2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及答案详解（网校专用）

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及答案详解（网校专用）1.（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是()。

A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任

B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任

C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任

D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C2.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）

A.办公、生活区与作业区应分开设置

B.应当对施工现场设置封闭围挡

C.施工现场应设置消防安全设施

D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性【答案】：D3.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括特别程序和简易程序

B.原告必须与案件有直接利害关系

C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天

D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决【答案】：B4.根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】：C5.工伤保险基金可用于()。

A.工伤预防宣传

B.投资股票使资金增值

C.购买货币基金使资金保值

D.对当年没有发生安全事故的企业予以奖励【答案】：A6.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同【答案】：D7.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20％，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B.没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息

C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持【答案】：B8.甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】：C9.某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由（）负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府【答案】：B10.合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移【答案】：A11.工程建设国家标准分为（）。

A.强行性标准和任意性标准

B.强制性标准和推荐性标准

C.通用性标准和参照性标准

D.一般性标准和特殊性标准【答案】：B12.关于合同解除的说法，正确的是（）

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不在履行

C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】：B13.根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B14.在建筑工程活动中，下列行为不属于代理的是()。

A.委托招标

B.委托签合同

C.委托监理

D.委托设计【答案】：D15.（2016年真题）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A.评标委员会

B.招标人

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门【答案】：B16.张某与李某于2010年2月15日签订了一份租赁合同，张某交付了2万元定金，并约定在2010年3月1日签订合同。张某按照约定的时间找到李某，但李某在2010年2月25日已经将房屋租给王某。则以下表述正确的是()。

A.张某只能要求李某返回2万元定金

B.张某无权要求返还定金

C.李某应当双倍返回张某的定金共4万元

D.张某可以要求李某和王某共同承担违约责任【答案】：C17.下列关于联合体投标的说法，错误的是()

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任【答案】：C18.合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（）人民法院管辖。

A.仲裁机构所在地中级

B.仲裁协议签订地基层

C.被告住所地中级

D.原告住所地基层【答案】：A19.甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。

A.13

B.9

C.8

D.5【答案】：B20.某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任【答案】：C21.（2018年真题）某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效【答案】：C22.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2013年4月1日

B.2013年8月1日

C.2016年4月1日

D.2016年8月1日【答案】：D23.（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金【答案】：B24.关于行政强制的说法，正确的是（）

A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以规定冻结存款、汇款的行政强制措施

B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行

D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施【答案】：B25.（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置【答案】：B26.下列选项中，属于转包工程的是（）。

A.分包工程将其承包的建设工程再分包

B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成

C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程

D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【答案】：D27.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。

A.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

B.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

C.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】：A28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，不属于强制性标准监督检查内容的有（）。

A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定

B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定

D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定【答案】：D29.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。

A.质量监测站

B.项目咨询单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门【答案】：C30.行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院【答案】：C31.由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（）。

A.施工许可制度

B.安全生产许可证

C.建设工程规划许可证

D.建设用地规划许可证【答案】：D32.建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。

A.10

B.15

C.30

D.60【答案】：C33.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A34.（2018年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D35.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C36.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】：B37.关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】：C38.关于抵押效力，下列说法错误的是()。

A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】：A39.下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()

A.产品

B.存有软件的光盘

C.商誉

D.商业秘密【答案】：D40.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C41.《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，除专用合同条款另有约定外，工程项目的某一参与方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。该参与方是()。

A.施工总承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位【答案】：B42.关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是（）。

A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾期利息

B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率

C.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息

D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五【答案】：C43.重大劳动安全事故罪，犯罪的客观方面是（）。

A.责令冒险作业

B.降低工程质量标准

C.违反安全管理规定

D.安全生产设施不符合国家规定【答案】：D44.（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C45.甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。

A.甲施工单位应先行行政复议才能提出行政诉讼

B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿

C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年

D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年【答案】：D46.关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）。

A.参加试运行人员须经培训考试合格

B.单机试车后再进行设备机组试运行

C.全厂联机运行时间为12h

D.试运行之前，所有单项工程验收合格【答案】：C47.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。

A.2％

B.5％

C.10％

D.20％【答案】：C48.（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为()。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】：C49.根据《劳动合同法》规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是（）。

A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同

B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立

C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同

D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立【答案】：A50.施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（）。

A.推荐性标准

B.行业标准

C.地方标准

D.合同约定的推荐性标准【答案】：D51.施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入（）的罚款。

A.30%

B.35%

C.40%

D.45%【答案】：C52.劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）。

A.该试用期为劳动合同期限

B.按无效劳动合同处理

C.按无固定期限合同处理

D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】：A53.《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是（）。

A.未经专利权人许可，实施其专利

B.假冒他人专利

C.以非专利产品冒充专利产品

D.购买他人专利【答案】：D54.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中甲与乙公司达成和解协议。约定：将判决乙承担的220万元减少为200万元，2个月内结清。但乙后来并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】：A55.企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A56.（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】：D57.根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱除出境【答案】：C58.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。

A.保证合同是主合同的从合同

B.保证合同只能是有偿合同

C.保证合同是物的担保方式

D.保证合同是非典型合同【答案】：A59.（）是具有最高法律效力的根本大法。

A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.部门规章【答案】：A60.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字盖章

B.到公证部门公证

C.房产行政主管部门登记

D.贷款合同生效【答案】：A61.下列关于知识产权保护期限正确的有（）。

A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算

B.商标的保护期限是10年，自申请人起算，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护

D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感、创造性和实用性【答案】：C62.（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】：D63.关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。

A.债是不特定当事人之间的法律关系

B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利

C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利

D.债权是绝对权【答案】：C64.民事诉讼中，被告住所地是确定法院管辖权的关键事项。关于被告住所地的确定，正确的是（）。

A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地

B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地

C.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，原告可以向其中任何一个法院起诉

D.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，由共同上级法院指定管辖【答案】：C65.关于表见代理的说法错误的是()

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】：B66.下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性【答案】：C67.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是()。

A.被依法撤销的合同

B.有效合同

C.未成立的合同

D.无效合同【答案】：B68.关于诉讼代理人，下列说法正确的是（）。

A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人

B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人

C.当事人可以委托3人为自己代理

D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权【答案】：B69.下列合同中不可以留置的是（）。

A.加工承揽合同

B.保管合同

C.运输合同

D.买卖合同【答案】：D70.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】：C71.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年【答案】：D72.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】：D73.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（）计算。

A.2800元/吨

B.2650元/吨

C.2500元/吨

D.2200元/吨【答案】：C74.对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：D75.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A.施工现场从事危险作业的人员

B.施工现场的所有人员

C.施工现场从事特殊工种的人员

D.施工现场的专职安全管理人员【答案】：A76.（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是()。

A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止

B.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除

D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】：B77.关于证据的调查收集和保全制度，说法正确的是（）。

A.申请法院调查收集证据，应当在开庭审理时提交书面申请

B.当事人申请证据保全的，应当在被告提交答辩状期间向人民法院提出；

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【答案】：D78.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C79.以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。

A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查

B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录

C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料

D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】：B80.银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.其他形式

D.没有明确规定【答案】：A81.（2018年真题）某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】：D82.（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A83.下列法律中，属于行政法的是（）。

A.《建筑法》

B.《公司法》

C.《物权法》

D.《合同法》【答案】：A84.下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

D.对罚款不服发生的纠纷【答案】：A85.关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】：A86.下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性【答案】：C87.（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。

A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费

B.运费由运货人承担

C.已收取运费的，托运人无权要求返还

D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】：A88.城市污水处理方法与工艺中，属于化学处理法的是（）。

A.混凝法

B.生物膜法

C.活性污泥法

D.筛滤截流法【答案】：A89.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：B90.下列关于承揽合同中的规定，正确的是(）。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此解除合同【答案】：A91.（2015年真题）根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】：D92.根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理【答案】：B93.资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是(）。

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B94.下列投标文件中，应当拒收的是（）。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C95.（2015年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年【答案】：D96.关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】：A97.（2020年真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】：C98.甲建筑公司拖欠李某劳动报酬，双方发生争议，并于2014年11月1日劳动合同终止，则李某最晚应在(）之前提出劳动仲裁。

A.2014年11月2日

B.2014年5月1日

C.2015年11月1日

D.2016年11月1日【答案】：C99.关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。

A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任

B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金

D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】：C100.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程

A.改变建筑局部使用功能

B.增加内部装饰

C.增加投资额度

D.建筑承重结构变动【答案】：D101.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向丁主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失【答案】：C102.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。

A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力

B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼

C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼

D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】：B103.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于()

A.施工安全防护用具及设施的采购和更新

B.安全施工措施的落实

C.安全生产条件的改善

D.职工安全事故的赔偿【答案】：D104.某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。

A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担

B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿

C.将双方所取得的财产收归国家所有

D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】：B105.（2016年真题）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同【答案】：A106.工程建设标准批准部门可以采取()的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。

A.重点检查、抽查和专项检查

B.旁站、抽查和平行检查

C.平行检查、抽查和专项检查

D.重点检查、平行检查和专项检查【答案】：A107.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位【答案】：D108.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。

A.3个月至1年

B.3个月至6个月

C.6个月至1年

D.6个月至3年【答案】：D109.在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。

A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判

B.投标报价可以低于工程成本

C.投标报价不得低于最低投标限价总价

D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标【答案】：D110.（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A.技术复杂、有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的【答案】：B111.质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由（）承担赔偿责任。

A.甲

B.丙

C.甲和丙

D.甲或丙【答案】：A112.下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。

A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位

B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修

C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务

D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建【答案】：D113.关于民事诉讼证据，下列选项中属于电子数据的是（）。

A.录音机中的当事人的谈话

B.摄像机拍摄的活动

C.微博发布的信息

D.双方签订的书面合同【答案】：C114.合同标的的内容，不包括下列（）。

A.有形财产

B.无形财产

C.质量标准

D.工作成果【答案】：C115.根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】：C116.关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是（）。

A.第一审普通程序案件不得少于十日

B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日

C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日

D.适用简易程序审理的案件不得超过7日【答案】：B117.（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：A118.关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。

A.某施工企业分公司属于法人

B.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格

C.非营利法人登记成立

D.某大学建筑学院不属于法人【答案】：D119.关于开标，下列说法正确的是（）。

A.开标应当邀请半数以上投标人参加

B.开标由招标代理机构主持

C.开标时，由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.投标文件由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件其他主要内容【答案】：D120.（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式

D.当事人的名称【答案】：B121.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】：C122.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【答案】：A123.（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%【答案】：B124.（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。

A.承揽业务不良行为

B.资质不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为【答案】：B125.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录【答案】：A126.（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。

A.资质不良

B.工程质量不良

C.工程安全不良

D.承揽业务不良【答案】：D127.甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。

A.只能由甲承担责任

B.只能由赵某承担责任

C.由甲和赵某各自承担责任

D.由甲和赵某承担连带责任【答案】：D128.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资全部到位

C.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求

D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】：C129.（2020年真题）关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工程总承包依法招标后，不得免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的适用范围包括工程和货物

D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B130.（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C131.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。

A.承揽业务不良

B.资质不良

C.工程质量不良

D.工程安全不良【答案】：A132.注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是()。

A.500元以上2000万元以下

B.1000元以上5000万元以下

C.1000元以上8000万元以下

D.1000元以上1万元以下【答案】：D133.（2020年12月真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档【答案】：A134.下列关于法律效力等级排序正确的是（）。

A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章

C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章

D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释【答案】：A135.关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】：D136.当物权人的物权收到侵害时，权利人的解决途径不包括（）。

A.公证

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】：A137.建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。

A.主体

B.客体

C.内容

D.标的【答案】：A138.关于投标报价的说法，正确的是（）。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】：C139.下列关于建设工程项目管理的说法，错误的是（）。

A.建设单位必须自行对工程总承包项目进行管理

B.对工程总承包项目的管理，可以委托专业的项目管理单位进行

C.项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或初步设计单位，也可以是其他设计、施工或监理单位

D.项目管理单位不得与该工程总承包企业有利害关系【答案】：A140.下列关于中标通知书的表述，错误的是（）。

A.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同

C.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知部分未中标的投标人【答案】：D141.在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同【答案】：C142.《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明【答案】：A143.关于和解的说法，正确的是（）。

A.和解只能在一审开庭审理前进行

B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式

C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合

D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】：B144.关于招标文件的说法。正确的是（）。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人

D.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容【答案】：D145.根据《招标投标法》规定，下列做法正确的是（）。

A.招标人收到投标文件后，应当签收保存并开启

B.投标人少于5个，应当重新招标

C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点

D.逾期送达的投标文件，投标人有正当理由的，招标人不得拒收【答案】：C146.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是()的事实。

A.请求实体权益

B.免除自己法律责任

C.主张程序违法

D.对方承认【答案】：D147.某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。

A.建设单位与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位代表与施工单位

D.施工单位与项目经理【答案】：C148.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据【答案】：B149.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日【答案】：B150.关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同为有偿合同

B.借款合同必须采用书面形式

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：C151.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位【答案】：C152.（2021年第1批真题）关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责【答案】：D153.关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用【答案】：D154.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人只能通过原审法院提出【答案】：B155.（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】：A156.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】：B157.关于违约责任免责的说法，正确的是（）。

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】：C158.关于节能技术进步的说法，错误的是（）。

A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关可以批准建设【答案】：D159.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日【答案】：C160.（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】：A161.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.提交投标文件后，在投标截止目前表示放弃投标的

B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】：B162.关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】：D163.关于和解的说法，错误的是（）。

A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】：C164.关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（）。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理

B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定【答案】：B165.（2021年真题第2批）关于建设工程债的说法，正确的是（）。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】：A166.政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A.建筑市场有关违法行为

B.违反法定基本程序问题

C.质量安全问题

D.建筑市场有关法律责任【答案】：D167.根据《建设工程安全生产管理条例》,某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、检测单位和建设单位?

B.总承包单位、出租单位、安装单位和检测单位?

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位?

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位【答案】：D168.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.试用期

B.劳动报酬

C.保守商业秘密

D.福利待遇【答案】：B169.（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】：A170.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】：C171.建设工程招标人的下列行为中，正确的有（）。

A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了4个总承包单位

B.要求投标人结成联合体投标

C.在招标文件中规定有最低投标限价

D.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人【答案】：A172.建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（）后果。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定的诉讼时效期间【答案】：B173.关于承担代理责任的做法，正确的是（）。

A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任

C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C174.依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。

A.1.5

B.2

C.3

D.4【答案】：B175.某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。

A.9000元

B.13500元

C.27000元

D.31500元【答案】：B176.以下关于带班制度的说法中正确的是（）。

A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%

B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%

C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开

D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班【答案】：B177.（2019年真题）在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还【答案】：B178.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。

A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书【答案】：B179.关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】：C180.质押担保因质物的不同可分为（）。

A.动产质押和权利质押

B.不动产质押和动产质押

C.权利质押和义务质押

D.财产质押和人身质押【答案】：A181.（2021年真题第1批）关于工程质量检测机构的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由