答案】：A34.在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是（）。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位向材料供应商支付材料款

D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】：B35.甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效【答案】：D36.根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】：C37.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理。

A.企业

B.政府

C.社会

D.行业【答案】：B38.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关（）的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务【答案】：C39.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。

A.该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标

B.该联合体部分成员签订了共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人【答案】：D40.动产质押合同出质人和质权人应当以（）订立动产质押合同。

A.口头形式

B.书面形式

C.保证形式

D.电话形式【答案】：B41.根据《建设工程质量管理条例》,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以（）罚款。

A.19万

B.39万

C.52方

D.60万【答案】：A42.新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备【答案】：C43.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】：D44.（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】：B45.关于竣工结算文件编审的说法,正确的是（）。

A.实行总承包的工程,由具体承包人编制,由发包人直接审查

B.政府投资项目,由所在地城乡规划主管部门审查

C.建设项目竣工总结算由总承包人编制,发包人需直接审查,不可委托工程造价咨询机构进行审查

D.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查【答案】：D46.关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。

A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责

B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

D.由总包单位负责上报事故【答案】：C47.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定【答案】：D48.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金的30万元

C.要求乙双倍返还定金240万

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【答案】：B49.注册建造师需要增加执业专业的，应当按照规定申请专业增项注册，并提供相应的()

A.学历证明

B.经考核认定的相应能力证明

C.资格证明

D.业绩证明【答案】：C50.关于生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是()。

A.参加应急预案评审的人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，不用回避

B.生产经营单位申报应急预案备案，应当提交风险评估结果和应急资源调查清单

C.建筑施工企业应当每5年进行一次应急预案评估

D.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每一年至少组织一次现场处置方案演练【答案】：B51.建设项目超过（）未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮盖，否则由县级以上建设行政主管部门进行处罚。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年【答案】：B52.总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按《建设工程质量管理条例》要求，A企业应确定甲工程项目的（）。

A.项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人

C.项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人

D.项目经理、技术负责人和分包方项目安全负责人【答案】：A53.某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.用益物权

D.担保物权【答案】：C54.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）日以书面形式通知劳动者本人。

A.10

B.20

C.30

D.60【答案】：C55.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要【答案】：A56.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某()。

A.可以要求施工单位修改设计

B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D.应当要求设计单位修改设计【答案】：C57.在施工现场，由（）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.项目负责人

B.主要负责人

C.监理工程师

D.安全生产管理人员【答案】：D58.以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施【答案】：D59.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.6年【答案】：B60.下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人并不知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】：A61.根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】：C62.根据《绿色施工导则》建筑垃圾的再利用和回收率力争达到0

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%【答案】：C63.某施工企业申请发明专利。于2018年5月26日以挂号信寄出申请文件。同年6月6日，国家专利局收到申请文件。根据施工企业的请求，国家专利局于同年10月8日将其申请予以公布。经过实质审查后，国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定。同时予以登记和公告。该施工企业的发明专利权自()起生效。

A.2018年5月6日

B.2019年4月10日

C.2018年6月6日

D.2018年10月8日【答案】：B64.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续【答案】：B65.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意【答案】：C66.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是()。2017

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同【答案】：A67.投标有效期应从()之日起计算。（2012）

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果【答案】：A68.用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。

A.5个月的月工资

B.10个月的月工资

C.经济补偿标准金额

D.经济补偿标准金额的2倍【答案】：D69.根据我国《劳动法》的规定，劳动者有（）情形时，用人单位不得解除劳动合同。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年

B.王某在单位工作3年

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某在本单位患职业病【答案】：D70.关于行政行为特征的说法,正确的是()。2017真题

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为【答案】：B71.用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累积不得超过（）小时。

A.15

B.22

C.36

D.60【答案】：C72.某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()。

A.争议发生之后与甲达成的书面协议

B.与乙在合同中约定的仲裁条款

C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示

D.与丁口头约定的仲裁意思表示【答案】：D73.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测【答案】：C74.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。

A.工向发证机关报告后即可开

B.向发证机关再次申请施工许可证延期

C.向发证机关重新申请领取施工许可证

D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C75.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站【答案】：A76.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.不服地方人民政府颁布的规章【答案】：B77.所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于()的合同

A.有效

B.无效

C.可变更

D.效力待定【答案】：B78.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.福利待遇

B.劳动条件

C.试用期

D.补充保险【答案】：B79.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。2018真题

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害【答案】：D80.某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】：A81.根据（最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）,当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间的是0

A.建设工程已实际交付的,为竣工验收合格之日

B.设工程已实际交付的,为提交峻工结算文件之日

C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的,为工结算完成之日【答案】：C82.某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.总承包单位和专业分包单位【答案】：B83.甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销【答案】：B84.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月【答案】：D85.建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束【答案】：C86.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换【答案】：D87.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。2014

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位【答案】：A88.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【答案】：C89.关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【答案】：C90.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托()组织事故调查组进行调查。

A.监理单位

B.事故发生单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：B91.李某担任施工单位的项目负责人的资格条件是（）。

A.取得建造师注册证书和职业印章

B.取得建造师注册资格证书

C.必须有专科以上学历

D.受聘于一个具有相应资质的企业【答案】：A92.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为（）。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年【答案】：B93.关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是（）。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议【答案】：D94.建设工程法律具有（）的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。

A.广泛性

B.综合性

C.具体性

D.适应性【答案】：B95.建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次生产教育培训并考核合格。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：B96.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款【答案】：A97.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约【答案】：D98.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】：A99.关于行政调解的说法,正确的是()。2017

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】：C100.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。

A.全部工作

B.主体工作

C.部分非关键性工作

D.肢解部分【答案】：C101.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日【答案】：C102.财产抵押权设置后，将限制的是财产的（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权【答案】：D103.根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准【答案】：D104.某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2005年4月15日

B.2005年5月1日

C.2005年5月15日

D.2005年6月1日【答案】：B105.根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】：C106.某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元／t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元／t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为()元／t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500【答案】：A107.关于行政许可的说法，正确的是()。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】：D108.某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有（）。

A.署名权

B.发表权

C.优先使用权

D.许可使用权【答案】：C109.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝【答案】：C110.《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年【答案】：A111.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。（2016）

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】：D112.根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据()。

A.建设工程施工合同的约定

B.监理工程师的要求

C.工程设计要求

D.施工技术标准【答案】：B113.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。

A.12

B.24

C.48

D.60【答案】：C114.某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款。对于本案，下列说法中，正确的是（）。

A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款【答案】：D115.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，有关部门在批准前应当征得（）同意。

A.省级人民政府

B.省级文物行政部门

C.国务院

D.国务院文物行政部门【答案】：D116.项目负责人的安全生产责任不包括（）（2013）

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】：D117.根据我国《民法典》的规定，建设工程施工合同不属于()。

A.双务合同

B.有偿合同

C.要式合同

D.实践合同【答案】：D118.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】：D119.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90【答案】：A120.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。

A.主体结构工程为10年

B.供热与供冷系统为3年

C.屋面防水工程为3年

D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2年【答案】：B121.甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行（）万元。

A.90

B.99

C.100

D.110【答案】：B122.根据《民法典》规定，自标的物交付时发生物权效力的是（）。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.房屋抵押权

D.设备所有权【答案】：D123.关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】：C124.2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的【答案】：A125.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】：A126.除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为（）。

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同【答案】：B127.关于委托代理的说法，正确的是（）。2018真题

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】：C128.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元／台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。

A.厂家发出的要约失效

B.厂家要约撤销

C.施工单位同意订货的表示是承诺

D.厂家的要约仍然有效【答案】：A129.甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更【答案】：C130.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【答案】：D131.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】：C132.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。（2014）

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】：A133.王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万【答案】：D134.下列权利中，不属于物权的是（）。

A.抵押权

B.房屋产权

C.房主的租金

D.建设用地使用权【答案】：C135.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法,正确的是（）。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同【答案】：A136.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()。2017真题

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】：A137.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生()起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日【答案】：D138.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。2017

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】：D139.某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任【答案】：C140.A公司因买卖纠纷起诉B公司，双方商定了15天的举证时限，法院认可。时限届满后，B公司提出还有一份发货单没有提供，申请延长举证时限，被法院驳回。庭审时B公司向法庭提交该发货单。尽管A公司反对，但法院在对B公司予以训诫后仍对该证据进行质证。下列哪一诉讼行为不符合举证时限的相关规定()

A.双方当事人协议确定举证时限

B.双方确定了15天的举证时限

C.B公司在举证时限届满后申请延长举证时限

D.法院不顾A公司反对，依然组织质证【答案】：C141.《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】：D142.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。

A.10

B.20

C.30

D.45【答案】：B143.甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】：D144.施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是()

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任【答案】：D145.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理人应该以自己的名义实施代理行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】：D146.某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于（）到期。

A.2011年3月10日

B.2012年3月10日

C.2013年3月i0日

D.2014年3月10日【答案】：B147.根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】：C148.《建设工程安全生产管理条例》规定的行政处罚，由（）依照法定职权决定。

A.人民检查院

B.人民法院

C.公安消防机构

D.建设行政主管部门或者其他有关部门【答案】：D149.（2019年真题）根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。

A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险

B.需要拆迁的,拆迁工作已完成

C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理

D.已经确定建筑施工企业【答案】：D150.乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【答案】：D151.某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（）将事故情况上报安全监督部门。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.分包单位

D.现场监理单位【答案】：B152.（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】：C153.关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】：B154.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D155.王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的.()。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权【答案】：B156.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.全国人大常委会

D.最高人民法院【答案】：A157.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】：C158.建筑业企业从事施工活动的范围是（）。

A.营业执照的范围

B.合同的范围

C.资质等级许可的范围

D.工程实际范围【答案】：C159.船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立

A.交付

B.登记

C.签订转让合同

D.鉴证【答案】：A160.根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）（2013）

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】：A161.关于施工企业资质序列的说法，不正确的是()。

A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级

B.专业承包序列设有60个类别

C.施工总承包资质序列设有12个类别

D.施工劳务资质不分类别与等级【答案】：B162.人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结完成。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：D163.法的形式的含义不包括（）。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】：C164.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】：B165.关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判【答案】：C166.关于定金的说法，正确的是（）。

A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%【答案】：C167.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程【答案】：D168.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。2016

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院【答案】：A169.（2019年真题）下列人员中,可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】：B170.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是()。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任【答案】：D171.甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是()。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更【答案】：D172.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】：D173.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】：C174.关于物权保护的说法，正确的是()。(2015真题)

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】：B175.关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是（）。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答案】：D176.对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。（2012）

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平【答案】：D177.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】：D178.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。(2015真题)

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】：C179.建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是()。

A.保费由乙自行承担

B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人

C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿

D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】：C180.根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定,关于建筑施工企业缴纳增值税的说法,正确的是()。

A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用一般计税方法计税

B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税

C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%

D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%【答案】：B1