海南省建设项目工程总承包计价规则2026

海南省建设项目工程总承包计价规则2026年4月编制单位及编审人员名单主编单位：海南省建设标准定额站中国建筑第五工程局有限公司参编单位：海南省发控公共服务设施建设管理有限公司启元（海南）工程咨询有限公司中宇宏达建筑集团有限公司咨域（海南）国际工程咨询有限公司四通（海南)建设集团有限公司北京兴电国际工程管理有限公司海南有孚同创建设项目管理有限公司北京恒诚信工程咨询有限公司主要编制人员：吴湘文杨祖华于考明赖自浪马卉邝艳李会会王仕举乔建伟陈淑伟王率邓书龙贾文琳何号召羊厚华蔡佳佳徐巧刘重均胡祥王凤涛吉训红庞启明涂俊祥王晓兰主要审查人员：冯妍丹邢肖艺贺垒胡志华 2术语 23基本规定 83.1工程总承包模式条件 3.2工程总承包计价方式 3.3工程总承包计价风险 4工程总承包费用项目 4.1工程总承包费用项目组成 4.2工程总承包费用项目清单 5最高投标限价与投标报价 5.1最高投标限价与工期 5.2投标报价与工期 6合同价款与工期约定 6.1一般规定 6.2约定内容 7合同价款与工期调整 7.1一般规定 7.2法律法规变化 7.3设计优化与工程变更 7.4物价变化 7.5不可抗力 7.6工期提前、延误 207.7工程签证 207.8工程索赔 218工程结算与支付 24 248.2过程结算与支付 248.3竣工结算与支付 258.4质量保证金 278.5最终结清 279合同解除的结算与支付 299.1一般规定 299.2合同解除后的结算与支付 299.3违约解除合同后的结算与支付 299.4因不可抗力解除合同后的结算与支付 3110合同价款争议与工期的解决 32 3210.2协商和解 3210.3调解 3210.4仲裁、诉讼 33 34附录A总说明 35附录B价格指数权重表 47附录C合同价款支付分解表 49附录D合同价款结算、支付申请/核准表 52附录E工程总承包工程费项目清单及计算规则 60附录F发包人要求编写指南 254附录G费用有关说明 27111.0.1为规范我省建设项目工程总承包计价行为，促进工程总承包健康有序、可持续、高质量发展，根据相关法律法规及有关政策规定，结合1.0.2本规则适用于在我省行政区域内，采用工程总承包模式的房屋1.0.3发承包人在建设项目工程总承包的计价活动中法律地位平等，1.0.4工程总承包项目的计价活动，除符合本规则外，尚应符合国家2具有工程发包主体资格，并与承包人订立工程总承包合同的当事人以具有工程总承包主体资格，并与发包人订立工程总承包合同的当事人发承包双方以中标通知书注明的中标价作为签约合同价，除合同约定发包人按照合同约定支付给承包人除工程费用外，分摊计入相关项目的各项费用。属于建设项目总投资中的工程建设其他费用，一般包括勘察费、设计费（含多专业综合深化）、研究试验费、工程总承包管理费、临时用地及占道使用补偿费、场地准备及临时设施费、系统集成费、工程保3发包人按照合同约定支付给承包人用于完成建设项目工程勘察所发生是发包人按照合同约定支付给承包人用于完成建设项目工程设计所发生的费用。包括编制方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件等服务所收取的费用，其中包含装配式设计、幕墙专发包人按照合同约定支付给承包人用于为建设项目提供研究或验证设计数据、资料进行必要的研究实验以及按照设计规定在建设过程中必须进发包人按照合同约定支付给承包人在建设期间，因需要而用于临时租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及用于土地复垦、植被或道发包人按照合同约定支付给承包人用于未列入建筑安装工程费的临时水、电、路、讯、气等工程和临时仓库、生活设施等建（构）筑物的一次建造、维修、一次拆除的摊销或租赁费用，以及铁路、码头、货场的租赁用于建设项目结构化综合布线系统，通过功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，将各个分离的设备、功能和信息数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统之中的费用。不包括已列入建筑安4发包人按照合同约定支付给承包人在项目建设期内，用于项目中的BIM技术应用费、专利及专有技术使用、引进技术和引进设备其他费、检验试验及试运转费、工程技术经济等咨询费、苗木迁移、测绘等发生的费发包人在项目清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所发包人提供的载明工程总承包项目工程费用、工程总承包其他费、暂说明发包人对建设项目建造目标的文件。文件中列明工程总承包项目的目标、范围、功能需求、设计与其他技术标准。包括对项目的内容、范围、规模、标准、功能、质量、安全、节约能源、生态环境保护、工期、5由承包人根据合同约定和发包人要求应提交的所有图纸、手册、模承包人从满足发包人要求的众多设计方案中选择最佳设计方案的设计承包人对发包人提供的设计文件进行细化、补充和完善，满足设计的承包人对发包人提供的设计文件进行改善与提高，并从成本的角度对工程总承包合同实施中，由发包人提出或由承包人提出，准对发包人要求所做的改变；以及对发包人在发包时明确的项目建设方案承包人为缩短工期、提高工程经济效益，按照规定程序向发包人提出改变发包人要求和设计文件的书面建议，包括建议的内容、理由、实施方承包人完成建设项目承包范围内全部工作的总天数。包括合同工期和实际工期，其中合同工期指工程总承包合同约定的，承包人完成承包范围内的全部工作的总天数；实际工期指承包人实际完成承包范围内全部工作6行业主管部门或省级以上行业协会发布的，反映建设工程的人工、材工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因造成经济损失、费用增加或工期延误（或延长），按合同约定或法律法规规定，应由对方承担赔偿或补偿义务，从而向对方提出经济损失赔偿或补偿和（或）发承包双方在工程合同中按照承包范围约定的价格，包括工程费、工发承包双方按照有关法律法规规定和合同约定，根据工程总进度计划合同工程实施过程中，发承包双方按照有关法律法规规定和合同约定的里程碑节点和过程结算节点对已完工程进行合同价款的计算、调整、确发包人根据合同约定支付给承包人完成全部承包（包括缺陷修复）工作的合同总金额，包括履行合同过程中按合同约定进行的合同价款的调整发包人与承包人之间，在合同履行过程中发生的，与合同履行相关的，如工程质量、工程变更、新增工程、索赔等事件，双方按合同约定的相应条款进行协商后，就合同价款和工期等内容的确认，无法达成一致意7发包人和承包人或其授权的代理人，就工程合同履行过程中出现的、导致合同价款与工期发生变化而又不属于工程变更与索赔事件的特定招标人根据国家、海南省有关规定及本规则，结合招标项目具体的发包人要求、设计文件、工程特点与市场行情等，编制的用于控制投标报是指发包人按照合同约定对承包人承建的工程获得国家级或省级优质工程奖给予相关参建方的补偿和奖励。优质工程奖包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖两类。国家级优质工程奖，如中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖等。省级优质工程奖，如绿岛杯83基本规定3.1工程总承包模式条件3.1.1发包人应根据建设项目的特点、自身管理能力和实际需要，合1建设范围、建设规模、建设标准、功能需求等建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包模式。装配式建筑项目应优先采用2发包人未能编制发包人要求，或编制的发包人要求不符合工程建设目标实现的需要，不宜采用工程总承包模式。发包人以施工图为基础进行3采用工程总承包模式的政府投资项目，其建设地点、总体布局、建设规模等核心规划条件应已明确，工程规划许可应已取得或已具备取得条件。对于尚存在可能导致重大方案变更或调整项目选址等根本性不确定因3.1.2发包人应当根据建设项目特点、实际需要和风险控制等因素合理选择工程总承包的发包阶段。采用工程总承包模式的政府投资项目，原则上应当在初步设计及概算批准后进行工程总承包项目发包。采用工程总承包模式的企业投资项目，应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发1发包人应组织工程设计、工程管理、工程造价等相关专业人员编写发包人要求。发包人要求应明确建设项目的建设目标、功能需求、建设规模、建设范围、建设标准、项目清单等内容。发包人要求可参考本规则附2发包前，发包人应联合咨询人根据工程实施要求及常规的施工工艺措施编制模拟施工组织设计（含危险性较大的分部分项工程施工方案），并根据招标文件、工程实施要求、合同条款等资料作为编制最高投标限价93.1.4采用工程总承包模式发包的项目，鼓励发包人引入第三方机构3.2工程总承包计价方式3.2.1发包人采用工程总承包模式1在可行性研究报告批准或方案设计后发包的，按照投资估算中与2在初步设计及概算批准后发包的，按照设计概算中3.2.2工程总承包项目宜采用总价合同，3.2.3价格清单列出的建筑安装工3.3工程总承包计价风险3.3.1发包人应当根据发承包依据的基础条件，按照权责对等和风险分担的原则，在招标文件、发包人要求、工程总承包合同中明确计价的风2专用合同条款中约定的人工、主要材料设备等市场价格变化超过合3初步设计及概算批准后发包的，发包人要求和初步设计发生变更4在发包人承担的勘察工作范围内未发现异常地质条件、地下掩埋物3.3.2鼓励发承包双方采用工程保3.3.3对于发包人要求中的错误，承包人应书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同约定进行调整；发包人未作修改的，应承担由此无论承包人发现与否，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费1发包人要求中或合同中约定由发包人负责的或不可变的数据和资4除合同另有约定外，承包人在尽到同等专业承包商合理审查义务后3.3.4承包人应按照合同约定范围统一负责建设项目的勘察、设计、设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目特点和复杂程度，合理确定牵头单位，明确各自的权利和责任。若设计单位对合同约定范围3.3.5承包人在合同约定承包范围内实施设计时，应在满足发包人要求的前提下进行优化设计，并应从中选取最优设计方案；在满足发包人提供的设计文件技术标准的前提下进行深化设计，实现合同目标，优化设计3.3.6除第3.3.3条规定的发包人要求的错4工程总承包费用项目4.1工程总承包费用项目组成4.1.1建设项目工程总承包费用由工程费、工程总承包其他费和暂列）：发包人应根据工程总承包项目的发包范围和主要内容，对工程总承包4.2工程总承包费用项目清单4.2.1发包人应在建设项目工程总承包发包时对工程总承包费用项目编制项目清单，并列入招标文件。项目清单可根据不同的发承包阶段，分为可行性研究报告批准或方案设计后项目清单、初步设计及概算批准后项1总价部分的项目清单应依据本规则和发包人要求，参考工程总承包2单价部分的项目清单可根据现行建设工程工程量清单计价标准及计4.2.3总价部分项目清单中的工程量，不得将其视为要求承包人实施工程的实际或准确数量，仅作为投标报价和合同支付分解表、过程结算的4.2.4工程总承包其他费清单应根据工程总承包范4.2.5发包人在建设项目工程总承包发包时，应结合项目风险预测在5最高投标限价与投标报价5.1最高投标限价与工期5.1.1依法必须进行招标的项目，应当在招标文件中明确最高投标限价。最高投标限价的各项费用组成，应与招标文件中承包人所需承担的工作内容相符。纳入财政预算管理的工程总承包项目，最高投标5.1.2工程总承包项目清单和最高投标限价应结合项目特点，由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编2国家或行业、省级建设行政主管部门或其授权的造价管理部门3立项批复文件、可行性研究报告批复文件、初步设计及概算批4拟定的招标文件及补充通知（招标项目清单、发包）；5.1.4发包人应根据相关规定、参考类似项目，在招标文件中合理5.2投标报价与工期5.2.1投标人应依据招标文件、发包人要求、项目清单、补充通知、招标答疑、可行性研究、方案设计或初步设计文件，结合本企业专业技术水平和经营管理能力自主确定投标报价（不得低于成本价）5.2.2工程总承包项目招标设置最高投标限价的，投标人的投标报5.2.3投标人必须按招标项目清单填报价格，项目编码、项目名称、项目需求、计量单位、工程量、计量规则、工程内容必须与招标项目清单一致。其中总价部分项目清单中的工程量、工作内容等仅作为投标报价的基础，投标人应在报价中充分考虑实际完成工程量、工5.2.4暂列金额应按招标项目清单中列出的金额填写，不得变动，6合同价款与工期约定6.1一般规定6.1.1实行招标的项目，发承包双方6.1.2不实行招标的项目，合同相关约定3绿色施工及安全文明措施费、农民工工资专用账户使用要求、4过程结算计量、计价及支付节点，进度款的支付比例及7合同价款与工期调整7.1.1下列事项发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款、7.1.2经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（扣减）合同价7.2法律法规、强制性标准变化7.2.1基准日期后，因法律法规、强制性标准7.3设计优化与工程变更7.3.1承包人对方案设计或初步设计文件进行的设计优化，应满足发包人的要求，其设计优化活动形成的利益应按合同约定处理。承包人的设计优化成果需要改变发包人要求的，应向发包人提出合理化建议，经发包人认为可以缩短工期、提高经济效益，并指示变更的，发包人应对承包人合理化建议形成的利益与承包人分享，并应调整合同价款和设计优化活动形成的利益，应在合同中约定分配比例，承包人分享因优化产生的净节约投资额（需扣除相应管理成本等）的比例不宜超过40%。该收益应为含增值税价款，具体计税方式遵循国家相关税收法律7.3.2因发包人变更发包人要求或初步设计文件，导致承包人施工图设计文件修改并造成成本、工期发生变动的，应由承包人提出新的合同工程变更实施前，承包人未将施工组织设计、施工方案提交给发包7.3.3因发包人提出的工程变更删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或得到的利益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权7.3.4如工程变更引起建设工期变化时，发包人与承包人应协商确定7.4.1人工、主要材料、机械、设备等市场价格与招标时基期价格相1价格指数调整法：按本规则7.4.2条采用价格指数调整法进行调2价差调整法：当施工期间的人工、材料、机械价格价差调整法主要适用于单价部分；总价部分如需采用，应在招标文件及合同中约定可调人工、主要材料、机械的种类、数量及基期价格7.4.2价格指数调整法：在合同中约定价格指数权重（表式见附录），式中：ΔP—需调整的价格差额；P0—合同约定的建筑安装工程费基数，约定的变更及其他金额已按）；B1、B2、B3、B4—各可调因子的变值权重（即可调部分的权），Ft1、Ft2、Ft3、Ftn—各可调因子的施工期价格指数，没有价F01、F02、F03、F0n—各可调因子的基期价格指数，没有价格1未列入《价格指数权重表》的项目费用，其调整趋势已包含在其2工程变更导致原定合同中的权重发生较大变化时，由发承包双方3因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格指数，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者作为现行价格指数；因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格指数，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者作为现行价格指7.5.1因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及费用增加和（或）工期延误，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：1合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损2发包人、承包人的人员伤亡和其他财产损失3承包人的施工机械设备损坏及周转材4导致承包人停工的费用损失由发承包双方合理分担。停工期间，因承包人原因导致工期延误后发生不可抗力，不免除承包人的违约7.5.2不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。7.6工期提前、延误7.6.1发包人确需合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿、奖励额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，与结算款一并支7.6.2因承包人原因导致合同工程延误，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费，同时不应免除承发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，并应明确每日历天应赔额7.7.1承包人按照发包人通知完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，并应提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出工程签7.7.2承包人应在收到发包人指令后的7天内向发包人提交工程签证报告，发包人应在收到工程签证报告后的48小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。发包人逾期未确认也未提出修改意见7.7.3发包人采用计日工计价的工作，承包人应按合同约定提交下列2投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和4投入该工作的施工设备名称、型号、台数和耗任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的247.7.4如工程签证的工作已有相应的计日工单价，工程签证中应列明如工程签证的工作没有相应的计日工单价，应在工程签证报告中列7.7.5除征得发包人书面同意外，合同工程发生工程签证事项，未经7.7.6工程签证工作完成后的7天内，承包人应按照工程签证内容计7.7.7每个支付期末，承包人应向发包人提交本期所有工程的签证汇总表，并应说明本期间有权得到的金额，调整合同价款，列入进度款周7.8工程索赔7.8.2根据合同约定，承包人认为非承包人2承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向4在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提2发包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明资3承包人接受索赔处理结果，索赔款项在7.8.4承包人要求赔偿时，可以选择下列一7.8.6发承包双方按合同约定办理了竣工结7.8.7发包人认为由于承包人的原因造成发7.8.9发包人的索赔金额可从拟支付给承包8工程结算与支付8.1.1除合同另有约定外，预付款支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。对8.1.2承包人应按合同约定向发包人提交预付款支付申请，发包人应8.1.3预付款应按合同约定从应支付给承包人的过程结算款中按比例在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合8.2过程结算与支付8.2.1建设项目实施过程中，发承包双方应按照合同约定过程结算节1里程碑节点方式：以进度计划中完成的里程碑节点作为过程结算节2时间周期方式：以固定的时间周期（如按月或按季度）作为过程结8.2.2发承包双方应在每个过程结算节点完成后，及时对节点周期内已完成并验收合格的工程内容进行计量与计价，确认过程结算价款，并形1总价部分：按照合同价款支付分解表，确认该节点对应的结算价2单价部分：按合同约定的结算周期，按当期实际完成的应予计量的经发承包双方签署确认的过程结算文件，应作为竣工结算文件的组成8.2.3本规则附录C提供了合同价款支付分解表，表中的里程碑节点及对应的金额占比，可由发包人在招标文件中进行规定（采用非招标方式确8.2.4发承包双方应根据项目清单的价格构成、费用性质、工程进度计划和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，形成合同价款支付（1）建筑工程费按照进度计划中划分的里程碑节点，以及对应的价款占比，进行支付分解。其中，装配式建筑中的预制部品部件可按订立采购合同、进场验收、安装就位等节点进行支付分解。其中“订立采购合同”节点（预制部品部件采购预付款）支付比例不低于20%；“进场验收”节点8.3竣工结算与支付8.3.1工程完工后，发承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结竣工结算应由承包人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编8.3.2合同工程完工后，承包人可在提交工程竣工验收申请时向发包2按照合同约定的工期，确认工期提前或工期延期增加或减少的金4按照合同约定，确认工程签证、索赔等应增加或减少的任何其他款8.3.3在合同工程实施过程中已经办理并确认的过程结算价款应直接1可调总价合同的竣工结算价=签约合同价-暂列金额±合同约定调整1总价部分：承包人根据合同约定，完成了全部工作内容、履行了全部义务并达到了验收标准，办理竣工结算时不再重新计算工程量和费用，按合同约定的包干价格进行结算。符合合同约定可以调整情形的，按合同2单价部分：根据合同约定，按承包人完成的应予按实际计量的工程量和合同单价进行结算。符合合同约定可以调整情形的，按合同约定进行8.3.6发承包双方对竣工结算不能达成一致时，发包人应对无异议部8.3.7承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款）；8.3.8除合同另有约定外，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7天内予以核实，并向承包人支付结算款。发包人未按照合同约8.4.1承包人应按照合同约定提供质量保证金，可优先采用工程质量保证担保、工程质量保险或质量保证金银行保函方式。发包人不得强制要8.4.2缺陷责任期内，承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项8.4.3在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人应按照合同约定，将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照法律法规规定和（或）合同约定应承担的质量保修责任和应履行9合同解除的结算与支付9.1.1项目实施过程中发生无法继续履行合同的情形，需要解除合1计算已完成工程总承包其他工作的应付价款和尚未被扣完的预2清点施工现场人员、材料、设备、施工机械数量5按照合同约定或本章第9.2-9.9.1.2发承包双方不能协商一致做好清点工9.1.3发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。合同没有约定争议解决方式的，按照本规则9.2合同解除后的结算与支付9.2.1发承包双方协商一致解除工程总承包合同的，应按照达成的9.2.2发承包双方虽对解除合同达成一致，但对合同解除后的终止9.3违约解除合同后的结算与支付4工程签证以及经确认的承包人索赔与发包人反索赔之间的差额6其他应由承包人承担的费用，如按发包人的要求完成承包人现场3承包人为本工程订购并已付款或外包加）；6承包人现场管理人员、机械撤离现场7其他应由发包人承担的费用。如工程停工发包人应在承包人提出后28天内与承包人协商确定，并在确定后的9.4因不可抗力解除合同后的结算与支付4承包人为合同工程订购且已交付的材料和设备货款，以6承包人为完成合同工程而预期开支的10合同价款争议与工期的解决10.2.1争议发生后，发承包双方可以根据合同约定选择进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约10.2.2发承包双方不能通过协商达成和解的，可以按合同约定的其他10.3.1合同争议发生后，发承包双方和解不成时，宜选择在仲裁或诉10.3.2发承包双方宜选择在合同工程实施过程中委托调解人进行调2发承包双方可协议调换或终止任何调解人，但双方都不能单独采取3发生合同争议后，任何一方可将该争议以书面形式提交调解人，并4发承包双方应按照调解人提出的要求，为调解人提供所需要的资5调解人应在收到调解委托后28天内或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内提出调解建议，发承包双方接受调解建议的，经双方签6发承包双方中任一方不接受调解人的调解建议时，应继续按照合同实施工程，直到在后续发承包双方有认可的争议解决办法，再对调解建议10.3.3若发承包双方在工程完工后，就竣工结算、工期调整等发生争10.4.1发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中一方可10.4.2在本规范第9.1节～第9.3节规定的期限之内，和解协议或调解书已经有约束力的情况下，当发承包中一方未能遵守暂定结果或和解协议或调解书时，另一方可将未能遵守暂定结果或不执行和解协议或调解书达10.4.3发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的，可依法向有管辖权的人民建设项目名称：单位：元123建设项目名称：单位：元123）：序号求则单价合价1、承包人认为需要增加的项目，在“其他”下面列明该项目的名称、单位、数量、单价和合2、总价部分报价视为已充分理解并考虑了发包人要求，并承担了除合同约定由发包人承担的风险之外的全部风险和责任。）：序号码称位建设项目名称：位建设项目名称单位：元位建设项目名称：单位：元123456789建设项目名称：单位：元1注：发包人应将暂列金额列入项目清单中，投标人应将上述暂列金额计入投标总价技术参数/规格型号项格附录B价格指数权重表B1_至_F01Ft1_至_F02Ft2_至_F03Ft3_至_F04Ft4----1--变值部分B1F01F02F03F04F05F061-附录C合同价款支付分解表点点点（％）点点点基期单价（除税1234567891.种类：本表为总价部分的可调价人工、主要材料、设备种类，不在表内附录D合同价款结算、支付申请／核准表致发包人全称）根据合同条约定，现申请支付预付款金额为（小写大12款---致发包人全称）本期完成了等里程碑工作，根据合同期的进度款金额为（小写大写请予核准。结算文额比123456--致发包人全称）致发包人全称））；一级造价工程师签名+签章：致发包人全称）1234建设项目名称：致发包人全称）我方已完成了支付竣工结算款金额（小写大写）请予核准。1234造价人员签名：建设项目名称：致发包人全称）根据合同条1234造价人员签名：附录E工程总承包工程费项目清单及计算规则附录E.1工程费项目清单），），），），2.初步设计及概算批准后清单项目清单编码，由六级编码），），免重复繁琐，有些以X表示，具体编制项目清单时，根据不同子单位工程），），），），），），），），），），），附录E-1房屋建筑项目工程总承包工程费项目清单及计算规则程㎡装配率、水平与率、构件类型、㎡算㎡式式设备功能、给排水工程主要设备类、设施的设计荷源、热源供给方供电源的电压等量站数量和位置设容㎡按设计图示尺寸以建筑面积部算值㎡按设计图示尺寸以建筑面积㎡算㎡容算算容算容算算算项项容容项），位编码可采用01A0进行编码。2.外部配套是指为满足建筑投入使用所必需的外部给排水、电气、通3.末位为“0”的三级编码可包含其余首位编码相同的清单项目，如“01B0土建工程”码则A竖向土石方工程按原始地貌与指定标高之间的挖填尺寸，容竖向土石方开挖按原始地貌与指定标高之间的挖填尺寸，（含天然障碍种2.竖向土石方工程中应按项目需求综合考虑余方则B㎡按设计图示尺寸以建筑物的包括地下建筑工程、地上建㎡按设计图示尺寸以建筑物的地下建筑面积程、边坡支护程、混凝土工程、防水防腐保温工程、门窗工程、措施项目等全部工㎡按设计图示尺寸以建筑物的地上建筑面积程、混凝土工程、钢结构工程、装配式工程、木结构工程、防水防腐保温工程、门窗工程、措施项目等全部工码工程量计算规则按设计图示尺㎡按设计图示尺（构筑物）首层建筑面积计算挖、回填、运输等按设计图示尺寸以基础底面积乘以设计室外地坪至基础（含垫层）底），种按回填区净体位则地基处理、边坡支护与桩基2.地基处理方式3.支护方式及范围㎡按设计图示尺寸以建筑物的包括地基处理、边坡支2.地基处理形式及材质（含换㎡按地下建筑物2.桩基形式（含有效桩长及桩1.按设计图示尺寸以长度计算2.按设计图示尺寸以体积计算3.按设计图示尺寸以质量计算1.按地下建筑物最大结构外边线乘以基坑垂直开挖深度2.按设计图示尺寸以质量计算包括边坡喷2.㎡1.按降水井深度以延长米计算2.按建筑物地下建筑面积计算3.按降水周期的降水、排码则㎡按设计图示尺寸以建筑物的轻质板墙等全部按设计图示尺梁、压顶等混凝土浇筑、养护、钢筋制安、防潮层、变形缝、止按设计图示尺算，长度按墙度，高度按层高计算，扣除个面积>0.3㎡梁、压顶等混凝土浇筑、养护、按设计柱高乘以柱断面面积㎡按设计图示尺算，长度按墙度，高度按层高计算，扣除个面积>0.3㎡等2.砌筑工程中应包含过梁、圈梁、构造柱、压顶等钢筋混凝土码钢筋混凝土工程按设计图示尺寸（含后浇带）、钢筋、模板及支架（撑）等全部工程内容现浇混凝土基础按设计图示尺寸（含后浇带）、钢筋、模板及支架（撑）等全部工程内容现浇钢筋混凝现浇混凝土楼梯混凝土种类及量，按设计图示以水平投影面积计算；不扣除宽梯井，伸入墙内量，按设计图示现浇混凝土其混凝土种类及按设计图示尺寸面之间的高度计算；②无梁板的柱高应自柱之间的高度计算；③框架柱的柱高应自柱基2.梁长计算规则：①梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；②主梁与次梁连3.预应力钢筋混凝土构件执行现浇钢筋混凝土构件相应项目，4.预埋件、地锚、支座、对拉螺栓、变形缝、止水带、排水管（泄水孔）等5.钢筋混凝土构件需要设置垫层的，其工程内容还应包括码则按设计图示尺混凝土构件安筑、拆搭架接缝等全部工程内容装配式混凝土柱装配式混凝土梁装配式混凝土墙装配式混凝土板装配式混凝土装配式混凝土混凝土构件后浇筑部分混凝土、钢筋、预埋件、模板及支架缝、止水带，表面处理等全部工程内容装配式钢筋混凝土叠合墙板装配式混凝土其他构件（如膜壳墙、模壳³按设计图示尺寸以体积/面积/延米计算㎡按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，扣除门窗洞口面缝、找平全部工㎡按设计图示尺寸以水平投影包括安装、校正、固定等全部㎡按设计图示尺寸以水平投影包括安装、校正、固定等全部码则干式工法室内㎡按设计图示尺寸以水平投影包括安装、校正、固定等全部2.装配式隔墙是指由工厂生产的，具有隔声、防火、防潮等性能，且满码工程量计算规则㎡按设计图示尺寸以建筑物的承板等全部工程t按构件设计图示尺寸以质量包括供应、安腐、油漆及连接㎡按设计轴线尺寸以水平投影码则㎡按设计图示尺寸以建筑物的构件、木楼梯等尺寸以体积计算及刷防护材料、按设计图示尺㎡按设计图示尺寸以水平投影按设计图示尺码则㎡按设计图示尺寸以屋面投影材屋面、膜结构屋面等全部工程㎡按设计图示尺护层、保温层、隔热层、防水层、密封层、面层、变形缝处按设计图示尺寸以斜面积计护层、保温层、隔热层、防水层、密封层、铺（挂）瓦、变形缝处理、天沟檐热层、防水层、密封层、檩条、檩托、面层、变形缝处理、天沟架）钢材品按设计图示尺寸以水平投影网架）、钢拉索、膜布、钢丝绳、锚固基座、按设计图示尺算，斜屋面按护层、保温层、隔热层、防水层、密封层、面层、变形缝处理等注2.屋面工程指屋面结构层以上至装饰完成面的全部工作，包括但不限于保温、防水、找容中，不与主体结构相连的膜结构屋面中的钢支柱（钢网架）包含在膜结构屋面工程码则防水防腐保温㎡按设计图示尺防水、地下室保温、混凝土板上保温、天棚保温2.防水材质及㎡按设计图示尺（刷）防水层、收头钉压条、保2.保温材质及找平层、粘贴耐碱纤维网格布、3.其他构件中未包含的防水、防腐、保温工程码则㎡按设计图示尺寸以建筑物的沟、地沟、台㎡按设计图示尺寸以水平投影m等㎡㎡个按设计图示尺寸以水平投影能㎡脚手架材质及㎡脚手架、外码则C4.室内装修标准㎡外立面装饰工程㎡㎡码㎡㎡除埋件及骨架安装、面板及配件安装、接缝处理、防雷、防火、装饰线条等全部工程内容饰 2.其他装饰宜区分栏杆栏板、柜体、室内标识导视、窗帘盒（轨）3.面层处理包括面层的饰面油漆、涂料、抛光、打蜡、造型拼4.结合层：面层与基层相连接的中间层，包括粘接层、龙骨、骨架、支架5.基层：面层下的构造层，包括填充层、隔离码则㎡按设计图示尺㎡㎡按设计图示边框外围尺寸以容㎡按设计图示尺寸以水平投影量，按设计图量，按设计图3.个量，按设计图示尺寸以长度量，按设计图示尺寸以面积量，按设计图2.面层处理包括面层的饰面油漆、涂料、抛光、打蜡、造型拼装、成孔3.结合层：面层与基层相连接的中间层，包括粘接层、龙骨4.基层：面层下的构造层，包括填充层、隔离层、找平层、垫层码㎡按设计图示尺寸以㎡㎡按设计图示边框外㎡按设计图示尺寸以按设计图示数量计算按设计图示洞口尺容)按设计图示尺寸以按设计图示尺寸以3.以“个（根）”计量，按设计图示2.面层处理包括面层的饰面油漆、涂料、抛光、打蜡、造型拼装、成孔3.结合层：面层与基层相连接的中间层，包括粘接层、龙骨4.基层：面层下的构造层，包括填充层、隔离层、找平层、垫层码则种m道、管件、阀种组槽及恢复，管m管道除锈、刷码则组m道、管件、阀m管道除锈、刷码则套包括本体、附套算等组5.给水、排水管道支管指给水、排水立干管至用水器具的6.给水管道干管适用于生活饮用水、热水、中水等管道，7.卫生器具适用于洗脸盆、洗涤盆、大便器、小便器、浴码则台道、管件、阀套道、管件、阀套道、管件、阀套码则置㎡算等套炉套套台热，消毒、清种项包括管道、管等码则2.给排水设备适用于变频给水设备、稳压给水设备、无负压供水装置、3.净水设备包括除砂器、水处理器、水质净化4.家用太阳能热水器可按热水器项目列项，包括太阳能集热板、储热水箱及码水喷淋管道干管7.绝热材料品种8.保护层材质m按设计图示管道中心线以长包括开孔、预留孔洞、堵洞，管排气阀、减压孔板安装，管道支架制作安装及除锈刷漆，套管制作安装，管道除热、保护层安装，划线标识，水压试验及水冲水喷淋管道支管4.绝热材料品种5.保护层材质个按设计图示水喷淋喷头数量支管管道、管头、排气阀、集热罩等安装、管道支架制作安装及除锈刷漆，套管制作安装，管道除锈、刷漆，绝热、保护层安装，末端试水装置组装，水压试消火栓管道干管7.绝热材料品种8.保护层材质m按设计图示管道中心线以长包括开孔、预留孔洞、堵洞，管排气阀、减压孔板安装，管道支架制作安装及除锈刷漆，套管制作安装，管道除热、保护层安装，划线标识、水压试验及水冲码7.绝热材料品种8.保护层材质m按设计图示管道中心线以长包括开孔、预留孔洞、堵洞，管门、法兰安装，管道支架制作安装及除锈刷漆，套管制作安装，管道除锈、刷漆，绝热、保护层安装，划线标识、水压试验及组按设计图示数包括整体组装、部件及配管安装、报警阀泄放试验管安装、支架制作安装及除锈刷漆、报警阀个按设计图示数包括本体、信号阀门及法兰安装，临时短管安装拆除，主要功能检查、接线及自动喷水灭火系4.支管材质及5.绝热材料品种6.保护层材质套按设计图示数包括箱体及消火栓安装、附件安装，支管管道及管件安装，管道支架制作安装及除锈刷漆，套管制作安装，管道除锈、刷漆，绝热、保护层安装，划线标识，水压试验及水冲洗，消火栓灭火码台按设计图示数包括本体、信号兰安装，支管管道及管件安装，管道支架制作安装及除锈刷漆，管道除锈、刷漆，绝热、保护层安装，划线标识，水炮现场控制箱至水炮终端之间的电气支路管线敷设、主要功能检查、接线及消防水炮灭火/套按设计图示数包括灭火器及灭火器箱检查、搬码种m道、管件、阀管道除锈、刷套等个套套等套码种m孔洞、堵洞，管道、管件、阀台器台台个码位个按设计图示数m按设计图示长个按设计图示数消防报警电话消防广播（扬个区域报警控制箱量型台码位火灾报警系统消防广播及对火灾报警控制等备用电源及电台按设计图示数消防报警干线m按设计图示尺数数个码位线号m等点器个器台m等码个台m器的配管、配码套等台1.配管规格、数2.配线规格、数m板、槽板等）安套则种㎡按设计图示风管规格以展开面积计算（包括风管末端堵包括开洞及封堵，风管及管件制作安装，风管制作安装，型钢除锈、刷漆，通个按设计图示数包括风阀安装、制作安装、除风口个按设计图示数包括风口安装，与风管连接的软个按设计图示数包括消声器安作安装、除锈、刷漆，与风管连接的软连接制作2.按设计图示尺寸以展开面积包括静压箱制作安装，贴吸音材作安装、除锈、刷漆，与风管连接的软连接制作则量种m冷剂管道、管种m道、管件、阀种m道（供水、回管道除锈、刷则路种m件、阀门、法锈、刷漆，绝2.制冷剂管路，是指商用中央空调（一拖多）系统中，室内外机（机组则数台数台台台台等台台等台台台台台等台种项算包括管道、管等台图计计量设数按示算包括变压器及保护壳安装，基础型装，高压侧电缆、低压侧母线安装、空载试运转、高压电缆测试、单体调试及变压器系统调试，配电采集器安装调试，高低压侧避雷器、零序互感台包括本体安装，基础型钢制作安装，配电采集器安装调试，空载试运行、高压成套配电柜包括配电柜安装，柜内母线安装，基础型钢制作安装，屏边安装，避雷器、电容器试验，送配电系统调试，电压监控切换装置低压成套配电箱包括配电箱（柜）安装，焊、压接线端子，柜内母线安装，基础型钢制作安装，屏边安装，送配电系统调试，电压监控切换装置包括设备安装、调试，操作系统、应装，焊、压接线端子，柜内母线安装，基础型钢制作安装，屏边安装，台按设计图示数量计算装，焊、压接线端子，柜内母线安装，基础型钢制作安装，屏边安装，项包括工具箱、模拟屏、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验、挡鼠板、专门防盗锁及按规范要求的其他1.泵、风机、机组等各类用电设备的控制2.智能配电设备适用于子站设备、主站系统、电能表集中采集系统、抄表采集系统及变则台按设计图示数装、支架制作安装、支架制作安装、光伏逆变器安装调试、控制UPS/EPS台按设计图示数装、调试、支架制作安装、充放包括机组安装，装置本体及控制回路的系统调整试验、油箱（桶）安装、配套消音及排烟设施安装调试等则相按设计图示尺寸以单相长度计算（不计算系统试验，母线伸缩节、铜铝过渡板安装，母线低压封闭式插m按设计图示尺插接始端箱、分线箱安装，支架则m按设计图示尺寸以长度计算（不计算预留长度及附加长电缆头制安，电夹安装，支架制安，刷防火涂料、防火封堵，穿墙防水套管制安，电缆按设计图示尺包括桥架安装，支架制安，防火封堵，刷防火涂料，接地线敷设等包括线槽安装，接线盒安装，支架制安，防火封料，接地线敷设等室内电缆保护管种架制安，刷防火涂料，打孔洞，混凝土地面刨沟及恢复，墙面剔则规格、安装形式㎡按设计图示建设，断接卡子制制作、安装，极间连线，均压环敷设，柱主筋与圈梁钢筋焊接，式装，接地母线敷线，构架接地，则m按设计图示尺包括配管敷设，接线盒、接线箱凝土地面刨沟及恢复，墙面剔槽m按设计图示尺寸以长度计算（不计算预留长度及附加长包括配线、钢索架设、支持体安个包括配管配线，接线盒安装，支架制安，墙体剔1.支路管线敷设适用于从配电箱、盘、柜灯具、插座、门铃、风扇、风机盘管、浴霸等，但灯具、门铃、风扇等的开关、风机则5.与其相连接3.㎡按设计图示数包括灯具安装，套包括安装，接线等台注：其他电器适用于除照明灯具、开关、按钮、插座之外的用电器具，如门铃、电则3.技术参数及按设计图示系包括系统内所有设备安装及防雷接地，跳线及尾纤的布放，模块卡接，各类管线接，软件功能参数设置，链路及通电测试，软件编制、调试、试智能卡应用系统信息设施运行信息安全管理则智能化信息集统3.技术参数及按设计图示系包括系统内所有设备硬件及软件的安装及防雷接地，接线，软件功能参数设置，平台对接，系统则3.技术参数及按设计图示系包括系统内所有设备安装及防雷接地，跳线及尾纤的布放，模块卡接，各类管线接，软件功能参数设置，链路及通电测试，软件编制、调试、试移动通信室内材质、技术参数材质、技术参数按设计图示系线架、理线器安装及防雷接地，跳线及尾纤的布接线模块卡接，各类管线缆的敷设，插座、接线接线、接地，链路及通电测试、包括系统内所有设备安装及防雷接地，跳线及尾纤的布放，模块卡接，各类管线接，软件功能参数设置，链路及通电测试，软件编制、调试、试卫星电视接收信息导引及发则接口安装、调量计算统量计算等）的设备安装，防连接、通电测试，软合调试、试运行等则1.地面材质、数2.墙面材质、数数㎡算软件编制、调试、试运行等则㎡算接线、系统调试、参数（指联动测量、记录、对比、调整，系统试运等求3.接地铜排、地装置调试等则型工程量计算规则求部按设计图示数架、电梯设备安装，设备配套控制箱至电梯的电五方通话管线敷求架、电梯设备安装，设备配套控制箱至电梯的电缆、箱柜安装，求工程量计算规则求部按设计图示数架、电梯设备安装，设备配套控制箱至电梯的电求码则m道、管件、阀组算道、管件、阀台洞、通水、通组码则台软管安装，通台3.公用燃气工程中燃气管道支管与干管的界限：灶具所在房间4.燃气设备适用于燃气开水炉、燃气采暖炉、燃气则E㎡求求㎡㎡底面积计算则求求㎡则㎡求m算板 )垫层铺设，围㎡桥面制作、安刷防护材料等则3.本表中涉及混凝土构件的，其钢筋和模板则求求㎡平整、找坡等㎡ )2.㎡算伐、起挖、运输、种植土回株 运输、栽植、养株 运输、栽植、养则㎡ 运输、栽植、养m 运输、栽植、养m 运输、栽植、养株 运输、栽植、养丛 运输、栽植、养则木株 运输、栽植、养木株 运输、栽植、养株 运输、栽植、养㎡ 运输、栽植、养\缸及防护措施等则\缸及防护措施等\缸及防护措施等\缸及防护措施等㎡及防护措施等盆则㎡及防护措施等㎡架（支架）等体 )2.㎡算运输、安装，花化法㎡等2.单体 )则㎡等2.如果发生树木迁移，其起挖、运输均包含3.道路绿化应区分分隔带和行道树，项目需求应明确行道树的4.栽植乔木、灌木的种植方式区分裸根、带土球和木箱栽植等方式。采用箱5.垂直及坡面绿化基底处理做法包括生态袋坡面绿化，种式立体组合花盆、各种龙骨骨架、预制自承重则式个㎡胎模，假山塑型，刷防护材算堆砌、修整，脚求算求㎡包括基础、骨则㎡算算式㎡㎡格㎡砌筑，防水，基层、结合层、面等则格求位2.座影面积计算铺设，主体结脚手架搭拆等栏m算则套等/个就位安装、校2.钢筋混凝土仿木桩驳岸按桩驳岸编码列项，其钢筋、表层塑造等内容3.护岸结构区分干铺、浆砌块料，混凝土护岸及满（散）铺砂4.本表中涉及混凝土构件的，钢筋及模板费用均应包含在相5.本表中涉及土（石）方的，其开挖、回填码则m㎡算铺设、模板、脚算㎡算2.钢筋混凝土构件需要设置垫层的，其工程内容还应包括垫层，但垫码则㎡底面积计算程、电气工程则程期㎡水泵接合器、检容种m管道、管件、阀管道、管件、阀则种m种种制作，管道、管件、阀门、法验及水冲洗，系管道、管件、阀套则坐井现场制作，成座套接线、调试等码则㎡底面积计算（手）孔井、台m沟铺沙盖板，电等种码则座井现场制作，成等套则程成㎡算域专项工程、电程成㎡程成㎡程㎡则1.地面材质、法2.墙面材质、法法法㎡算柜、处置柜、生㎡算㎡算线回路至末端设备之间的配电箱架、用电器具等㎡算统站位的设备、管道、支架、线站位的设备、管道、支架、线构件及辅助项站位的设备、管道、支架、线构件及辅助项台站位的设备、管道、支架、线构件及辅助项站位的设备、管道、支架、线构件及辅助项站位的设备、管道、支架、线构件及辅助项统位等数位等统数数数位位的设备、管等位统位备、管道、支位位位的设备、管等1.地面材质、数2.墙面材质、数数㎡算程㎡㎡㎡统位㎡质㎡数㎡程数㎡统2.㎡架、各类管线缆数/h统数统等球柱、球网、球型质算算统包括设备、管等统统统线缆、用电器等算统统位统统统线缆、用电器等统统位统式称等称套算算数数及辅助项目等套算则统数统位等统等示制统统位统播统则座算包括土方、回填、基础、筒身、钢筋、抹等包括土方、回填、基础、筒身、钢筋、抹等包括土方、回等则项数数包括人防电气、给排水、通风系统设备、配电箱电器具、金属构件及辅助项目、2.墙面材质、技㎡㎡供暖、通风、空质㎡㎡㎡统算则量/h质㎡流台配电箱柜、线㎡控制装置、线等位个算则G能件t板m算饰㎡饰件项备㎡则积之和计算开挖、回填、余积之和计算㎡理面积计算算算移位，沉桩、接㎡等则㎡铺、找平、碾压、养生、透㎡㎡墙、排水沟、截m容m㎡2.按通道、箱㎡算算容则m支护，垫层、基物，及防腐、绝式式石方、地基处则作、安装等等程1.道路等级、构长度计算构面积计算示数量计算供配电系统、控容2.㎡算容2.㎡则求2.㎡算包括园路、园桥、广场、景等全部工程内容部工程内容场内运输等种报告等相关地勘情况自主报价。可行性研究阶计算土石方的开挖、回填工程量时，均不考8.在本规则执行中如遇缺项，发包人可根据挖、回填、余挖场内运输等填种㎡数㎡数挡、加固、保拆、移位，沉桩、接桩、送格设，成孔，固现场清理、桩m拆、移位，沉桩、接桩、送等拆、移位，沉桩、接桩、送等t拆、移位，沉桩、接桩、送B度㎡㎡形、碾压，基㎡面面积计算，不等㎡m本规则中设计道路路面面积包括按照断面设），本规则道路工程不包括桥涵工程桥面、隧道项目需求中的横断面布置应对各交通系统（则㎡路面面积计算，不扣除各种井、平石所占面积层铺筑、碾压、养护等㎡层铺筑、碾压、养护等层层2.道路基层的结构形式应按照设计要求明确各基层材3.道路基层设计截面如为梯形时，应按其截面平均宽度计算面㎡路面面积计算，不扣除各种井、平石所占面积部工程内容面㎡压、复压、终压）等面等水泥混凝土路面项目中表面处理包括面层的㎡㎡），等㎡等设，配料、面等个边框安砌，盖类m），石安砌、勾缝、养护等㎡㎡筑及养护等2.挡墙区分现浇混凝土挡墙、砌筑挡墙等结构形式mmm则m个个开挖、回填，基），㎡等m（含模板、钢筋），预埋设m等㎡等护栏材质区分钢护栏、混凝土护栏、石材护栏施m算套），4.设备规格、数m等套础（含模板、钢），m等备套），统m等C㎡基础工程，主㎡他土石方工程，地基处构、下部结程程㎡算他土石方工程，地基处构，滑板制附属工程等设计桥梁水平投影面积计算时桥长：梁式桥为桥台起拱线间长度；宽度为桥面结构外缘间距离，包桥梁工程类型区分跨河桥、互通式立交桥、分离式桥梁结构形式区分梁式桥、拱式桥、悬索桥、斜拉桥桥梁平面布置应明确跨数、跨径。桥梁横断面布置应㎡砌筑基础、承），场地清理等），础C102现浇混凝土下部结构㎡格），等（台）帽、盖梁座锭现浇混凝土下部结构形式是指重力式桥台、轻㎡梁格格种㎡身（含滤层）、变形缝、沉降㎡身3.油漆品种、求t在0.3㎡以内的基础），探腐、面漆等㎡格），圈塔㎡部工程内容格成品构件吊），铰缝浇筑等格成品构件吊），铰缝浇筑等则种㎡包括砌筑、勾缝、抹灰，压砌筑上部结构形式区分干砌片（块）石、浆砌㎡拱、索塔、缆3.油漆品种、求t在0.3㎡以内的基础），探腐、面漆等码位程㎡或预制，顶进，防级m体积计算级体积计算手架（支架）等级箱涵的质等求㎡㎡装，人行道，伸缩缝，栏杆），水、排（泄）水，防撞墙及其他构件等全部工程内容级㎡装㎡混凝土，钢基层（填充），号m钢筋制安，伸缩缝安装，混锈、刷油等m容㎡座、桥头搭板及枕梁、护墙、楼梯、隔声屏、桥体装饰、电梯等全部工程内容格个支座制作、安梁㎡筑及养护等墙），孔及滤层，沉），等㎡㎡护（锥）坡区分干砌、浆砌、块石、预制块、桥体装饰基层中应包含基层处置、填充层、隔离层、D2.㎡度2.㎡挖、支护，隧求2.㎡部工程内容寸度以体积计算等寸等求2.㎡格㎡射混凝土等m制作，外加查、封孔等2.套拱形式、mm查、封孔等等㎡求2.㎡等则2.㎡艺㎡m求㎡㎡面㎡土面层，封边、清理等2.㎡容式式求处洞的开挖、修式m㎡洞内建筑装则格2.㎡掘进，管片预制、拼装，压全部工程内容数次格距m水处理系统，盾板、支架、平浆m压浆、封堵、运m设置密封条、嵌t设置密封条、嵌座座m属构筑物、管度及防腐、绝等式式码m装，附属构筑m），等），等码式），道敷设、连接，警示及标志带，试压、消毒清洗、防腐、绝热，管道检验及试验，防腐等式m），除锈、刷油、防），道直口保温，管码m备安拆，管线探测，泥浆制作），管道接口、拖m座支护结构，垫构、模板、钢度m码t填，基础，支（吊）架制作、安装，脚手架等），个试，防腐，保等个座架，抹灰及防水，井圈、井座水，脚手架，井码础，井砌筑、抹等码设计管网中心线长度包括干管和支管长度，支本规则不包括管沟路面开挖和恢复的工作内式m渠m盖板安装等渠等码F座 )砌筑结构，钢等本规则适用于净水工程的取水、净水厂、加厂区管网工程包括相应的各种管道（含实验、件、基础（支架）、检查井及土石方等，以码座寸板），等壁梯），等数㎡找平层、防水码（砌筑）等座m座封底、填芯等m㎡码程座备数4.其他台组件及附件安备数4.其他台组件及附件安码G程m㎡1.道路等级、准方2.㎡安装，配电线及附属设施等㎡码1.道路等级、2.㎡箱式变电站、变容台数），柜码套台），接地布设及调试，空载试运等码1.道路等级、2.㎡），m（含基坑挖填、外运），线杆立安，拉线制安，杆上设施安装，导线架设，接地布设及调试等等设），件（弯头、三装，接地跨接码座本规则不包括管沟路面开挖和恢复的工作内码1.道路等级、式m㎡灯、景观灯、装3.光源类型、率套），等4.光源类型、率等灯件、钢筋），定位安装、固定，灯架、灯具安装，接线，接地布设及调试等景观照明灯区分草坪灯、庭院灯等不同形式分各型灯具的引导线、各种元器件的配线，均码则2.㎡容2.㎡2.本规则仅适用于采用明挖方式施工的各种专业管线廊道。采用暗挖方8.在本规则执行中如遇缺项，发包人可根据码则护，模板、钢筋、脚手架等筑、养护，模），等筑、养护，模架（支架）等码则土体积计算廊土体积计算码则2.㎡法格㎡及附加层）布等个等㎡等㎡腐、防锈等m腐、防锈等㎡码则I㎡算等㎡包括园路、园3.道路的绿化工程应区分道路隔离绿带、行道树、交通岛绿地5.在本规则执行中如遇缺项，发包人可根据项目实码则式㎡种植土回填、绿化用地整理、顶㎡平整、找坡等㎡码则求算种植穴开挖，种填，起挖、运株挖、运输、栽物㎡丛㎡及防护措施等码则㎡架（支架）等株等㎡运输、安装，花化法㎡等㎡㎡等码则2.如果发生树木迁移，其起挖、运输均包含3.道路绿化应区分分隔带和行道树，项目需求应明确行道树的4.栽植乔木、灌木的种植方式区分裸根、带土球和木箱栽植等方式。采用箱5.栽植地被包括片植灌木、片植绿篱、露地花卉等，应6.垂直及坡面绿化基底处理做法包括生态袋坡面绿化，种植式立体组合花盆、各种龙骨骨架、预制自承重码则㎡路床整理，垫层、基础，基体、桥面、栏㎡m算板套垫层铺设，围求座体、桥面、栏杆及附属，模板、脚手架及支架刷防护材料等㎡㎡桥面制作、安刷防护材料等码则㎡胎模，假山塑型，刷防护材mt堆砌、修整，脚求t求㎡包括基础、骨注：石峰、石笋、零星点布石等按本表中I20204景石项目编码列项。码则㎡砌驳、护岸、河m式㎡㎡m格㎡砌筑，防水，基层、结合层、面等格求座石砌驳岸下有基础挡墙的按照桥梁册挡墙项钢筋混凝土仿木桩驳岸按桩驳岸编码列项，其护岸结构区分干铺、浆砌块料，混凝土护岸及码则㎡铺设，主体结脚手架搭拆等m算铺设，墙体砌脚手架搭拆等栏m算套等码则长度计算，或心线长度，以算按设计道路中心线长度计算程按设计道路中心线长度计算，按设计广场面积计算，全部工程内容码则㎡除m等算算算算算算拆除其他包括拆除交安设施、电话亭、市政广码位岛3.座4.项2.桥涵工程按设计桥涵水平投影面3.隧道工程按设计隧道中心线长度计算，或按净空最大宽度乘以隧道中心线长度，以水平投影面积4.管网工程按设计5.综合管廊工程按设计综合管廊中心线长度计算，或按设计管廊结构外围水平投影6.水处理工程按设7.园林绿化工程按8.交通设施工程按设计道路中心线岛码位等供电、照明、通安拆、调试等容目附录F发包人要求编写指南发包人要求是建设项目实行工程总承包的必要前提；是明确建设目的、标准和需求的主要载体；是承包人投标报价、进行建设的必备条件；也是办理结算、处理争议的重要依据。发包人要求属于建设项目交易的核发包人要求的编制应考虑工程计价的影响效应，可采取性能性描述、规定性描述或性能性与规定性综合描述等编写方式，对合同标的物加以界定，避免因理解差异造成工程计价的争议。对于可以进行定量评估的工作，应明确规定建设目标、用途、功能、质量、环境以及计算方法，特别是涉及工程价款的功能需求，使用材料设备的品质、技术参数等应尽可能详细编列。对于不能定量明确的工作，可虚实结合，准确概括和定性，避为进一步引领总承包市场的实务操作和发包人要求的规范编写，参照住建部和市场监管总局共同颁布的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》发包人要求相关规定，涉及功能要求、工程范围、工艺要求、时间发包人要求通常包括但不限于以下内容（可根据项目实际情况进行增）：（建设目标的编写重点在于明确工程项目的建设目标，能够达到的性能和产能、拟实现的社会经济效益等。工程目的明确了进行工程项目建设的出发点之所在，是发包人要求提纲挈领之所在，应在本条款中进行详细明确的规定，并与发包人要求后续的“性能保证指标”“产能保证指标”相呼应并一致。基于工程项目类型的不同，在进行“工程目的”条款编制时应根据各自的特点进行侧重，以保障性住房为例，可以侧重建设目标和社会经济效益，如安置多少人、多少户、配套设施要求等；以工业项目为例，可以侧重性能和产能。）1.以房屋建筑工程为例，需包括总投资、总建筑面积、总用地面积、占地面积、各分项建筑面积（分为地上部分和地下部分建筑面积）、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数（分室内、室外和地上、地下）等项指标；根据不同的建筑功能，也可以表述能反映工程规模的主要技术经济指标，如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积；如旅馆建筑中2.以市政工程为例，需包括总投资、总用地面积、占地面积、道路长度、道路宽度、道路面积、桥梁面积、道路等级、设计车速、车行道数2.勘察文件：可行性研究勘察报告、初步勘察报告、详细勘察报告3.设计文件：方案设计图纸、初步设计图性能指标是产品或系统功能特质的量化描述，可根据工程项目的实际示例：主入口位置；给水、排水系统的基本布置形式，以及消防水池和水泵房的设置位置；景观灯的种类、数量和位置；监控设备的位置和所用材料；交通组织的要求、消防通道的设置宽度和所用材料，以及特殊的要求；地上、地下停车位的需求数量，以及停车位相关的尺寸、选材、周示例：各分项建筑面积（分为地上部分和地下部分建筑面积）、总高、建筑层数、层高、总檐口高度、地下室防水、建筑构造（包括墙体、示例：设计使用年限、地震基本烈度、主体结构选型、基础结构选示例：动力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷及备用、不间断电示例：给水总表的设置位置，给排水管材、雨水管材、卫生器具、消示例：送风系统、排风系统、防排烟系统、地下人防通风系统、空调示例：维护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能、监示例：停车管理系统、小区闭路监控、周界红外防越、小区门禁系统、火灾自动报警系统、电子巡更系统及安全防护系统、各功能房间的电示例：根据《海南省绿色建筑评价标准》（DBJ46-064-2023）列出绿3）健康舒适：室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环4）生活便利：出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理等指5）资源节约：节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利示例：根据现行装配率计算规则，列出装配式建筑的主要指标，如示例：装修构造（包括墙体、地面、楼面、屋面、天窗、门、窗、顶示例：建筑小品、道路及广场、围墙、室外照明、零星设施等相关技示例：道路红线宽度、路面类型、路面做法（面层、基层、底基层、垫层的面积、材料、厚度）、路面设计年限、抗震设防烈度、路基做法（路基压实度及填料要求、路基防护措施、特殊路基处理）、人行道做法（人行道面积、铺装材料、基层材料及厚度）、路缘石长度、材质及规格等。示例：雨水管、排水管